Открытое Акционерное Общество "Производственное Объединение Водоканал города Ростова-на-Дону" (далее ОАО «по водоканал»; Покупатель) Организатор конкурс

Вид материала

Конкурс

Содержание Опись документов Закрытый конверт Котировочная заявка Квалификационная анкета участника Проект договора 1. Предмет договора 2. Цена товара 3. Стоимость и порядок расчетов 4. Права и обязанности сторон 5. Условия поставки товара 6. Приемка товара 7. Качество товара 8. Ответственность сторон 9. Порядок разрешения споров 10. Срок действия договора 11. Заключительные положения 12. Адреса и реквизиты сторон

Подобный материал:

• Открытое Акционерное Общество "Производственное Объединение Водоканал города Ростова-на-Дону", 836.58kb.
• Отчет ОАО «ппгхо», 962.23kb.
• Открытое акционерное общество "Машиностроительное производственное объединение им., 23.93kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уфимское моторостроительное производственное, 5125.42kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Производственное объединение Елабужский, 2521.79kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Производственное объединение Елабужский, 2736.42kb.
• Заявка на специалиста, 16.57kb.
• Заявка на специалиста, 16.81kb.
• Положение Общества в отрасли, 365.36kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Казанское производственное объединение, 188.62kb.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

Наименование пункта	Пояснения
Наименование заказчика	Открытое Акционерное Общество "Производственное Объединение Водоканал города Ростова-на-Дону" (далее ОАО «ПО Водоканал»; Покупатель)
Организатор	Конкурсная комиссия ОАО "ПО Водоканал"
Предмет котировки	Поставка электродов сварочных для сварки углеродистых и низколегированных сталей
Описание предмета котировки (функциональные и качественные характеристики):		Ориентировочное потребляемое количество в год, кг	Плановая (максимальная) стоимость за единицу, рублей с НДС	Сумма, руб.
Наименование товара	ГОСТ
Электроды АНО-21 д=3мм упаковка =5 кг	ГОСТ9466-75 ГОСТ9467-75	700	60,00	42 000,00
Электроды АНО-21 д=4мм упаковка =5 кг	ГОСТ9466-75 ГОСТ9467-75	1200	59,00	70 800,00
Электроды МР-3 д=3мм упаковка =5 кг	ГОСТ9466-75 ГОСТ9467-75	1500	58,00	87 000,00
Электроды МР-3 д=4мм упаковка =5 кг	ГОСТ9466-75 ГОСТ9467-75	2000	57,00	114 000,00
Электроды МР-3 д=5мм упаковка =5 кг	ГОСТ9466-75 ГОСТ9467-75	350	58,00	20 300,00
Электроды УОНИ13/55 д=3мм упаковка =5 кг	ГОСТ9466-75 ГОСТ9467-75	300	60,00	18 000,00
Электроды УОНИ13/55 д=4мм упаковка =5 кг	ГОСТ9466-75 ГОСТ9467-75	500	58,00	29 000,00
Электроды УОНИ13/55 д=5мм упаковка =5 кг	ГОСТ9466-75 ГОСТ9467-75	100	59,00	5900,00
Место поставки	г. Ростов-на-Дону, М.Горького, 293
Период поставки товара	Поставка товара осуществляется партиями на основании заявок Покупателя. Срок выполнения заявки не более 7 (семи) рабочих дней после получения заявки Поставщиком. Количество и ассортимент товара указываются в заявке и могут изменяться в зависимости от потребности ОАО «ПО Водоканал». Срочная поставка в течение текущего или следующего дня после получения заявки. Датой поставки считается дата подписания акта сдачи-приемки товара, товарно-транспортной накладной представителем Покупателя.
Условия поставки	Поставка осуществляется транспортом Поставщика на Центральный склад Покупателя, либо самовывозом, только в случае если поставщик находится в черте г.Ростова-на-Дону
Порядок формирования цены (с учетом налогов и других обязательных платежей)	Цены договора являются фиксированными. В цены должны быть включены вознаграждение поставщика, все затраты на исполнение договора, включая расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
Предоставление гарантий	Наличие удостоверения качества и сертификатов соответствия на поставляемую продукцию. Замена брака. Наличие продукции на складах Поставщика, для выполнения срочных заказов Покупателя. Качество продукции должно соответствовать требованиям ГОСТов.
Форма, сроки и порядок оплаты	Безналичная форма оплаты, не менее 10 (десяти) дней от даты подписания акта передачи товара, товарной накладной, товарно-транспортной накладной, по выставленному счету.
Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с исполнителями, поставщиками, подрядчиками	Российский рубль
Документы, входящие в состав заявки	Полный перечень документов, предоставляемых Участником в составе своей котировочной заявки и предложения, указан в Описи документов.
Порядок подачи заявок	Котировочная заявка предоставляется Конкурсной комиссии. Опись (1 экземпляр), котировочная заявка (1 экземпляр), квалификационная анкета (1 экземпляр), а также документы, указанные в описи. Документы подаются в конверте либо в форме электронного документа с электронно-цифровой подписью в соответствии со ст. 10 Федерального закона от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи». Все страницы заявки должны быть прошиты, парафированы/завизированы. На конверте необходимо указать наименование организации-Участника конкурса, наименование объекта котировки и в обязательном порядке на нем должна стоять печать организации-Участника. Котировочная заявка должна быть подписана руководителем Участника или лицом (лицами), имеющим(и) оформленные на то полномочия и заверены печатью Участника.
Сроки и место подачи конвертов с котировочными заявками	Период подачи котировочной заявки с 08 часов 00 минут (по московскому времени) «31» января 2012г. до 17 часов 00 минут (по московскому времени) «06» февраля 2012г. по адресу Заказчика: 344019, г.Ростов-на-Дону, ул. М.Горького, д.293.
Место, дата рассмотрения и подведения итогов запроса котировок	«07» февраля 2012г. по адресу Заказчика: г.Ростов-на-Дону, ул. М.Горького, д.293.

Образцы форм для заполнения участниками конкурсных процедур ОАО «ПО Водоканал»

_____________________________________________________________________________

На бланке организации Дата, исх. номер

Конкурсной комиссии ОАО «ПО Водоканал»

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ


Организация – участник:________________________________________________________

^{(наименование организации-участника)}

	№№ п\п	Наименование						Количество страниц
		Закрытый конверт
	1	Опись документов
	2	Котировочная заявка (счет, прайс-лист или коммерческое предложение с указанием цены, сроками и условиями оплаты)
	3	Квалификационная анкета
	4.	Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц)
	5.	Выписка из единого государственного реестра (далее ЕГР) юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц); выписка из ЕГР индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте, сайте Заказчика извещения о проведении открытого конкурса
	6.	Надлежащим образом заверенные документы о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством, полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте, сайте заказчика извещения о проведении открытого конкурса
	7.	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности. В случае, если от имени участника действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица
	8.	Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
	9.	Копия устава (первые 3 и последняя страницы)
	10.	Копии удостоверения качества товара и сертификатов соответствия на поставляемую продукцию
Руководитель организации
			(подпись)				(расшифровка подписи)
			М.П.

Образцы форм для заполнения участниками конкурсных процедур ОАО «ПО Водоканал»

_____________________________________________________________________________

На бланке организации Дата, исх. номер

Конкурсной комиссии ОАО «ПО Водоканал»

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

1. 
   Изучив документацию на _________________________________________________,
   

^{(предмет котировки)}

________________________________________________________________________

^{(наименование организации - участника )}

в лице___________________________________________________________________

^{(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)}

сообщает о согласии участвовать в запросе котировок на условиях, установленных в извещении, информационной карте. В случае нашей победы, согласны осуществить выполнение требований в соответствии с нашим предложением, и заключить договор с ценой указанной в котировочной заявке, включающей в себя все затраты на исполнение договора, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Таблица №1 – Предложение по стоимости товаров

№	Показатель			Цена предложения – стоимость затрат в текущих ценах с учетом1 НДС и процента снижения, рублей за единицу товара
	Наименование товара	ГОСТ
1.	Электроды АНО-21 д=3мм упаковка =5 кг	ГОСТ9466-75 ГОСТ9467-75
2	Электроды АНО-21 д=4мм упаковка =5 кг	ГОСТ9466-75 ГОСТ9467-75
3	Электроды МР-3 д=3мм упаковка =5 кг	ГОСТ9466-75 ГОСТ9467-75
4	Электроды МР-3 д=4мм упаковка =5 кг	ГОСТ9466-75 ГОСТ9467-75
5	Электроды МР-3 д=5мм упаковка =5 кг	ГОСТ9466-75 ГОСТ9467-75
6	Электроды УОНИ13/55 д=3мм упаковка =5 кг	ГОСТ9466-75 ГОСТ9467-75
7	Электроды УОНИ13/55 д=4мм упаковка =5 кг	ГОСТ9466-75 ГОСТ9467-75
8	Электроды УОНИ13/55 д=5мм упаковка =5 кг	ГОСТ9466-75 ГОСТ9467-75
1-расходов на доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей
Условия поставки товара
Сроки выполнения заявки
Период поставки товара			Поставка товара осуществляется партиями на основании заявок Покупателя. Количество и ассортимент товара указывается в заявке и может изменяться в зависимости от потребности ОАО «ПО Водоканал». Срочная поставка в течение текущего или следующего дня после получения заявки. Датой поставки считается дата подписания акта сдачи-приемки товара, товарно-транспортной накладной представителем Покупателя.
Срок оплаты
Форма, порядок оплаты			Безналичная форма оплаты, по выставленному счету.

2. 
   Следуя праву, предоставленному нам условиями и порядком проведения процедуры запроса котировок, мы предлагаем на Ваше рассмотрение дополнительные предложения:_____________________________________________________________
   
3. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить заказ в соответствии с требованиями документации по процедуре запроса котировок и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор.
   
4. Если наши предложения будут лучшими после предложений победителя запроса котировок, то, в случае отказа победителя от подписания договора, мы обязуемся подписать данный договор.
   
5. Мы объявляем, что до подписания договора на выполнение заказа настоящее предложение и Ваше уведомление о нашей победе будут считаться как имеющие силу договора между нами.
   
6. Мы согласны с условием, что Вы не обязаны принимать предложение с самой низкой стоимостью и минимальными сроками выполнения заказа по объекту котировки.
   
7. Срок действия настоящего конкурсного предложения составляет ___ дней с даты проведения конкурса, указанной в конкурсной документации.
   

Руководитель организации
	(подпись)		(расшифровка подписи)
	М.П.

Образцы форм для заполнения участниками конкурсных процедур ОАО «ПО Водоканал»

_____________________________________________________________________________

На бланке организации Дата, исх. номер

Конкурсной комиссии ОАО «ПО Водоканал»

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ АНКЕТА УЧАСТНИКА


Организация – участник:_______________________________________________________

^{( наименование организации-участника)}

1. Юридические реквизиты:

Страна
Адрес
Телефон
Факс

2. Почтовые реквизиты:

Страна
Адрес

3. Банковские реквизиты:

№ расчетного счета
Название банка
Корреспондентский счет
БИК
ИНН, ОГРН, ОКПО организации
КПП

4. Регистрационные данные:

Дата, место и орган регистрации
Учредители (наименование юридических лиц и их ИНН; ФИО физических лиц) и доля их участия (для акционерных обществ с большим количеством участников – выписка из реестра акционеров отдельным документом)
Профиль деятельности
Срок деятельности организации (с учетом правопреемственности)

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Руководитель организации
	(подпись)		(расшифровка подписи)
	М.П.

Образцы форм для заполнения участниками конкурсных процедур ОАО «ПО Водоканал»

_____________________________________________________________________________


ПРОЕКТ ДОГОВОРА

поставки товара


г. Ростов-на-Дону «__» ________ 2012 г.


________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________________________________________, действующего на основании __________________________________, с одной стороны, и Открытое Акционерное Общество «Производственное Объединение Водоканал города Ростова-на-Дону», именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице Генерального директора Скрябина Александра Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить электроды сварочные (в дальнейшем именуемый - "Товар") в количестве и ассортименте согласно принятым Поставщиком заявкам Покупателя.
   
2. Количество и ассортимент товара указываются в заявке и могут изменяться ежемесячно в зависимости от производственных потребностей Покупателя.
   
3. Количество поставляемого Товара согласовывается в заявках и с ценой указываются в накладных.
   
4. Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент передачи Товара Покупателю.
   
5. Риск случайной гибели несет собственник Товара в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.
   

2. ЦЕНА ТОВАРА

1. Цена и ассортимент товара указаны в спецификации (Приложение 1), являющейся неотъемлемой частью договора.
   
2. Цена Товара указывается в рублях и включает в себя включает расходы на доставку, в том числе погрузку и разгрузку, с учетом оплаты таможенных пошлин, налогов (НДС 18%), сборов и других обязательных платежей.
   
3. Оплата Товара производится Покупателем в рублях.
   
4. Покупатель вправе получать скидки на поставляемый Товар предлагаемые Поставщиком.
   
5. Поставщик не в праве в одностороннем порядке увеличивать цену товара в течение срока действия спецификации.
   

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

1. Покупатель оплачивает стоимость товара в течение __ (________) дней с даты подписания акта передачи товара, товарной накладной, товарно-транспортной накладной, по выставленному счету. При этом датой поставки считается дата подписания акта сдачи-приемки товара, товарно-транспортной накладной представителем Покупателя.
   
2. Расчеты за поставленный Товар производятся путем перечисления Покупателем безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика.
   
3. Обязательство Покупателя по оплате Товара считается исполненным после зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
   
4. Поставщик вправе потребовать у Покупателя в подтверждение оплаты Товара копию платежного поручения с отметкой банка об исполнении.
   

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Поставщик обязан:
   

1. Передать Покупателю Товар надлежащего качества, в количестве и ассортименте, предусмотренном настоящим договором, согласно принятым Поставщиком заявкам Покупателя.
   
2. Передать Покупателю товарные накладные и счет-фактуры на Товар, в течение пяти рабочих дней со дня получения Товара.
   
3. Передать Покупателю все сертификаты и иные документы на передаваемый товар, подтверждающие соответствие его качества требованиям государственных стандартов, технических условий, действующего законодательства.
   
4. За 3 дня до передачи каждой партии продукции Поставщик сообщает Покупателю о ее готовности.
   

2. Покупатель обязан:
   

1. Оплатить стоимость поставленного Товара.
   
2. Осуществлять в установленные настоящим договором сроки проверку Товара по количеству и качеству.
   
3. Предоставить уполномоченного представителя для подписания необходимых документов (накладных, акта приема - передачи документов и т.д.).
   

5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

1. Поставка Товара осуществляется партиями на основании заявок Покупателя. Срок выполнения заявки в течение __ (_________) рабочих дней после получения заявки Поставщиком.
   
2. Заявка Покупателя должна содержать наименование (ассортимент), количество Товара.
   
3. Указанная в п.п. 5.1 - 5.2 настоящего договора заявка Покупателя может быть сделана как письменно, в том числе по факсу или по электронной почте.
   
4. Поставка осуществляется _____________________.
   
5. Отгрузка Товара осуществляется в количестве, указанном в накладных на Товар согласно заявкам.
   
6. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с момента передачи Товара уполномоченному представителю Покупателя, что подтверждается датой, указанной в акте передачи Товара, товарной накладной, товарно-транспортной накладной, подписанных представителем Покупателя.
   
7. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке при условии бережного с ним обращения.
   
8. Продавец несет ответственность за всякого рода порчу Товара вследствие некачественной, ненадлежащей или поврежденной упаковки.
   
9. Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия товара, поставка которых просрочена.
   
10. Когда Покупатель в соответствии с законом, иными правовыми актами или договором поставки отказывается от переданного Поставщиком товара, он обязан обеспечить сохранность этого товара (ответственное хранение) и незамедлительно уведомить Поставщика. Поставщик обязан вывезти товар, принятый Покупателем (получателем) на ответственное хранение, или распорядиться им в течение 5 дней с момента получения уведомления.
    
11. Если Поставщик в этот срок не распорядится товаром, Покупатель вправе реализовать товар или возвратить его Поставщику.
    

6. ПРИЕМКА ТОВАРА

1. Приемка Товара по количеству и товарному виду осуществляется во время передачи Товара Покупателю.
   
2. В случае несоответствия количества, товарного вида Товара заказу Покупателя в накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте Товара.
   
3. При недостаче Товара Поставщик возмещает недостачу при последующих поставках Товара по согласованию с Покупателем.
   

7. КАЧЕСТВО ТОВАРА

1. Поставщик гарантирует качество Товара и соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Покупателю.
   
2. Качество поставляемого по настоящему договору Товара должно соответствовать требованиям ГОСТов, утвержденным для данного вида Товаров, а также сертификатам соответствия, техническим условиям.
   
3. При обнаружении Товара плохого качества Покупатель обязан в течение 3-х суток известить Поставщика о выявленных недостатках Товара. Вызов представителя Поставщика обязателен.
   
4. По факту обнаружения некачественного Товара составляется рекламационный акт, который подписывают представители Покупателя и Поставщика.
   
5. В случае если Поставщик оспаривает факт поставки Товара ненадлежащего качества, стороны привлекают для выявления производственного либо иного характера недостатков Товара независимого эксперта. Выбор эксперта осуществляется по соглашению сторон, а в случае не достижения соглашения эксперт будет определяться Покупателем. Оплата услуг эксперта осуществляется за счет Покупателя, а в случае если экспертиза Товара подтверждает, что ненадлежащее качество Товара возникло по вине производителя Товара либо Поставщика, то есть до момента передачи Товара Покупателю, то расходы по оплате услуг эксперта должны быть возмещены Поставщиком.
   
6. Поставщик отвечает за недостатки Товара, если Покупатель докажет, что недостатки Товара возникли до его передачи Покупателю или по причинам, возникшим до этого момента. В этом случае Поставщик обязуется заменить Товар ненадлежащего качества в течение 10 дней с момента подписания рекламационного акта или получения заключения независимого эксперта.
   
7. Покупатель, которому поставлен Товар ненадлежащего качества, вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные статьей 475 Гражданского кодекса Российской Федерации, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Покупателя о недостатках поставленного Товара, без промедления заменит поставленный Товар Товаром надлежащего качества.
   
8. Покупатель, которому поставлен Товар с нарушением условий Договора, требований закона, иных правовых актов либо обычно предъявляемых требований к комплектности, вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные статьей 480 Гражданского кодекса Российской Федерации, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Покупателя о некомплектности поставленного Товара, без промедления доукомплектует Товар.
   

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
   
2. В случае несвоевременной оплаты полученного имущества Поставщик в праве потребовать у Покупателя оплатить Поставщику пеню в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости Товара.
   
3. В случае несвоевременной поставки Товара Покупатель в праве потребовать у Поставщика оплатить Покупателю пеню в размере 0,1% от суммы не поставленного Товара за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости Товара.
   
4. Ни одна из сторон настоящего договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, акты государственных органов и действия властей.
   
5. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
   
6. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.
   

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров.
   
2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Ростовской области.
   
3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
   

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до "31"декабря 2012г., а в случае, если к указанному моменту у сторон остались неисполненные обязательства, вытекающие из настоящего договора, срок действия договора продлевается до полного выполнения сторонами своих обязательств.
   
2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон либо по истечении 10 дней с момента подачи одной из сторон заявления о расторжении договора при условии полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
   
3. Договор может быть расторгнут по требованию одной из сторон договора при существенном нарушении Договора другой его стороной.
   
4. Нарушение договора Поставщиком предполагается существенным в случаях:
   

- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый срок;

- неоднократного нарушения сроков поставки товаров;

10.5. Нарушение договора Покупателем предполагается существенным в случае неоднократного нарушения сроков оплаты товаров.


11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
   
2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон и скреплены печатями.
   

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН


Поставщик:

Покупатель: ОАО «ПО Водоканал», 344019, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 293 Р/сч. 40702810630000001517 ф-л ВТБ г. Ростова-на-Дону К/сч. 30101810300000000999 БИК 046015999, ИНН 6167081833, КПП 615250001 тел.863-2639574 факс.863-2830127

Поставщик: ________________________ /______________/ _______________


М.П.


Покупатель: Генеральный директор

ОАО «ПО Водоканал» /_______________/ А.Ю. Скрябин


М.П.


Приложение 1

СПЕЦИФИКАЦИЯ

к договору поставки № от

Дата начала действия данной спецификации согласования цены

« » _______2012г.

Датой окончания действия данной спецификации является день, предшествующий дате начала действия следующей спецификации.

Поставщик и Покупатель пришли к соглашению и утвердили перечень поставляемых товаров и цены на них:

№	Наименование	Характеристики	Единица измерения	Цена с учетом доставки и НДС, рубли
	Электроды АНО-21 д=3мм упаковка =5 кг	ГОСТ9466-75 ГОСТ9467-75	кг
	Электроды АНО-21 д=4мм упаковка =5 кг	ГОСТ9466-75 ГОСТ9467-75	кг
	Электроды МР-3 д=3мм упаковка =5 кг	ГОСТ9466-75 ГОСТ9467-75	кг
	Электроды МР-3 д=4мм упаковка =5 кг	ГОСТ9466-75 ГОСТ9467-75	кг
	Электроды МР-3 д=5мм упаковка =5 кг	ГОСТ9466-75 ГОСТ9467-75	кг
	Электроды УОНИ13/55 д=3мм упаковка =5 кг	ГОСТ9466-75 ГОСТ9467-75	кг
	Электроды УОНИ13/55 д=4мм упаковка =5 кг	ГОСТ9466-75 ГОСТ9467-75	кг
	Электроды УОНИ13/55 д=5мм упаковка =5 кг	ГОСТ9466-75 ГОСТ9467-75	кг

Поставщик: Покупатель: