К. Э. Циолковского Е. Н. Кузин Государственный заказчик: федеральное государственное учреждение культуры «государственный музей истории космонавтики имени к. Э. Циолковского» конкурс

Вид материала

Содержание

1.4.7. Перечень поправок к проекту государственного контракта.
Часть ii. проект государственного контракта
1. Предмет государственного контракта
2. цена и порядок расчетов.
3. права и обязанности сторон.
4. взаимоотношения сторон.
5. ответственность сторон.
6. гарантии сторон.
7. действие контракта.
8. Общие положения.
9. Заключительные положения.
Юридические адреса, банковские реквизиты, печати и подписи сторон
От Заказчика: От подрядчика
Часть iii. техническая часть конкурсной документации.
Почтовый адрес заказчика
Основные виды работ

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

В конкурсную комиссию

ГМИК им. К.Э.Циолковского

№_____________

«___»________2009 г.

Запрос о разъяснении положений

конкурсной документации

Уважаемые господа!

Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации открытого конкурса на поставку и монтаж комплекса оборудования для планетария.

№ п/п	Раздел конкурсной документации	Ссылка на пункт конкурсной документации, положения которого следует разъяснить	Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации

Ответ на запрос прошу направить:

(наименование организации, почтовый адрес или адрес электронной почты, Ф.И.О. контактного лица)

Руководитель организации ________________________ / ___________________ /

^(Ф.И.О.)

1.4.7. ПЕРЕЧЕНЬ ПОПРАВОК К ПРОЕКТУ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА.

Наименование и адрес участника размещения заказа: ______________________________________

№ п/п	Пункт договора	Редакция организатора конкурса	Редакция участника размещения заказа	Пояснения, примечания

Руководитель организации ________________________ / ___________________ /

^(Ф.И.О.)

Инструкции по заполнению форм участниками размещения заказа

I.4.1. Форма «Опись документов, представляемых для участия в конкурсе»

1. В данной форме приведен исчерпывающий перечень документов (пункты 1–8), которые должны предоставить все участники размещения заказа. Другие документы (пункт 9) прилагаются участниками размещения заказа самостоятельно, по собственному желанию. Требовать от участников размещения заказа иные документы, за исключением документов, предусмотренных в данной форме, не допускается.

2. Из формы могут быть удалены различные данные, по которым в конкретном конкурсе предоставление документов не требуется (например, лицензии).

I.4.2. Форма «Заявка на участие в конкурсе» – основной документ, которым участники изъявляют свое желание принять участие в конкурсе на условиях, установленных государственным заказчиком, уполномоченным органом.

I.4.3. Форма «Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов участника размещения заказа»

1. Все данные, указанные в круглых скобках, приведены в качестве пояснения участникам размещения заказа.

ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Государственный контракт №______

на художественное проектирование и авторское выполнение в натуре экспозиции Научно-мемориального и культурного Центра А.Л.Чижевского.

г. Калуга «_____»____________2009 г.

Федеральное государственное учреждение культуры «Государственный музей истории космонавтики имени К.Э.Циолковского», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Кузина Евгения Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________ ____________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, по результатам открытого конкурса, (Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе № _____ от «______» __________ 2009 года), заключили настоящий Государственный контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

1.1. По заданию Заказчика Подрядчик обязуется выполнить работы по художественному проектированию и авторскому выполнению в натуре экспозиции Научно-мемориального и культурного Центра А.Л.Чижевского, а Заказчик принять и оплатить результаты работ.

1.2. Подрядчик приступает к выполнению работ не позднее 5 дней с момента подписания настоящего контракта; выполнение работ осуществляется до 15 декабря 2009 г.

Подрядчик осуществляет работы в соответствии с техническим заданием Заказчика (Приложение №1) и графиком работ, утверждаемым сторонами (Приложение №2).

1.3. Работы считаются выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком при условии подписания Акта приёма-передачи и отсутствия у Заказчика претензий по качеству работ и по иным аспектам выполнения сторонами настоящего договора.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1. Цена настоящего Государственного контракта составляет____________руб. и определяется в соответствии со сметой (Приложение №3).

2.2. Заказчик осуществляет оплату выполненных работ в течение 10 дней после подписания Акта сдачи-приёмки, при условии отсутствия у него претензий по качеству работ и иным аспектам выполнения сторонами условий настоящего контракта.

2.3. Предоплата не более 30% в течение 3 банковских дней после подписания контракта, окончательный расчет после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Возможна поэтапная оплата, по актам выполненных работ в срок, не превышающий 10 дней со дня подписания акта.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Выполнить работу с надлежащим качеством, своими силами и средствами.

Результат работы должен обеспечивать полное соответствие техническому заданию Заказчика, его требованиям и пожеланиям относительно характера и порядка проведения работ.

Качество результата работ проверяется Заказчиком, в том числе и с привлечением (помимо штатных сотрудников) специалистов.

3.1.2. Выполнить работу в срок, указанный в пункте 1.2 настоящего контракта, и передать её Заказчику.

3.1.3. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения объектов и результата работ до момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчиком.

3.1.4. Немедленно предупредить Заказчика обо всех не зависящих от него обстоятельствах, которые грозят годности или прочности работы либо создают невозможность завершения работы в срок.

3.1.5. Если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество работы, Подрядчик безвозмездно исправляет по требованию Заказчика все выявленные недостатки в течение срока, установленного Заказчиком.

3.2. Подрядчик имеет право:

3.2.1. Требовать оплаты работ по цене, определённой согласно п.2.1 настоящего договора;

3.3. Заказчик обязуется:

3.3.1. В течение 5 дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работы осмотреть и принять результат работы, а при обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков заявить об этом Подрядчику. Недостатки и претензии к работе оформляются Актом о недостатках.

В случае отказа или уклонения Подрядчика от подписания Акта о недостатках работ данный акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке.

Результат работы принимается путём подписания Акта сдачи-приемки при условии, что работа выполнена качественно и с соблюдением условий, предусмотренных контрактом.

Заказчик не лишается права требовать безвозмездного устранения недостатков работы и предъявлять Подрядчику иные требования, установленные контрактом и законодательством РФ, в случае обнаружения недостатков работ после подписания Акта сдачи-приемки.

3.3.2. Оплатить работу в течение 10 дней с момента подписания Акта сдачи-приемки.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

3.4.2. Отказаться от исполнения контракта в любое время после начала Подрядчиком работ и до сдачи их результатов. При этом контракт считается расторгнутым с момента отправления в адрес Подрядчика извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

3.4.3. Отказаться от исполнения настоящего контракта и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает в обусловленные контрактом сроки к исполнению соглашения.

3.4.4. При обнаружении недостатков в ходе выполнения работ или после их приёмки назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего контракта, потребовав полного возврата уплаченных по нему сумм и взыскав с Подрядчика убытки в полном объёме.

3.5. Гарантийный срок результата работ составляет _________ (месяцев, лет и т.д.).

При обнаружении недостатков объекта в течение гарантийного срока Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в срок, указанный Заказчиком, либо возмещения своих расходов на устранение таких недостатков.

3.6. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ или других условий договора, либо при обнаружении недостатков результата работ Заказчик составляет Акт о таких недостатках.

3.7. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несёт Подрядчик.

4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН.

4.1. В процессе реализации контракта стороны будут стремиться выстраивать свои отношения на основе равенства, честного делового партнерства и защиты интересов друг друга.

4.2. В своих взаимоотношениях стороны стремятся избегать противоречий и конфликтов, а в случае возникновения споров разрешать их дружественным путём в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

4.3. Для скорейшего достижения целей контракта стороны обязуются обмениваться имеющейся в их распоряжении информацией по аспектам взаимного интереса, а также предоставлять друг другу всю документацию, необходимую для реализации условий контракта.

4.4. Стороны вправе оказывать друг другу консультативную помощь для достижения обоюдных целей в рамках настоящего контракта, в том числе для его реализации наиболее экономичным и эффективным способом.

4.5. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникновении обстоятельств, которые могут воспрепятствовать исполнению ими своих обязательств по контракту, и прилагать все меры к их устранению.

4.6. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей им известной в процессе исполнения настоящего контракта, за исключением случаев, предусмотренных контрактом.

4.7. За пределами исполнения обязательств по контракту стороны полностью свободны в своей деятельности.

4.8. Отношения сторон с иными предприятиями, учреждениями, организациями и физическими лицами являются их внутренним делом и не влияют на правоотношения по настоящему контракту.

4.9. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего контракта, стороны будут стремиться разрешать дружеским путём в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами и др.

При недостижении взаимоприемлемого решения спор передаётся на разрешение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика.

При этом сторона может обратиться в суд за защитой своих прав по настоящему контракту только в случае, если она направила другой стороне соответствующую претензию, но ответ на претензию является неудовлетворительным или не был направлен потерпевшей стороне в письменной форме в десятидневный срок с момента получения претензии стороной-нарушителем.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1. За нарушение сроков работ Подрядчик выплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 0.1 % от стоимости работ за каждый день просрочки.

5.2. Подрядчик полностью несёт ответственность за выполнение правил техники безопасности при проведении работ. За вред, причинённый имуществу Подрядчика или его работникам, Заказчик ответственности не несёт.

Подрядчик несёт ответственность за правильность применения действующей нормативной базы при составлении сметной документации.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего контракта в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить.

К форс-мажорным и аналогичным им обстоятельствам стороны для целей настоящего контракта согласились относить: стихийные бедствия, наводнения, землетрясения; военные действия, забастовки, гражданские беспорядки, террористический акт.

5.4. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Подрядчик должен известить Заказчика в течение трёх дней.

Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Подрядчика права ссылаться на обстоятельства форс-мажора как на основание, освобождающее его от ответственности за неисполнение обязательств.

6. ГАРАНТИИ СТОРОН.

6.1. Стороны гарантируют, что по своему правовому статусу и законодательству РФ они имеют все необходимые права на заключение и реализацию сделки, оформляемой настоящим контрактом.

В случае отсутствия у одной из сторон необходимых прав или полномочий для совершения данной сделки, физическое лицо, подписавшее договор, принимает на себя полную солидарную ответственность за надлежащее исполнение обязательств тем лицом, от имени которого им был подписан контракт.

6.2. Стороны не вправе уклониться от исполнения своих обязанностей по настоящему контракту ни при каких условиях.

6.3. Вмешательство сторон в иную деятельность друг друга не допускается, однако стороны гарантируют, что их последующая деятельность не нанесёт имущественного либо иного ущерба другой стороне, и обязуются оградить друг друга от любых издержек, потерь и препятствий, связанных со своими дальнейшими действиями.

6.4. Стороны соглашаются, что в связи с большим количеством ограничений, связанных с деятельностью Заказчика как организации культуры, позиция Заказчика по всем вопросам, связанным с настоящим контрактом, является определяющей, а его просьбы и указания – обязательными для исполнения другой стороной.

7. ДЕЙСТВИЕ КОНТРАКТА.

7.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания последней из сторон и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств на всей территории Российской Федерации.

7.2. В случае последующего принятия федерального законодательства либо местных актов, устанавливающих иные требования, в том числе противоречащие отраженным в контракте обязательствам сторон, приоритет имеют и действуют положения контракта.

7.3. Какие бы то ни было действия государственных либо иных органов, организаций и учреждений, направленные на изменение, расторжение или прекращение настоящего контракта вопреки воле сторон, являются изначально недействительными и не порождают правовых последствий.

7.4. Недействительность отдельных пунктов, положений или частей настоящего контракта, противоречие их действующему законодательству либо иным обязательствам сторон не является основанием для признания недействительными, ничтожными или оспоримыми иных его положений или всего контракта в целом.

7.5. Любая договорённость между сторонами, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают из контракта, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнения к контракту, если иное не согласовано сторонами.

7.6. Контракт может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон с обязательным составлением письменного документа либо по решению суда, если иное не предусмотрено настоящим контрактом.

7.7. После прекращения контракта по любым основаниям сохраняют силу положения контракта о конфиденциальности, а также другие положения, из смысла которых вытекает, что они установлены сторонами для регулирования прав и обязанностей после прекращения активного взаимного сотрудничества.

7.8. Безусловно не являются основанием для расторжения контракта или изменения его условий: изменение экономической конъюнктуры, незнание действовавшего законодательства, принятие на себя противоречащих контракту обязательств перед третьими лицами и иные обстоятельства, если они исчерпывающе чётко не предусмотрены текстом данного контракта.

7.9. После подписания контракта все предварительные переговоры по нему, обсуждения, обещания, письменные и устные договорённости, соглашения, переписка и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся его предмета, теряют силу, если на них отсутствует ссылка в контракте.

8. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

8.1. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему контракту действительны, если они выполнены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями каждой из Сторон.

8.2. Любое уведомление, запрос или согласие, выдача которых необходима или разрешена в связи с настоящим контрактом, оформляется в письменном виде и направляется одной Стороной другой Стороне заказной почтой, по телексу, телеграфу или факсу по следующим адресам:

Заказчик:

Адрес: 248650 г. Калуга ул. Академика Королева д.2.

Телефон/факс: (4842)574-333

Контактное лицо: Кузин Евгений Николаевич

Подрядчик:

Адрес:

Телефон/факс:

Контактное лицо:

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

9.1. Настоящий Государственный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских или других реквизитов она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону.

9.3. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Государственному контракту являются его неотъемлемой частью.

9.4. Подрядчик несет ответственность по настоящему контракту за действия привлекаемых соисполнителей, как за свои собственные.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ.

Приложение №1 «Техническое задание» - ____стр.
Приложение №2 «График выполнения работ»- _____стр.
Приложение №3 «Смета»-____стр.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПЕЧАТИ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик: Подрядчик:

Федеральное государственное учреждение культуры «Государственный музей истории космонавтики

имени К.Э. Циолковского»

Адрес: 248650 г. Калуга ул. Академика Королева д.2

Телефон/факс: (4842) 547-739

ИНН 4027023394 КПП 402701001

р/счёт №40105810700000010001

в ГРКЦ ГУ Банка России по Калужской обл.г. Калуга

л/с 03371875460

БИК 042908001

От Заказчика: От подрядчика:

Директор ГМИК им. К.Э. Циолковского Генеральный директор

______________________Е.Н.Кузин ______________________

______________________2009 г. _______________________2009 г.

ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

на художественное проектирование и авторское выполнение в натуре экспозиции Научно-мемориального и культурного Центра А.Л.Чижевского.

Заказчик: Федеральное государственное учреждение культуры «Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского»

Почтовый адрес заказчика: 248650 г.Калуга, ул. Академика Королева, д.2

Контактное лицо: Сергеева Галина Андреевна

Телефон: 8- (4842) 563-373

Электронный адрес: sergeeva@gmik.ru, museum@gmik.ru.

Общие требования:

Работа должна проводиться под контролем Музея.
Сфера деятельности Исполнителя: ОКВЭД 92.31. «Деятельность в области искусства».
Опыт создания Исполнителем музейных экспозиций.
Знание особенностей выполнения художественно-оформительских работ в музеях.
Наличие квалифицированных кадров для выполнения всех видов работ.

Технические требования:

Для работы Заказчик предоставляет Исполнителю тематико-экспозиционный план, тематическую структуру, сценарий, художественную концепцию экспозиции музея.
Разработка художественного проекта экспозиции.
Авторское выполнение экспозиции.
Введение в экспозицию аудиовизуальной техники (на основании утвержденного проекта), включая ее приобретение и монтаж.
Разработка художественного проекта интерьеров общих мест (кассовый зал, фойе/гардероб, лестница).
Выполнение интерьеров общих мест (кассовый зал, фойе/гардероб, лестница) в натуре (в том числе покраска стен, приобретение и монтаж осветительных приборов).

Основные виды работ:

Проведение подготовительных работ в библиотеках, государственных и частных архивах, необходимых для раскрытия темы с учетом принципов, изложенных в тематико-экспозиционном плане и художественной концепции, связанных с получением копий в электронном виде ряда полиграфических, изобразительных, текстовых материалов; описаний предметов мебели, мундира генерала царской армии и др.
Разработка эскизных проектов всех разделов (залов) экспозиции (в том числе разработка планов, перспектив, разверток стен, рабочее проектирование, планировка оборудования и осветительных приборов).
Выполнение в натуре инсталляций, включая вспомогательные работы (картонажные, столярные, монтажные) (количество - на основании утвержденного проекта).
Создание форэскизов на отдельные тематические художественные произведения различных видов искусства для всего музея (количество - на основании утвержденного проекта).
Авторское исполнение тематических художественных произведений по утвержденным форэскизам.
Разработка эскизных проектов (включая конструктивное и цветофактурное решение) индивидуального экспозиционного оборудования (витрин, стендов, подиумов, подставок, ограждений, банкеток).
Изготовление индивидуального экспозиционного оборудования и других конструкций из дерева, металла, зеркал, стекла (количество - на основании утвержденного проекта).
Реставрация музейных предметов (мебели) (количество - на основании утвержденного проекта).
Изготовление типологических предметов мебели по утвержденным образцам (количество - на основании утвержденного проекта).
Разработка эскиза мундира генерала царской армии на основании архивных изысканий.
Пошив типологического мундира генерала царской армии по утвержденному эскизу.

Blog

Содержание

1.4.7. ПЕРЕЧЕНЬ ПОПРАВОК К ПРОЕКТУ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА.