И. Б. Тарасова «Согласовано»

Вид материала

2.2.1.Оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.
5.Порядок сдачи и приемки работ
6.Ответственность сторон
7.Срок предоставления гарантии качества работ
8.Изменение и прекращение контракта
9.Заключительные положения
10.Срок действия контракта
11. Адреса и банковские реквизиты сторон
Инн/кпп 5263021440/526301001
Ведомость объемов работ
Двери. Окна
Сантехнические работы
Электромонтажные работы

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6

2.2.1.Оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

2.2.2.Ознакомить Подрядчика с инструкциями и правилами, действующими на территории Заказчика, в необходимом объеме.

2.2.3.Заказчик вправе проверять ход и качество выполнения Подрядчиком контракта, давать Подрядчику письменные указания по его выполнению.

3. Стоимость и порядок расчетов

3.1.Стоимость подлежащей выполнению работы по настоящему контракту составляет ______________________________________________ включая затраты на закупку необходимых материалов и оборудования, составление сметной документации, транспортные расходы, уплату налогов, в том числе НДС, и прочие расходы.

Локальный сметный расчет является неотъемлемой частью настоящего контракта.

3.2.Оплата работ муниципальным заказчиком производится путем безналичного расчета по акту выполненных работ

3.3.Цена муниципального контракта остается фиксированной в течение всего срока выполнения муниципального заказа (контракта).

Сроки выполнения работ

4.1.Работы, предусмотренные настоящим контрактом, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки: 30 календарных дней с момента заключения данного муниципального контракта.

4.2.Изменение сроков выполнения работы в целом или ее этапов, производится на основании дополнительного соглашения. Подрядчик не имеет права производить изменения сроков выполнения работ без согласования с Заказчиком.

4.3.Подрядчик обязан в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

5.ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1.Прием результата выполненных работ производится в соответствии с муниципальным контрактом.

5.2.При завершении работ Подрядчик уведомляет Заказчика о выполнении контракта. В течение двух дней Заказчик обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненный результат задания, при обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

5.3.Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он в соответствии с требованиями, установленными законом, вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в пятидневный срок или отказаться от исполнения контракта. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта приема выполненных работ.

5.4.В случае мотивированного отказа Заказчика от приема работ, Подрядчиком и Заказчиком составляется двухсторонний акт с перечислением необходимых доработок и сроков их выполнения.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.Сторона, нарушившая условия настоящего контракта, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2.В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от условий контракта, что ухудшило их качество, или с иными недостатками, которые делают работу непригодными для обычного использования и за которые Подрядчик отвечает, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работы заново, с возмещением Заказчику причиненных просрочкой или ненадлежащим качеством исполнения убытков.

6.3.При нарушении Подрядчиком договорных обязательств в части нарушения сроков выполнения работ, он оплачивает Заказчику пени в размере 1% от цены муниципального контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств.

6.4.Уплата штрафов, пеней, а также возмещение убытков не освобождает стороны от выполнения своих обязательств в натуре.

6.5.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

7.СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

7.1.Гарантийный срок на выполненные работы – 3 года с момента подписания акта выполненных работ.

7.2.В течение гарантийного срока Заказчик имеет право требовать от Подрядчика безвозмездного устранения возникших недостатков, связанных с ненадлежащим качеством или скрытыми дефектами выполненных работ.

8.ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ КОНТРАКТА

8.1.Расторжение муниципального контракта допускается исключительно по согласованию сторон или решению суда по основаниям, предусмотренных гражданским законодательством.

8.2.Прекращение действия контракта не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

9.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами при исполнении данного контракта, будут решаться путем переговоров.

При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области.

9.2.Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны, при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.

9.3.Муниципальный контракт должен быть зарегистрирован в реестре муниципальных контрактов в администрации города Нижнего Новгорода в течение 3-х рабочих дней со дня заключения.

9.4.Настоящий контракт составлен в _____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

10.1.Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до _______2009г.

11.Приложения

К настоящему контракту прилагаются:

1. Ведомость объемов работ – приложение №1 к муниципальному контракту

2. Локальный сметный расчет – приложение №2 к муниципальному контракту

11. Адреса и банковские реквизиты сторон:

Заказчик: Подрядчик:

Муниципальное дошкольное

образовательное учреждение

детский сад общеразвивающего вида

с приоритетным осуществлением интеллектуального

развития воспитанников №323 «Сказка»

603054, г.Нижний Новгород,

ул. Римского-Корсакова, 38А

тел.(831) 225 79 80

ИНН/КПП 5263021440/526301001

л/сч 0040758013, р/сч 40204810700000760001

в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области

БИК 042202001

ОГРН 1025204422308

Заведующая МДОУ детский сад Москалева Н.В.

общеразвивающего вида с

приоритетным осуществлением

интеллектуального развития

воспитанников №323 «Сказка»

Приложение 1

к муниципальному контракту

СОГЛАСОВАНО		УТВЕРЖДАЮ

__________________________		__________________________

«____»__________________г.		«____»__________________г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

МДОУ детский сад №323

СМЕТА № 2 от 16.05.2009

«Ремонт помещений группы № 10»

№	Обосно-	Наименование	Единица
п/п	вание	работ и затрат	измерения	Объем	Примечание
	цен

1	2	3	4	5	6


Полы.

1	ТЕРр57-2-3	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытий	0,156
	999-9900	Строительный мусор	т	0,8112
2	ТЕР11-01-011-01	Устройство выравнивающих стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,156
3	ТЕР13-03-001-19	Огрунтовка цементной стяжки	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,156
4	ТЕР11-01-027-03	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2 покрытия	0,156
5	402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	-0,2028
6	(ССЦ 12.2008)	Клей для облицовочных работ водостойкий " ЕК3000" (сухая смесь) 9400/1,18=7966,1	т	0,06
7	(ССЦ 12,2008)	Смесь сухая для заделки швов водостойкая "Атлас" 35000/1,18=29661,02	т	0,0078
8	ТЕРр57-2-1	Разборка покрытий полов из линолеума и релина [Накл.:80%;Сметн.пр.:68%]	100 м2 покрытий	0,853
	999-9900	Строительный мусор	т	0,40091
9	ТЕРр57-11-6	Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью свыше 20 м2	100 м2 основания	0,853
10	ТЕР11-01-036-01	Устройство покрытий из линолеума	100 м2 покрытия	0,853
11	101-9876-2	Линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове с рисунком	м2	-87,006
12	101-9876-3	Линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове "Конкурент"- "Синтерос"	м2	87,006
13	ТЕР11-01-040-02	Устройство плинтусов поливинилхлоридных [	100 м плинтусов	0,601
Потолок

14	ТЕРр53-21-15	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м восстановленной герметизации стыков	0,6
15	ТЕРр61-1-8	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм	100 м2 поверхности	0,34
16	ТЕР15-04-027-06	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,879
17	ТЕР15-04-005-08	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,878
18	ФЕР15-01-047-15	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,13
Стены

19	ТЕРр63-10-1	Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок	100 м2 облицовки	0,14
20	ТЕРр53-1-1	Разборка обшивки неоштукатуренной (закрытие труб отопления)	100 м2 стен	0,22
	999-9900	Строительный мусор	т	0,2068
21	ТЕРр63-7-5	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	0,34
22	ТЕРр61-1-4	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм	100 м2 поверхности	0,34
23	ТЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,34
24	ТЕР10-04-011-01прим.	Облицовка стен в моечной и труб отопления в общественных зданиях с обшивкой с одной стороны гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой без изоляции по оцинкованному профилю	100 м2 перегородок за вычетом проемов	0,29
25	ТЕР15-02-035-02	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит ГКЛ под окраску	100 м2 отделываемой поверхности	0,29
26	ТЕРр61-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,3
	999-9900	Строительный мусор	т	1,014
27	ТЕРр62-41-1прим.	Очистка вручную поверхности стен от масляных красок	100 м2 расчищенной поверхности	0,772
28	ТЕРр61-1-4	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм	100 м2 поверхности	0,772
29	ТЕР15-04-027-05	Третья шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,772
30	ТЕР15-04-005-07	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке стен (с тонированием) [	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,772
31	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,828
32	ТЕРр63-6-1	Смена обоев обыкновенного качества в игровой комнате	100 м2 оклеенной поверхности	0,24
33	ТЕР46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	1 м3	0,46
34	ТЕРр53-25-1	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	1 т металлоконструкций перемычек	0,03
35	ТЕРр62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,07
36	ТЕРр62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,255
37	ТЕР20-02-002-01	Установка решеток радиаторных жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2	1 решетка	5
38	ТЕР20-02-002-02	Установка решеток радиаторных жалюзийных площадью в свету до 1 м2	1 решетка	8
39	П27	Мусор строительный	руб.тонна	4,44
40	1-400051-25	Перевозка грузов I класса автомобиль-самосвалами, грузоподъёмностью до 7 т, на 25 км	т	4,44
Двери. Окна

41	ТЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт. коробок	0,07
	999-9900	Строительный мусор	т	0,735
42	ТЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,12
	999-9900	Строительный мусор	т	0,1416
43	ТЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 2267,63=25926,19-23658,56	100 м2 проемов	0,123
44	101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	7
45	203-0479	Наличник Н-5, размер 13х80 мм	м	30
46	ТЕР15-04-025-04	Окраска по дереву заполнений проемов дверных 1 шт.двухств.Т.ч.К-2,4 3м2х2,4=7,2м2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,072
47	ТЕРр56-12-5	Смена дверных приборов замков врезных [	100 шт. приборов	0,02
48	203-0228	Блоки дверные двупольные ДН 21-15Б, пл.3.07 м2;	м2	3,07
49	203-0198	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, пл.1.39 м2; ДГ 21-8, пл.1.59 м2	м2	9,23
50	101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	компл.	6
51	101-0888	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных	компл.	1
52	ТЕРр61-7-1	Ремонт штукатурки оконных и дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,14
	999-9900	Строительный мусор	т	1,134
53	ТЕРр62-9-3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски более 35 % 1,51,8м2шт=5,4м2 2,22,5м3шт=16,5м2 Т.ч. К=2,8*21,9м2=61,32м2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,613
54	ТЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0,027
55	ФЕР10-01-034-08	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проёмов	0,027
56	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,005
Сантехнические работы

57	ТЕР46-03-010-01	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2	100 отверстий	0,04
58	ТЕР17-01-003-01	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	10 комплектов	0,3
59	ТЕР17-01-001-14	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	10 комплектов	0,4
60	300-1193	Кронштейны и подставки под умывальники из сортовой стали	кг	20
61	ТЕР17-01-002-03	Установка смесителей [Накл.:k=0,9;128%;Сметн.пр.:k=0,85;83%]	10 шт	0,6
62	ТЕР16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0,05
	300-9120	Задвижки	шт.	0
	300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	0,5
63	ТЕР16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм %]	100 м трубопровода	0,15
	103-9140	Арматура муфтовая	шт.	0
	300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	0,5
	300-9911	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт.	0
64	300-9604-9	Кран шаровой фирма "Pettinaroli" муфтовый полнопроходной диаметром 20 мм	шт.	4
65	300-1136	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм	шт.	8
66	300-1473	Угольник H-В размером 1"	шт.	7
67	ТЕР16-07-003-03	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм [	1 врезка	1
68	ТЕР16-07-004-01	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм	1 врезка	1
Электромонтажные работы

69	ТЕРр67-8-2	Смена светильников с люминесцентными лампами	100 шт.	0,02

Составил	___________________

Проверил	___________________

Приложение 2

к муниципальному контракту

Форма № 4.

СОГЛАСОВАНО		УТВЕРЖДАЮ

__________________________		__________________________

«____»__________________г.		«____»__________________г.

	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интелектуального развития воспитаников №323 "Сказка"
	^{(наименование стройки)}

Blog

И. Б. Тарасова «Согласовано»

2.2.1.Оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.