Управление делами министерства обороны российской федерации военный университет г. А. Золотухин, В. Н. Рымашевский
| Вид материала | Учебно-методическое пособие |
- Устюхина ирина Анатольевна, 341.54kb.
- Беспалов, 2936.89kb.
- Министерство обороны российской федерации военный университет, 674.54kb.
- Шишкарёв Сергей Николаевич правовой порядок в сфере противодействия коррупции: теоретико-правовое, 659.19kb.
- А. Э. на расширенном заседании коллегии Министерства обороны Российской Федерации, 148.35kb.
- Председатель Федерального Оргкомитета конкурс, 107.46kb.
- Юркевич александр геннадьевич, 67.81kb.
- Демократической Республике Конго Основными задача, 125.76kb.
- Министерства Обороны Российской Федерации автореферат, 743.86kb.
- Приказ Министра обороны Российской Федерации «Об утверждении Регламента Министерства, 956.27kb.
Программа работ на создание изыскательской продукции
_________________________________________________________________________
(наименование организации Исполнителя)
1. Общие сведения
1.1. Настоящая программа работ составлена на основании технического задания на создание изыскательской продукции от "_____" N_______________, выданного __________________________________________________
(наименование организации Заказчика)
1.2. Объект строительства (проектирования) _________________________________________________________
(характеристика проектируемых зданий и сооружений, этап проектирования)
1.3. Местоположение объекта_____________________________________________________________________
(административная принадлежность
_________________________________________________________________________
и границы площадки (участка, трассы) изысканий)
1.4. Цели и задачи работ _________________________________________________________________________
2. Основные требования к содержанию программы работ
2.1. Физико-географическая характеристика района работ и сведения о природных условиях района, в том числе влияющих на организацию и производство работ.
2.2. Характеристика и оценка изученности природных условий района строительства (участка, площадки, трассы), включая сведения о ранее выполненных изысканиях и возможности использования их результатов.
2.3. Обоснование изменения границ площадей проведения работ (при уточнении сферы взаимодействия объекта с природной средой), категорий сложности природных условий, состава, объемов, методов, технологии и последовательности выполнения работ, а также мест и времени производства отдельных видов работ на основе требований СНиП 1.02.07-87 "Инженерные изыскания для строительства" и других нормативных документов, регламентирующих создание изыскательской продукции в зависимости от специфики проектируемого объекта строительства и природных условий.
2.4. Обоснование необходимости выполнения научно-исследовательских работ для проектирования крупных объектов или в сложных природных условиях.
2.5. Базовые качественные характеристики.
2.6. Требования к организации и производству работ, включая мероприятия по обеспечению безопасных условий труда и санитарно-гигиеническому обслуживанию работающих.
2.7. Перечень отчетных материалов, сроки их представления Заказчику.
2.8. Приложения к Программе работ: графические материалы и документация, необходимые при производстве работ.
Заказчик Исполнитель
_____________________________ ________________________________
(подпись) (подпись)
Примечание. При проведении изысканий в простых природных условиях для строительства отдельных зданий и сооружений II - III классов ответственности и/или выполнении отдельных работ и услуг допускается взамен Программы работ составлять краткое предписание на производство этих работ без согласования его с Заказчиком.
Приложение 4
к Договору (контракту) на создание
(передачу) изыскательской продукции
N _______________________________
Календарный план выполнения работ
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
|Наиме- |Результаты работ по|Сроки выполнения|Цена |Примечание |
|нование|этапу (технический|работ |работ по| |
|этапа |отчет, заключение,|————————————————|этапу, | |
| |топографический план,|начало |оконча- |тыс. руб.| |
| |материалы изысканий) | |ние | | |
|———————|———————————————————————|———————|————————|—————————|————————————|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|———————|———————————————————————|———————|————————|—————————|————————————|
| | | | | | |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
Заказчик Исполнитель
________________________________ _____________________________
(подпись) (подпись)
"____"_________________ 200___ г. "____"___________ 200____ г.
Приложение 5
к Договору (контракту) на создание
(передачу) изыскательской продукции
N ____________________________
График выполнения Заказчиком обязательств по обеспечению Исполнителя
оборудованием, материалами, изделиями, услугами и прочим в соответствии с
условиями контракта
————————————————————————————————————————————————————————————————————
|Обязательства Заказчика|Единица |Количество |Сроки |
| |измерения | |поставки |
|———————————————————————|———————————————|———————————————|————————————|
|1 |2 |3 |4 |
|———————————————————————|———————————————|———————————————|————————————|
| | | | |
————————————————————————————————————————————————————————————————————
Заказчик Исполнитель
_________________________________ _____________________________
(подпись) (подпись)
"____"_________________ 200___ г. "____"____________ 200____ г.
Рекомендации по применению типовых форм контрактов (договоров) между
заказчиком и проектировщиком (изыскателем)
Рекомендации имеют целью упорядочить, типизировать и тем самым облегчить процессы подготовки, урегулирования разногласий и заключения контрактов (договоров)* между заказчиком и проектировщиком (изыскателем) на разработку (передачу) проектной (изыскательской) продукции с применением типовых форм при рыночных взаимоотношениях между участниками инвестиционной деятельности.
Освоение полноценных контрактных отношений на рынке проектной продукции потребует от заказчиков и исполнителей значительных усилий. За рубежом культура контрактных отношений складывалась на протяжении столетий. Формулировки отдельных пунктов контрактов уточнялись юристами высокой квалификации, а зачастую отшлифовывались в процессе судебных разбирательств. В развитых странах существуют многочисленные юридические фирмы, которые специализируются в вопросах подготовки и заключения контрактов.
Отечественным заказчикам и проектировщикам только предстоит выработать собственную культуру контрактных отношений и сделать это нужно будет быстро. В этой связи авторы Рекомендаций предлагают заинтересованным организациям установить контакты, совместно рассматривать сложные ситуации, которые возникают при подготовке и заключении контрактов, вырабатывать решения, наилучшим образом учитывающие интересы сторон.
1. Общие положения
1.1. Основные фонды в общественном производстве создаются в результате функционирования инвестиционного комплекса, состоящего из предприятий и организаций, а также отдельных граждан - участников инвестиционной деятельности. Самостоятельными субъектами в инвестиционном комплексе являются заказчики (инвесторы), которые принимают решения о вложении собственных или заемных имущественных, финансовых или интеллектуальных ценностей, а также исполнители, привлекаемые заказчиками и выполняющие работы на различных этапах инвестиционной деятельности.
1.2. Отношения между заказчиком и исполнителем регулируются контрактом, представляющим собой модель организационно-экономических и правовых предписаний, которые устанавливают организационно-технологическое и юридическое закрепление обязательств, прав и ответственности сторон на период действия контракта.
1.3. Система контрактных отношений в инвестиционном комплексе охватывает всех участников инвестиционной деятельности (заказчиков проектной продукции и проектировщиков, заказчиков изыскательской продукции и изыскателей, заказчиков оборудования и заводов-изготовителей, заказчиков строительства и подрядчиков и т.д.). В настоящих Рекомендациях рассматриваются вопросы, которые имеют отношение только к контрактам между заказчиком проектной продукции и исполнителем-проектировщиком, заказчиком изыскательской продукции и исполнителем-изыскателем.
1.4. Проектная продукция - это результат комплекса основных и дополнительных работ и услуг исполнителя, выполняемых для заказчика по контракту, включая участие в подготовке исходных данных для проектирования, разработке проектной и другой технической документации для строительства, осуществление авторского надзора и наблюдения за ходом строительства, участие в приемке построенного объекта в эксплуатацию и др.
Изыскательская продукция - это результаты инженерно-геологических, топографо-геодезических, гидрометеорологических, инженерно-экологических и других работ, обеспечивающих комплексное изучение условий района, площадки, участка, трассы проектируемого строительства, местных строительных материалов и источников водоснабжения и получение необходимых и достаточных материалов для разработки обоснованных решений при проектировании и строительстве объектов, а также данных для составления прогноза изменений природной среды под воздействием строительства и эксплуатации предприятий, зданий и сооружений для обоснования необходимости проектирования инженерной защиты сооружений и территорий.
1.5. Заказчиками проектной (изыскательской) продукции могут выступать юридические и физические лица, имеющие необходимые финансовые средства.
Заказчик может передать право управления контрактом с его стороны другому юридическому или физическому лицу, специализирующемуся на выполнении такого вида работ, которое является доверенным лицом заказчика, действует от его имени и представляет его интересы в течение всего периода инвестиционной деятельности. Имущественную ответственность перед исполнителем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту в любом случае несет заказчик.
1.6. Исполнителем, как правило, выступает проектная (изыскательская) организация (проектно-изыскательская, проектно-конструкторская и т.п.), зарегистрированная и получившая лицензию на строительную деятельность в установленном законодательством порядке.
1.7. Заказчиками и исполнителями могут быть также иностранные юридические лица и граждане, которые по законодательству своей страны могут вести предпринимательскую деятельность.
1.8. Исполнитель может по согласованию с заказчиком (если это предусмотрено условиями контракта) привлекать для выполнения комплекса или отдельных видов работ другие организации и физических лиц, заключая с ними необходимые соглашения. Ответственность перед заказчиком за выполнение всех работ в сроки, предусмотренные контрактом, и с надлежащим качеством несет исполнитель. В таком случае исполнитель - проектная организация будет выступать перед заказчиком в качестве генерального проектировщика, а перед привлекаемыми организациями-субпроектировщиками - в качестве заказчика. При составлении контрактов на создание (передачу) проектной продукции с субпроектировщиками могут быть использованы настоящие Рекомендации.
1.9. Заказчик может по согласованию с исполнителем заключать контракты непосредственно с субпроектировщиками на отдельные виды работ по созданию (передаче) проектной (изыскательской) продукции.
1.10. Проектная (изыскательская) продукция на рынке, как правило, предлагается не для обезличенного покупателя, а создается для конкретного заказчика, в определенное время, для использования на определенной площадке строительства, с заданными технико-экономическими показателями. Это должно учитываться при подготовке и заключении контракта на создание (передачу) проектной (изыскательской) продукции. Если проектная (изыскательская) продукция разработана по инициативе исполнителя для обезличенного заказчика, то контракт может заключаться на передачу проектной (изыскательской) продукции и оказание инженерно-консультационных услуг по ее использованию.
1.11. Контрактная документация состоит из текста контракта, дополнительных соглашений, изменений, дополнений, поправок и приложений к контракту, которые являются его неотъемлемой частью.
В приложения, как правило, включают необходимые пояснения и уточнения положений контракта. Ими, как правило, являются технические задания, календарные планы, графики, расчеты и обоснования и т.п.
1.12. В составе настоящих Рекомендаций приведены типовые формы контрактов на создание (передачу) проектной продукции (разд.2) и изыскательской продукции (разд.3) с инструкциями по их заполнению.
1.13. Обязательным условием использования предлагаемых типовых форм контрактов является экономическая самостоятельность и независимость заказчика и исполнителя. Это предполагает самостоятельное принятие решений при:
формировании портфеля заказов и определении показателей собственной производственно-хозяйственной деятельности;
выборе партнеров;
заключении соглашений и подписании контрактов;
определении договорных цен на проектную (изыскательскую) продукцию по соглашению сторон.
1.14. Контракт приобретает юридическую силу в результате последовательной реализации этапов подготовки, урегулирования разногласий и заключения контракта.
2. Подготовка, урегулирование разногласий и заключение контракта
2.1. Подготовка контракта
На этапе подготовки стороны осуществляют выбор партнера и составляют проект контракта и условий страхования.
Для заявления о своем выходе на рынок исполнителю целесообразно использовать любые доступные виды и формы рекламной деятельности: объявления через средства массовой информации, издание рекламных проспектов, прямую почтовую рекламу и т.п. В рекламе, кроме традиционных сведений об основных направлениях деятельности, рекомендуется помещать информацию о профессиональных достижениях специалистов, привлекаемых к работе, численности и квалификационном составе работников, разработанных ранее наиболее престижных проектах (изыскательских работах), о круге своих партнеров.
Исполнителю целесообразно разослать потенциальным заказчикам информацию о своей специализации, финансовых, производственных и других возможностях, в том числе:
истории создания и перспективах развития организации;
территориальном расположении;
структуре организации и численности персонала, краткие сведения о ведущих специалистах, их опыте и профессионализме;
видах и объемах выполняемых работ, продукции и услугах, которые пользуются повышенным спросом;
основных объектах, запроектированных и построенных за последние годы, отзывы заказчиков;
финансовом состоянии за последние годы;
объемах работ, которые могут быть предложены для выполнения в ближайшие годы.
Такая информация позволит потенциальному заказчику определить круг приемлемых для него исполнителей и использовать ее как для проведения прямых переговоров с конкретным исполнителем, так и для размещения заказа на основе конкурса (тендера).
В случае достижения соглашения между заказчиком и исполнителем о сотрудничестве в реализации инвестиционных намерений заказчика подготовка проекта контракта традиционно поручается исполнителю. Заказчик может проявить инициативу в подготовке контракта, но в любом случае целесообразно предварительно известить исполнителя. К подготовке условий контракта рекомендуется привлекать представителей страховых компаний для определения условий страхования и юристов, которые впоследствии при необходимости могут быть привлечены к возможным арбитражным и судебным разбирательствам по контракту.
При использовании для подготовки контракта типовой формы следует точно придерживаться правил заполнения, указанных в инструкции.
2.2. Урегулирование разногласий
В процессе подготовки и исполнения контракта у сторон могут возникать разногласия. Порядок урегулирования и период подготовки контракта должен предусматривать проведение переговоров по их рассмотрению с обязательным составлением протокола разногласий. Если в процессе рассмотрения разногласий стороны не придут к соглашению, то переговоры по решению сторон могут быть продолжены до его достижения либо заказчик вправе обратиться к другому исполнителю.
Если разногласия возникают в процессе исполнения контракта, то по инициативе заинтересованной стороны готовится проект дополнительного соглашения, которое после подписания становится неотъемлемой частью контракта.
2.3. Заключение контракта (дополнительного соглашения)
Заключение контракта оформляется подписями уполномоченных должностных лиц каждой из сторон, заверенных печатями, на требуемом количестве экземпляров (как правило, не меньше двух и не более десяти). Для случаев, если в качестве заказчика выступает гражданин, его подпись рекомендуется заверить у нотариуса. В случае если гражданин выступает в качестве исполнителя, то заказчику целесообразно заключать не контракт, а договор подряда (трудовое соглашение).
2. Типовая форма контракта (договора) на создание (передачу) проектной
продукции
Инструкция по заполнению типовой формы контракта (договора) на создание
(передачу) проектной продукции
Настоящая Инструкция устанавливает правила заполнения типовой формы контракта (договора) в процессе его подготовки для рассмотрения и подписания, а также при внесении изменений в ходе его исполнения.
Типовая форма контракта (договора) содержит возможно полный перечень ситуаций, которые могут встретиться в процессе создания (передачи) и использования проектной продукции, и может применяться без перепечатки.
Изменения в типовую форму контракта (договора) могут вноситься путем изъятия из текста или добавления отдельных слов (цифр) и строк или путем ссылок на прилагаемые к контракту (договору) отдельные листы с примечаниями.
В соответствующие пункты контракта (договора), требующие заполнения, впечатываются или разборчиво вписываются чернилами или шариковой ручкой от руки отдельные цифры, слова, строки на условиях, соответствующих договоренности сторон.
Изъятия из текста контракта (договора) следует выполнять только путем зачеркивания прямой линией чернилами или шариковой ручкой. Не допускается осуществлять изъятия путем стирания, забеливания или перепечатывания (переписывания от руки) изменений непосредственно в тексте типовой формы контракта (договора).
Добавления печатаются или вписываются от руки на отдельном листе "Примечания к контракту (договору)", а в тексте делается запись "См. примечания". Нумерация пунктов на листе "Примечания к контракту (договору)" должна соответствовать нумерации пунктов в тексте типовой формы контракта (договора). Если добавляются новые пункты, их нумерация должна продолжать нумерацию пунктов соответствующего раздела контракта (договора).
После подписания контракта (договора) не допускается вносить какие-либо изменения в его текст. Необходимые изменения и дополнения после подписания контракта (договора) следует оформлять дополнительными соглашениями к контракту (договору).
3. Типовая форма контракта (договора) на создание (передачу)
изыскательской продукции
Инструкция по заполнению типовой формы контракта (договора) на создание
(передачу) изыскательской продукции
Настоящая Инструкция устанавливает правила заполнения формы контракта (договора) в процессе его подготовки для рассмотрения и подписания, а также при внесении изменений в ходе его исполнения.
Типовая форма контракта (договора) содержит возможно полный перечень ситуаций, которые могут встретиться в процессе создания (передачи) и использования изыскательской продукции, и может применяться без перепечатки.
Изменения в типовую форму контракта (договора) могут вноситься путем изъятия из текста или добавления отдельных слов (цифр) и строк или путем ссылок на прилагаемые к контракту (договору) отдельные листы с примечаниями.
В соответствующие пункты контракта (договора), требующие заполнения, впечатываются или разборчиво вписываются чернилами или шариковой ручкой от руки отдельные цифры, слова, строки на условиях, соответствующих договоренности сторон.
Изъятия из текста контракта (договора) следует выполнять только путем зачеркивания прямой линией чернилами или шариковой ручкой. Не допускается осуществлять изъятия путем стирания, забеливания или перепечатывания (переписывания от руки) изменений непосредственно в тексте типовой формы контракта (договора).
Добавления печатаются или вписываются от руки на отдельном листе "Примечания к контракту (договору)", а в тексте делается запись "См. примечания". Нумерация пунктов на листе "Примечания к контракту (договору)" должна соответствовать нумерации пунктов в тексте типовой формы контракта (договора). Если добавляются новые пункты, их нумерация должна продолжать нумерацию пунктов соответствующего раздела контракта (договора).
После подписания контракта (договора) не допускается вносить какие-либо изменения в его текст. Необходимые изменения и дополнения после подписания контракта (договора) должны оформляться дополнительными соглашениями к контракту (договору).
Государственный контракт
на выполнение научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ
г.Москва _____________________200_г.
_______________________________________, именуемое в дальнейшем "Государственный заказчик", в лице ___________________________________________, действующего на основании _______, утвержденного _______________________________________________, с одной стороны, и федеральное государственное унитарное предприятие ________________________________________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице ____________________________________________________________ ___________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с требованиями и условиями Контракта и своевременно сдать Государственному заказчику, а последний обязуется принять и оплатить _______________________________________________________________________ работу:_________ (научно-исследовательскую, опытно-конструкторскую) _______________________________________________________ __________________________________________________________ по научно-технической программе _________________________________________
1.2. Научно-технические требования к работе, уровню и способам технических решений, являющиеся предметом Контракта, определяются согласованным Сторонами техническим заданием (приложение N 1).
1.3. Содержание и сроки выполнения отдельных этапов работы определяются календарным планом (приложение N 2).
2. Стоимость (контрактная цена) работ и порядок расчетов
2.1. За выполненную работу, указанную в п.п.1.1 Контракта, Государственный заказчик уплачивает исполнителю _________________________________ рублей согласно смете (приложение N 3).
2.2. Оплата работ (этапа) производится после сдачи Исполнителем и приемки Государственным заказчиком выполненных работ (этапа), оформленной актом сдачи-приемки. Работы (этапы) оплачиваются Государственным заказчиком в порядке, установленном для финансирования расходов федерального бюджета по разделу 06 "Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу" Бюджетной классификации Российской Федерации.
2.3. Финансирование производится в виде аванса, перечисляемого в размере 25 проц. от общего объема финансирования (стоимости работ), установленного п.п.2.1 Контракта, по мере выделения Государственному заказчику средств федерального бюджета. Окончательные расчеты производятся по окончании этапов, предусмотренных календарным планом.
2.4. Датой выплаты аванса или оплаты выполненных работ (этапа) считается дата представления Государственным заказчиком в Минфин России реестра по организациям, выполняющим работы по заключенным государственным контрактам. Реестр составляется на основании доведенных до Государственного заказчика лимитов бюджетных обязательств.
3. Порядок выполнения, сдачи и приемки работ
3.1. Порядок выполнения работ по Контракту определяется техническим заданием и календарным планом в соответствии с ГОСТ 15.101-98 "Порядок выполнения научно-исследовательских работ" и ГОСТ 15.001-98 "Разработка и постановка продукции на производство. Основные положения".
3.2. В порядке контроля за ходом выполнения работ Исполнитель представляет Государственному заказчику по его требованию необходимую документацию, относящуюся к работам по Контракту, и создает условия для проверки хода выполнения работ и произведенных расходов по Контракту.
Приемка работы по этапам и в целом производится в установленном Контрактом порядке в соответствии с техническим заданием.
3.3. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Государственному заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании Контракта, определен техническим заданием.
3.4. Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам Контракта осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.
3.5. Исполнитель за 10 дней до истечения срока по календарному плану уведомляет Государственного заказчика о готовности к рассмотрению результатов законченной научно-исследовательской работы.
3.6. По окончании работ Исполнитель представляет Государственному заказчику акт сдачи-приемки работ и отчетные документы по Контракту.
3.7. Государственный заказчик в 20-дневный срок со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов по Контракту обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ.
3.8. В случае мотивированного отказа Сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.
3.9. В случае досрочного выполнения работ Государственный заказчик вправе досрочно принять и оплатить их по цене, установленной Контрактом.
3.10. Оборудование, материалы и иное имущество, приобретаемое Исполнителем на средства, поступившие в виде оплаты работ по Контракту, передается в хозяйственное ведение Исполнителя.
3.11. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Государственного заказчика в 5-дневный срок после приостановления работ. При принятии Государственным заказчиком решения о нецелесообразности дальнейшего проведения работы Исполнитель обязан прекратить работу.
В указанных случаях Стороны обязаны в 10-дневный срок принять совместное решение об изменении условий или расторжении Контракта.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Права и обязанности Сторон в отношении использования охраняемых объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих третьим лицам, в ходе выполнения работ по Контракту определяются действующим законодательством и условиями заключаемых с правообладателями договоров.
4.2. Стороны обязаны не позднее 20 дней после сдачи-приемки работ согласовать порядок освоения (использования) созданных объектов интеллектуальной собственности.
4.3. Исполнитель обязан:
4.3.1. Выполнить работы в соответствии с техническим заданием и передать Государственному заказчику их результаты в предусмотренный контрактом срок по акту сдачи-приемки.
4.3.2. Обеспечить целевое использование средств, предоставляемых Государственным заказчиком для выполнения работ по Контракту.
4.3.3. Согласовать с Государственным заказчиком необходимость использования охраняемых объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих третьим лицам, и приобретения прав на их использование.
4.3.4. Гарантировать Государственному заказчику передачу результатов выполненных по Контракту работ без нарушения исключительных прав других лиц.
4.3.5. Представлять Государственному заказчику перечень объектов интеллектуальной собственности, использование которых предполагается при реализации результатов работы по Контракту, а также сообщить условия их использования с представлением соответствующих расчетов.
4.3.6. Передать на основе неисключительной лицензии результаты научно-технической деятельности, полученные при выполнении Контракта, третьим лицам по решению Государственного заказчика для использования в интересах федеральных государственных нужд.
4.3.7. Своими силами и за свой счет, не нарушая сроков конечной сдачи законченных работ, устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь отступления от технико-экономических параметров, предусмотренных в техническом задании или в Контракте.
4.3.8. Незамедлительно информировать Государственного заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы.
4.3.9. Включать в трудовые и гражданско-правовые договоры, заключаемые с конкретными исполнителями работ, необходимые условия, обеспечивающие соблюдение исполнителем принятых по Контракту обязательств.
4.4. Исполнитель имеет право:
4.4.1. При выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ привлекать по согласованию с Государственным заказчиком к их исполнению третьих лиц, если иное не предусмотрено Контрактом. К отношениям Исполнителя с третьими лицами применяются правила о генеральном подрядчике и субподрядчике.
4.4.2. Под свою ответственность вносить изменения в частные научно-технические вопросы, в методику и содержание исследований, испытаний, экспериментов, если эти изменения не противоречат требованиям, установленным техническим заданием, и не нарушают целевую ориентацию исследования.
4.4.3. Использовать полученные результаты работ для собственных нужд.
4.5. Государственный заказчик обязан:
4.5.1. Передавать Исполнителю необходимую для выполнения работы информацию.
4.5.2. Принять результаты выполненных в соответствии с Контрактом работ и оплатить их.
4.5.3. Указывать данные об авторах во всех публикациях или иных способах распространения сведений о результатах работ по Контракту.
4.6. Государственный заказчик имеет право:
4.6.1. Контролировать ход выполнения работ Исполнителем по Контракту без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
4.6.2. Контролировать целевое использование Исполнителем средств, предоставляемых Государственным заказчиком для выполнения работ по Контракту.
4.6.3. Отказаться от оплаты результатов работ (этапа) в случае их несоответствия требованиям, установленным техническим заданием, и требовать от Исполнителя исправления недостатков за счет Исполнителя.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае полного или частичного невыполнения Контракта одной из Сторон виновная Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные в результате убытки.
5.2. Стороны не несут ответственности за нарушение Контракта, если докажут, что такое нарушение произошло не по их вине.
5.3. Исполнитель обязан возместить убытки, причиненные им Государственному заказчику, в пределах стоимости работ, если не докажет, что такое нарушение произошло не по его вине.
5.4. Ответственность виновного за разглашение сведений, составляющих государственную тайну, определяется действующим законодательством.
5.5. За нарушение сроков выполнения этапов работ, определенных календарным планом, Исполнитель выплачивает за каждый просроченный день Государственному заказчику неустойку в размере 0,01 проц. от стоимости этапа.
5.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту в случае наступления форс-мажорных обстоятельств.
Под форс-мажорными обстоятельствами понимается наступление таких обстоятельств, при которых Стороны, действующие с разумной осмотрительностью, по независящим от них причинам не могут исполнить обязательства надлежащим образом, в частности к таким обстоятельствам относятся военные действия, стихийные бедствия, решения правительственных органов, делающие невозможным надлежащее исполнение обязательств по Контракту.
При наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны обязаны известить друг друга о наступлении указанных обстоятельств в трехдневный срок. В случае невыполнения настоящего условия виновная Сторона не имеет права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство и обязана возместить все убытки, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту.
6. Конфиденциальность
6.1 Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, относящейся к предмету Контракта, ходу его исполнения и полученным результатам.
Разглашение указанной информации (полное или частичное), а также ознакомление с ней третьих лиц осуществляется по взаимной договоренности (за исключением информации, распространение которой ограничено правительственными документами).
6.2. Условия, состав и объем сведений, признаваемых конфиденциальными, определяются представителями Государственного заказчика и Исполнителя.
7. Права Сторон на результаты работ
7.1. Условия владения, пользования и распоряжения научными и (или) научно-техническими результатами, созданными при реализации Контракта, определяются законодательством Российской Федерации.
7.2. Исполнитель обязан незамедлительно уведомлять Государственного заказчика обо всех созданных при реализации Контракта объектах интеллектуальной собственности в сфере науки и технологии.
7.3. Исполнитель обязан предпринять меры, обеспечивающие правовую охрану результатов работ, созданных при реализации Контракта и способных к правовой охране.
7.4. Государственный заказчик вправе вводить в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничения на право или особые условия использования отдельных научных и (или) научно-технических результатов, созданных при реализации Контракта.
8. Разрешение споров
8.1. В случае возникновения споров между Сторонами по вопросам, предусмотренным Контрактом, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров.
8.2. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров спор будет рассматриваться в суде соответствующей компетенции согласно действующему законодательству.
9. Срок действия Контракта
9.1. Контракт заключен на один год с ____________ 200__г. по ____________ 200__г. Действие Контракта продлевается по соглашению Сторон. Условия продления срока действия Контракта будут определены Сторонами не менее чем за три месяца до истечения срока действия Контракта.
9.2. Каждая из Сторон имеет право досрочно расторгнуть Контракт путем направления письменного уведомления, если другая Сторона не выполнит какое-либо существенное условие Контракта. Однако Стороне, не выполнившей своего обязательства, будет предоставлено два месяца для устранения нарушения.
9.3. Расторжение Контракта в одностороннем порядке не допускается.
9.4. Изменение условий и дополнения Контракта оформляются дополнительными соглашениями к Контракту, которые подписываются уполномоченными лицами Сторон и считаются неотъемлемыми частями Контракта.
10. Другие условия
10.1. Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой - у Государственного заказчика.
10.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемыми частями.
10.3. Работы по Контракту финансируются из средств федерального бюджета, выделяемых Минобразованию России, и от НДС освобождаются.
10.4. По всем вопросам, не урегулированным Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
11. Юридические адреса Сторон
Государственный заказчик Исполнитель
_________________________ ___________________________
М.П. М.П.
Приложение N 1
к примерной форме
государственного контракта
Согласовано Утверждаю
Руководитель Начальник Управления, курирующего
организации-Исполнителя научно-техническую программу
________________________ ________________________________
________________________ ________________________________
________________________ ________________________________
______________ 200_ г. ______________ 200_ г.
М.П. М.П.
Техническое задание
на выполнение работ по государственному
контракту N____________ от ______________
1. Наименование работы __________________________________________________________________________
по научно-технической программе _____________________________________________________________
2. Организация, в которой проводятся работы ________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3. Руководитель проекта __________________________________________________________________________
4. Направление научной деятельности организации, по которому проводятся работы _____________________ __________________________________________________________________
5. Коды темы по ГРНТИ ________________________________________________________________________
6. Сроки проведения: начало - ___________, окончание - ___________________________
7. Плановый объем средств на проведение работ (рубли) ______________________________________________
_________________________________________________________________________
8. Цель работы _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
9. Имеющийся научный задел _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
10. Содержание, основные требования к проведению работ, уровню и способам технических решений ________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
11. Ожидаемые научно-технические результаты (продукция) ___________________________________________
________________________________________________________________________________________________
12. Предполагаемое использование результатов (продукции) ___________________________________________
_________________________________________________________________________
13. Перечень научно-технической и другой документации, представляемой по окончании работы _________ _______________________________________________
Руководитель проекта _________________________
Приложение N 2
к примерной форме
государственного контракта
Согласован Утверждаю
Начальник Управления, Руководитель
курирующего организации-Исполнителя
научно-техническую программу
________________________ ________________________
________________________ ________________________
________________________ ______________ 200_ г.
______________ 200_ г. М.П.
М.П.
Календарный план на 200_ год
выполнения работ по государственному
контракту N____________ от _____________
Наименование работы ________________________________________________
по научно-технической программе _________________________________________
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
|N | Наименование этапа| Сроки | Стоимость| Результаты работ |
|п/п| и основное | выполнения | работ, | (продукция) по |
| | содержание работ | (квартал, год)| рубли | этапу |
| | | | | Вид отчетности |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
Руководитель проекта _________________________
Приложение N 3
к примерной форме
государственного контракта
Согласована Утверждаю:
Руководитель Начальник Управления,
организации-Исполнителя курирующего научно-техническую
_______________________ программу
_______________________ ______________________
_______________________ ______________________
______________ 200_ г. ______________________
М.П. ______________ 200_ г.
М.П.
Смета расходов на выполнение
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
по государственному контракту
N____________ от ______________
Наименование работы ________________________________________________
по научно-технической программе _________________________________________
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
|N | Наименование | Сумма, рубли |
|——|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|1 | Оплата труда (110100) | |
|2 | Начисления на оплату труда (110200) | |
|3 | Приобретение предметов снабжения и расходных| |
| | материалов (110300) | |
|4 | Командировки и служебные разъезды (110400) | |
|5 | Транспортные услуги (110500) | |
|6 | Оплата услуг связи (110600) | |
|7 | Оплата коммунальных услуг (110700) | |
|8 | Прочие текущие расходы на закупки товаров и оп-| |
| | лату услуг (111000), в т.ч.: | |
| | - оплата услуг научно-исследовательских органи-| |
| | заций (111010) | |
|9 | Приобретение и модернизация оборудования и пред-| |
| | метов длительного пользования (240100) | |
|——|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| | Итого | |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
Главный бухгалтер организации-Исполнителя _______________