Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на поставку решений для создания программно-технических комплексов и систем корпоративного уровня в инфокоммуникационной среде вуза
| Вид материала | Конкурс |
- Конкурсная документация, 821.24kb.
- Конкурсная документация, 1909.91kb.
- Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения контракта, 1791.19kb.
- Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения договора, 3090.33kb.
- Конкурсная документация, 453.69kb.
- Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения договора, 811.68kb.
- Конкурсная документация по проведению открытого конкурса № 2010/01-ит на выполнение, 948.61kb.
- Конкурсная документация, 1756.03kb.
- Конкурсная документация по проведению открытого конкурса по отбору страховой организации, 799.2kb.
- Конкурсная документация по проведению открытого конкурса для субъектов малого предпринимательства, 1984.32kb.
1.3.5. ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
Бланк организации-Участника
Размещения Заказа
Дата, исх. номер
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
г. Москва
_________________________________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)
Юридическое лицо – Участник размещения заказа: ________________________________,
(наименование юридического лица)
в лице ____________________________, действующий на основании __________________
(должность, Ф.И.О.)
доверяет_____________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество, должность)
паспорт серии ______ №_________ выдан _______________ «____» ____________________
представлять интересы ________________________________________________________
(наименование организации)
на конкурсе, проводимом государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Московский государственный институт электронной техники (технический университет)» - МИЭТ
1. В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять конкурсной комиссии необходимые документы, предусмотренные КД, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.
2. В целях выполнения данного поручения он уполномочен принимать участие в процедуре вскрытия конвертов с заявками.
Подпись _________________________________ ______________________ удостоверяем.
(Ф.И.О. удостоверяемого) (Подпись удостоверяемого)
Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г.
Руководитель организации ________________________ ( ___________________ )
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер _______________________________ ( ___________________ )
(Ф.И.О.)
М.П.
-
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМ
Формы заполняются Участниками размещения заказа.
Форма «Опись документов, представляемых для участия в конкурсе»
В данной форме приведен исчерпывающий перечень документов, которые должны представить все Участники размещения заказа. Другие документы прикладываются Участниками размещения заказа самостоятельно, по собственному желанию. Требовать от Участников размещения заказа иные документы, за исключением документов, предусмотренных в данной форме, не допускается.
Форма «Заявка на участие в конкурсе»
- Заявка на участие в конкурсе это основной документ, которым Участники изъявляют свое желание принять участие в конкурсе на условиях, установленных государственным Заказчиком, уполномоченным органом.
Форма «Анкета Участника размещения заказа»
- Все пункты, указанные в этой форме, являются обязательными для заполнения Участником размещения заказа.
- Перечень документов, приведенный в анкете, является только рекомендуемым для подтверждения Участниками своих данных.
- Все данные, указанные в круглых скобках приведены в качестве пояснения Участникам размещения заказа.
Форма «Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации – Участника размещения заказа»
Данная форма приведена как образец для заполнения.
Документы предоставляются в порядке, соответствующем описи документов, представляемых для участия в конкурсе (раздел 1.3.1. КД)
3.1.7. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № _______
на поставку товаров для государственных нужд
г. Москва «____» ___________ 2010 г.
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный институт электронной техники (технический университет)» - МИЭТ, именуемый в дальнейшем Государственный заказчик, в лице ректора Чаплыгина Юрия Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, __________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ______________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов размещения государственного заказа путем проведения открытого конкурса (протокол № ___ от _________________________2010 г.), заключили настоящий Государственный контракт, именуемый в дальнейшем Контракт, о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1.Поставщик обязуется передать Государственному заказчику решения, составными единицами которых являются взаимосвязанные технологии, оборудование (далее - Оборудование) и программное обеспечение (далее – ПО), для создания программно-технических комплексов и систем корпоративного уровня в инфокоммуникационной среде вуза (далее – Комплексы и системы) в соответствии со Спецификацией (Приложение 1), являющейся неотъемлемой частью Контракта.
1.2. Поставщик также обязуется оказать следующие услуги, связанные с созданием Комплексов и систем (далее - сопутствующие услуги):
1.2.1. Доставка Оборудования и ПО по адресу: 124498, г. Москва, Зеленоград, проезд 4806, дом 5.
1.2.2. Погрузка-разгрузка Оборудования и поднятие на этаж.
1.2.3. Монтаж Оборудования и ПО во взаимосвязанные Комплексы и системы с внедрением поставляемых технологических решений в существующую инфокоммуникационную среду вуза.
1.2.4. Консультации и обучение персонала Государственного заказчика по использованию Оборудования, ПО, Комплексов и систем .
1.3. Наименование, характеристики, количество и цены Оборудования и ПО, поставляемых по Контракту, Стороны зафиксировали в Спецификации (Приложение 1).
1.4. Государственный заказчик обеспечивает оплату за Оборудование и ПО в установленных Контрактом порядке, форме и размерах.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1. Цена Контракта включает общую стоимость всего оборудования, ПО и сопутствующих услуг, включая затраты на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с поставкой Оборудования и ПО.
2.2. Цена Контракта может быть изменена по согласованию с Поставщиком при изменении потребности в Оборудовании и ПО (не более 10% от суммы Контракта).
При поставке дополнительного количества таких Оборудования и ПО Государственный заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально количеству таких Оборудования и ПО, но не более чем на 10% цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких Оборудования и ПО, Государственный заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.
2.3. Цена любой единицы Оборудования и ПО на протяжении действия Контракта является твердой и изменению не подлежит. Оборудование и ПО оплачиваются Государственным заказчиком по ценам в соответствии с заявкой Поставщика на участие в открытом конкурсе, поданной в ходе размещения государственного заказа и зафиксированной в Спецификации (Приложение 1).
2.4.Цена Контракта составляет _______________ (_________________) рублей __ копеек, в том числе НДС - _____% ______________ (____________________) рублей __ копеек.
3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ И ПО.
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Поставщик обязуется поставить Оборудование и ПО в течение _______________. Допускается поставка Оборудования и ПО партиями. При этом поставка партии оборудования и ПО производится Поставщиком только после подтверждения Заказчиком возможности оплаты указанного Оборудования и ПО. По согласованию с Государственным заказчиком возможна досрочная поставка Оборудования и ПО.
3.2. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежным документом путем перечисления Государственным заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.
3.3. Оплата цены Контракта производится Государственным заказчиком после полной поставки Оборудования и ПО по Контракту, передачи счета, товарной накладной, счета-фактуры Поставщика в соответствии со Спецификацией (Приложение 1) в течение 7 (Семи) банковских дней с момента поставки. В случае поставки Оборудования и ПО партиями по согласованию с Государственным заказчиком оплата производится в течение 7 (Семи) банковских дней после поставки партии Оборудования и ПО на основании счета, товарной накладной, счета-фактуры.
4. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ И ПО.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. Провести подробную презентацию взаимосвязанных технологий, оборудования и программного обеспечения для создания программно-аппаратных комплексов и систем корпоративного уровня в инфокоммуникационной среде вуза Государственного заказчика в течение 5(Пяти) дней с момента заключения Контракта. Презентация должна включать описание каждой единицы Оборудования и ПО и выполняться в формате PowerPoint.
4.1.2. Известить Государственного заказчика о точном времени и дате поставки.
4.1.3. Передать Государственному заказчику промаркированные и упакованные Оборудование и ПО в строгом соответствии со Спецификацией (Приложение 1). Упаковка и маркировка для Оборудования и ПО российского производства должны соответствовать требованиям государственных стандартов (регламентам), для Оборудования и ПО иностранного производства – международным стандартам упаковки и маркировки. Маркировка должна содержать: наименование Оборудования (ПО), наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы Оборудования (ПО). Упаковка должна обеспечить сохранность Оборудования и ПО при оказании Поставщиком сопутствующих услуг, предусмотренных п. 1.2.1-1.2.3 Контракта.
В случае если упаковка Оборудования и ПО будет нарушена Поставщиком при оказании сопутствующих услуг, Поставщик обязан восстановить целостность упаковки.
4.1.4.Участвовать в приемке-передаче Оборудования и ПО. Первичная приемка Оборудования производится по количеству мест с ненарушенной упаковкой производителя (Поставщика). Приемка Оборудования по качеству производится после оказания Поставщиком сопутствующих услуг, предусмотренных в пп.1.2.1-1.2.3 Контракта.
Поставщик несет ответственность за некомплектность и неработоспособность Оборудования при ненарушенной упаковке Производителя (Поставщика) и обязан устранить недостатки Оборудования в течение разумного срока, согласованного с Государственным заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков и некомплектности Оборудования несет Поставщик.
4.1.5. При передаче Оборудования предоставить Государственному заказчику документы, удостоверяющие его качество (паспорт, техническая и эксплуатационная документация на русском языке, гарантийный талон, сертификат качества изготовителя (сертификат соответствия), заключения о соответствии Государственной санитарно-эпидемиологической службы РФ, сертификатов соответствия Госстандарта РФ, предусмотренных законодательством РФ, на каждую единицу Оборудования (в случае необходимости)).
4.1.6. При передаче ПО предоставить Государственному заказчику:
- документацию на ПО (описание, правила установки и использования, действующие лицензии и др.),
- физический носитель (дискеты, CD или DVD-диск и т.д.), если такая поставка предусмотрена производителем ПО.
Если производителем ПО предусмотрена его поставка без материальных носителей (например, путем передачи дистрибутивов ПО через электронные каналы связи), Поставщик может предоставить ПО на электронных носителях (через электронную почту, файлы с кодами активации, получение файлов с серверов хранения и т.д.) по процедуре, предусмотренной изготовителем ПО.
4.1.7. Передать Государственному заказчику оригиналы счета, товарной накладной и счета-фактуры, оформленные надлежащим образом и подписанные Поставщиком, в день отгрузки Оборудования и ПО Государственному заказчику.
4.1.8. Оказать сопутствующие услуги, связанные с поставкой Комплекса (монтаж Оборудования и ПО в комплексы и системы корпоративного уровня с внедрением поставляемых технологических решений в существующую инфокоммуникационную среду вуза, консультации и обучение персонала Государственного заказчика) до 26 декабря 2011 года по мере готовности инженерной инфраструктуры. По окончании оказания услуг Сторонами подписывается Акт ввода комплексов и систем в эксплуатацию.
4.1.9. По согласованию с Государственным заказчиком пересмотреть технические решения в части поставки отдельных единиц Оборудования и ПО, если при внедрении решений будут выявлены несоответствия характеристик Комплексов и систем требованиям технического задания по причине отклонения качества либо несовместимости отдельных единиц Оборудования и ПО.
4.1.10. Предоставить гарантию Производителя или Поставщика на все Оборудование и ПО, поставляемое по Контракту, на срок ____ (________) месяцев с момента инсталляции (ввода в эксплуатацию) Комплекса (далее – гарантийный срок).
4.1.11. В период гарантийного срока обеспечить проведение необходимого ремонта, устранение недостатков Оборудования и ПО.
Гарантийное обслуживание должно осуществляться с выездом на место установки Оборудования и ПО в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента поступления заявки от Государственного заказчика. Заявка оформляется по электронной почте или факсу Поставщика. Заявка считается полученной в момент подтверждения ее получения почтовым сервером или факсимильным аппаратом Поставщика.
4.1.12. Обеспечить послегарантийное обслуживание Оборудования и ПО квалифицированными сервисными центрами.
4.2. Государственный заказчик обязан:
4.2.1. Принять Оборудование и ПО в соответствии со Спецификацией (Приложение 1) к Контракту и, при отсутствии претензий относительно маркировки и целостности упаковки Оборудования и ПО, подписать товарную накладную и передать один экземпляр Поставщику.
4.2.2. Оплатить поставку Оборудования и ПО в соответствии с условиями Контракта.
4.2.3. Обеспечить условия для оказания сопутствующих услуг, предусмотренных п. 1.2 Контракта.
4.3. Государственный заказчик вправе:
4.3.1. Использовать переданное Поставщиком лицензионное ПО в соответствии с заключенными с производителями ПО лицензионными соглашениями.
4.3.2. Изготавливать копии ПО, если это не запрещено лицензионным соглашением с производителем, и при условии, что эти копии предназначены только для целей архивирования или, при необходимости (когда оригинал программного продукта утерян, уничтожен или стал непригодным для использования), для замены правомерно приобретенного экземпляра ПО.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
В случае отсутствия либо уменьшения бюджетного финансирования, Стороны согласовывают новые сроки, а при необходимости и другие условия настоящего Контракта, при этом Поставщик вправе потребовать от Заказчика возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного изменением условий настоящего Контракта.
5.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок.
5.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств по Контракту оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
5.4. Если обстоятельства, указанные в п. 5.1 Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим Законодательством РФ.
6.2.В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного срока исполнения обязательства по Контракту, и определяется в процентах от неуплаченной суммы по Контракту. Процентная ставка для такой неустойки принимается равной одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату установленного срока исполнения обязательства.
Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по Контракту. Размер такой неустойки устанавливается:
1) в размере 0,1% от стоимости заказанных и недопоставленных Оборудования и ПО в случае просрочки поставки Оборудования и ПО;
2) в размере 0,1% от цены Контракта в случае просрочки ввода в эксплуатацию Комплексов и систем.
Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Государственного заказчика.
6.4. В случае если просрочка поставки Оборудования и ПО по вине Поставщика превысит 3 (Три) дня, а также если просрочка ввода в эксплуатацию Комплекса составит 1 (Один) месяц, Контракт расторгается по соглашению Сторон, без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных таким расторжением Контракта, либо Государственный заказчик обращается в Арбитражный суд г.Москвы с требованием о расторжении Контракта.
6.5. Контракт может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон.
- ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА.
7.1. Надлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту со стороны Поставщика обеспечивается
Вариант А: путем перечисления денежных средств в сумме ___________(________) рублей на специальный счет Заказчика.
Вариант Б: путем предоставления банковской гарантии от__________ 200_ №__ на сумму ____________(____________) рублей, по форме, приемлемой для Заказчика.
Вариант В: путем предоставления договора поручительства от __________ 20__ №__ с объемом обязательства в сумме ____________(____________) рублей, по форме, приемлемой для Заказчика и с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
7.2. Возврат денежных средств, внесенных Поставщиком в качестве обеспечения исполнения контракта, производится Заказчиком в течение 10 дней с момента исполнения Поставщиком своих обязательств по поставке Оборудования и ПО.
7.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту Заказчик обращает взыскание на денежные средства, поступившие на его счет в качестве обеспечения исполнения Контракта, без обращения в суд, путем направления этих средств на удовлетворение своих требований к Поставщику. Разница, между суммой обеспечения исполнения Контракта и суммой требований Заказчика по неисполненным Поставщиком обязательствам, в течение 20 дней возвращается Поставщику.
Средства обеспечения исполнения контракта являются компенсацией за любые убытки, которые Заказчик может понести вследствие неполного выполнения Поставщиком своих обязательств по контракту.
7.4. В случае продления срока поставки или увеличения объемов поставки по настоящему Контракту, Поставщик обязуется переоформить соответствующую банковскую гарантию или передать Заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта.
7.5. В случае если по каким - либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту прекратило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Контракту, Поставщик обязуется в течение 10 банковских дней с момента прекращения действия обеспечения предоставить Заказчику новое обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в том же размере.
7.6. В случае нарушения Поставщиком срока поставки товара (его части) и /или завершения оказания сопутствующих услуг более чем на двадцать дней, Заказчик вправе во внесудебном порядке обратить взыскание на обеспечение исполнения Контракта в виде внесенных Поставщиком в залог денежных средств, либо предъявить требование по банковской гарантии. При этом Заказчик вправе оставить у себя (не возвращать Поставщику) поставленный товар (часть товара), оплатив Поставщику его стоимость.
8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
8.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения Контракта, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
8.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по Контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты ее получения.
8.3. При неразрешенности претензий, заинтересованная Сторона вправе обратиться с требованиями в Арбитражный суд г.Москвы.
8.4. К отношениям Сторон по Контракту и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Срок исполнения Контракта: - Поставщиком - определяется фактической поставкой всех единиц Оборудования и ПО, а также успешным вводом в эксплуатацию Комплекса.
- Государственным заказчиком – оплатой в полном объеме цены Контракта, предусмотренном условиями Контракта.
Срок действия Контракта:
- с момента его подписания до полного исполнения обязательств Сторон, включая гарантийные.
Контракт должен быть зарегистрирован Государственным заказчиком в реестре государственных контрактов в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его подписания обеими Сторонами.
9.2. Любые изменения и дополнения к Контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме и подлежат регистрации в реестре государственных контрактов.
9.3. Поставщик несет ответственность по Контракту за действия привлекаемых им к его исполнению субпоставщиков, субподрядчиков и иных лиц, как за свои собственные.
9.4. Поставщик представляет по запросу Государственного заказчика, в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.
9.5. Поставщик гарантирует, что поставляемые Оборудование и ПО не являются модифицированными, переделанными, поврежденными и выпущены к свободному обращению на территории Российской Федерации без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.).
9.6. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Контрактом.
9.7. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуется действующим законодательством РФ.
9.8. Если в Контракте предусмотрено условие наличия бюджетного финансирования, то срок исполнения исчисляется со дня поступления бюджетных средств на лицевой счет Государственного заказчика. Срок поставки Оборудования и ПО в таком случае увеличивается на период от момента его подписания до начала исполнения настоящего Контракта с учетом пунктов 3.1. и 6.4. настоящего Контракта.
9.9. Контракт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН
| Государственный заказчик Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный институт электронной техники (технический университет) – МИЭТ. Адрес: 124498, Москва, Зеленоград, проезд 4806, д.5. ИНН 7735041133 КПП 773501001 Плательщик: УФК по г. Москве (МИЭТ л/с 03731А41110) Банк плательщика: Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва БИК 044583001, р/с 40105810700000010079 ОКПО МИЭТ: 02066552 ОКВЭД 80.30.1 | Поставщик |