Реестровый номер торгов: 726/2011 сб документация об открытом аукционе в электронной форме
| Вид материала | Документы |
- 3. документация об аукционе в электронной форме, 5494.37kb.
- Аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению Размер обеспечения заявки, 8118.52kb.
- Г. А. Бачериков / 2011, 822.3kb.
- С. А. Архангелов 2009 г. Реестровый номер торгов документация об аукционе, 4630.37kb.
- Приказ (распоряжение)№ от «…» 2011 г. Документация об открытом аукционе в электронной, 1117.9kb.
- А. Б. Калинкин 201 г. Государственный заказчик: Федеральное учреждение «Информационный, 5622.76kb.
- Документация об открытом аукционе в электронной форме, 945.65kb.
- Документация об открытом аукционе в электронной форме, 722.39kb.
- Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, 492.11kb.
- Инструкция по подготовке заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, 3006.49kb.
Начальная (максимальная) цена:
379 730,00
ЧАСТЬ 3. ПРОЕКТ КОНТРАКТА
Проект контракта, являющийся неотъемлемой частью документации об открытом аукционе в электронной форме.
ПРОЕКТ
Договор №______
на поставку книжной продукции
г. Калуга «___» _______2011 г.
Государственное учреждение культуры «Калужская областная научная библиотека им. В.Г. Белинского», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Аржанкова Марина Евгеньевна, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, с другой стороны, действующего на основании _________________ , с другой стороны, совместно именуемые Стороны, на основании протокола ____________от _________ 2011 г. № ___________, №____ заключили настоящий Договор.
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего Договора является поставка книжной продукции для комплектования библиотечного фонда (далее по тексту - товар), который приобретается Заказчиком у Поставщика на условиях, в порядке и в сроки, определяемые Сторонами в настоящем Договоре.
1.2. Ассортимент, количество, цена и общая стоимость товара указаны в Спецификации (Приложение №1 к Договору), которая подписывается Сторонами и является неотъемлемой его частью.
2. Общие положения Договора
2.1. Требования к товару:
2.2.1. Товар должен быть поставлен в количестве и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
2.2.2. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы). При передаче товара в упаковке (таре) не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от его принятия и оплаты. Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.
2.2.3.Условия транспортировки товара должны соответствовать установленным для него требованиям.
2.2.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике.
2.2.5. Поставщик несет расходы по оплате транспортировки, разгрузке, налогов, пошлин и сборов.
2.3. Сроки поставки товара:
2.3.1.Поставка осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания сторонами настоящего договора.
2.3.2. Факт поставки товара Заказчику подтверждается отметкой его уполномоченного должностного лица о приемке товара на товарно-сопроводительных документах.
2.3.3. Поставщик представляет в бухгалтерию Заказчика товарные накладные и счета-фактуры.
2.3.4. Приемка товара производится по количеству согласно товарно-сопроводительной документации. С момента передачи товара Заказчику риски утраты или повреждения товара переходят к Заказчику.
2.3.5. Приемка товара осуществляется в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.4. Требования к условиям, способам поставки товара:
2.4.1. Доставка, разгрузка производится силами Поставщика и за счет Поставщика по адресу Заказчика: 248000 г. Калуга, ул. Луначарского, д. 6.
2.4.2. Товар поставляется единой партией согласно заявке Заказчика, составленной на основании Спецификации (Приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. Поставка частями не допускается, и приниматься Заказчиком не будет.
2.4.3. Товар, несоответствующий требованиям настоящего Договора, в том числе недоброкачественный (бракованный) подлежит замене на товар с аналогичными характеристиками, либо товар, имеющий характеристики не хуже предусмотренных настоящим Договором по согласованию с Заказчиком. Замена товара осуществляется Поставщиком без изменения цены единичной расценки товара в течение 3 (трех) дней с момента обнаружения недостатков товара.
3. Цена контракта и порядок расчетов по Договору
3.1. Цена Договора составляет __________ (__________________) руб. ___ коп.)
3.2.Оплата по настоящему Договору производится за счет средств регионального бюджета.
3.3. Цена настоящего Договора является твердой и не может изменяться в процессе его исполнения, за исключением случаев, когда цена может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товара и иных условий исполнения Договора.
3.4. Цена контракта включает в себя в себя цену печатных изданий, затраты на транспортировку, упаковку, доставку, разгрузку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.
3.5. Заказчик производит оплату по настоящему Договору по факту поставки 100 % товара и передачи товара Заказчику согласно спецификации (Приложение №1) и выполнения Поставщиком всех условий настоящего договора, а так же предоставления документов, предусмотренных настоящим Договором Заказчику и подписания акта приема-передачи товара согласно спецификации (Приложение №1) Поставщиком и Заказчиком в течение 3-х рабочих дней после поступления денежных средств на эти цели.
4. Права и обязанности Заказчика
4.1. Заказчик вправе:
4.1.1.Требовать от Поставщика надлежащей поставки товара, соответствующего качеству, объемам (количеству), срокам их поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим Договором.
4.1.2.Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку (отгрузку) товара.
4.1.3.Контролировать ход выполнения Поставщиком поставок по настоящему Договору. Определять лиц, непосредственно участвующих в сдаче-приемке товара по количеству и качеству.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1.Своевременно сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе его поставки и (или) приемки.
4.2.2.Обеспечивать своевременную оплату товара в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2.3.Предпринять все надлежащие меры, обеспечивающие принятие Товара от Поставщика в соответствии с условиями настоящего Договора.
5. Права и обязанности Поставщика
5.1. Поставщик вправе:
5.1.1. Требовать своевременной оплаты поставленного товара в соответствии с товарными накладными и счетами-фактурами, при условии поступления средств регионального бюджета на счет Заказчика.
5.1.2. Требовать своевременного подписания Заказчиком товарных накладных на основании предоставленных Поставщиком отчетных документов.
5.2. Поставщик обязан:
5.2.1. Своевременно в установленный настоящим Договором срок и надлежащим образом поставить товар по адресу Заказчика, указанному в п. 2.4.1. настоящего Договора, а также предоставить Заказчику отчетные документы, предусмотренные настоящим Договором.
5.2.2. Безвозмездно заменить недоброкачественный (бракованный) товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
5.2.3. Представить обеспечение исполнения контракта в размере 20 (двадцати) % от начальной (максимальной стоимости контракта).
6. Ответственность Сторон.
6.1. Ответственность Заказчика:
6.1.1. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Заказчик несет ответственность в соответствии с Законодательством Российской Федерации.
6.2. Ответственность Поставщика:
6.2.1.В случае нарушения сроков поставки товара и (или) нарушения сроков предоставления отчетной документации Заказчик вправе требовать с Поставщика пени (штраф) в размере 2 % от суммы Договора, за каждый день просрочки исполнения Договора.
6.2.2.В случае нарушения Поставщиком гарантийных обязательств, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день выставления неустойки, за каждый день неисполнения обязательства от цены Договора.
6.2.3.Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы (Форс-мажор) или по вине Заказчика.
6.3. Условия освобождения Сторон от ответственности:
6.3.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (Форс-мажор).
6.3.2.Форс-мажор означает событие, не вызванное просчетом, небрежностью или несущее непредвиденный характер. Такие события могут включать в себя, но не ограничиваются такими явлениями, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, эпидемия, карантин, эмбарго на поставку грузов.
6.3.3.Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим Договором.
6.3.4. Сторона, пострадавшая от события Форс-мажора, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о возникновении такого события, виде и возможности продолжительности действия Форс-мажора. Факт Форс-мажора должен быть подтвержден соответствующими компетентными органами.
6.3.5.Сторона, пострадавшая от события Форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Договору, а также уведомить другую Сторону о восстановлении нормальных условий.
6.3.6.Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события Форс-мажора.
7. Обеспечение исполнения Договора
7.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору Поставщик представляет Заказчику обеспечение исполнения Договора в форме ______________ на сумму _________________ (сумма прописью) рублей.
7.2. Обязательства по Договору, которые подлежат обеспечению: исполнение Договора, в том числе:
- сроки поставки товара, уплата убытков и неустойки заказчику;
- возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков;
-исполнение гарантийных обязательств.
7.3. Срок действия обеспечения исполнения Договора должен превышать на один месяц конечный срок выполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.
7.4. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Договору, Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору на тех же условиях и в том же размере.
8. Порядок разрешения споров, претензии Сторон
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора между Сторонами, разрешаются путем переговоров.
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они решаются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 10 календарных дней.
8.3. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.
8.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Калужской области.
9. Срок действия, изменение и расторжение Договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания Сторонами.
9.2. Настоящий Договор действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
9.3. Изменение положений настоящего Договора по соглашению Сторон допускается в случаях, предусмотренных Законодательством. Изменения по соглашению Сторон оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами Дополнительных соглашений. Все приложения и Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью настоящего Договора. Дополнительное соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами, если иное не предусмотрено в тексте Дополнительного соглашения.
9.4. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским законодательством РФ.
9.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Поставщика, другой - у Заказчика.
10. Приложения
10.1 Приложение № 1: спецификация товара
11. Реквизиты и подписи сторон
| Заказчик | Поставщик |
| Государственное учреждение культуры «КОНБ им. В.Г. Белинского» тел.57-40-23; 248000 г.Калуга, ул.Луначарского, д. 6 р/сч.4061810100003000002 в ГРКЦ Г У Банка России по Калужской обл. г.Калуги л/сч. 7500000А62242000071А887100086 ИНН 4027050694/КПП 402701001 БИК 042908001 Директор Аржанкова М.Е. | |
Приложение № 1
к договору
от "___" 20__г.
| № п/п | Автор | Заглавие, год издания | Кол-во | Цена за 1экз. (руб.) | Стоимость (руб.) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |