М. В. Трухин 2008 г

Вид материалаДокументы

Содержание


6. Тара и упаковка продукции.
7. Порядок приемки продукции и ее передачи учреждениям-получателям.
8. Ответственность сторон.
9. Разрешение споров.
10. Срок действия контракта.
11. Прочие условия.
Адреса и реквизиты сторон.
Государственный контракт
Государственный Заказчик
1. Предмет контракта.
2. Обязательства сторон.
3. Цены и порядок расчетов.
4. Порядок отгрузки.
5. Качество и комплектность продукции.
6. Тара и упаковка продукции.
7. Порядок приемки продукции и ее передачи учреждениям-получателям.
8. Ответственность сторон.
9. Разрешение споров.
10. Срок действия контракта.
11. Прочие условия.
...
Полное содержание
Подобный материал:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

6. Тара и упаковка продукции.

6.1. Оборудование должно упаковываться в тару (упаковку), отвечающую требованиям Технических условий и обеспечивающую сохранность оборудования при его транспортировке и хранении.


7. Порядок приемки продукции и ее передачи учреждениям-получателям.

7.1. Днем исполнения обязательств по поставке Оборудования считается дата приемки продукции согласно приемо-сдаточного акта по количеству, качеству и комплектности, подписанного уполномоченными на то представителями сторон, либо в случаях, согласованных сторонами, - дата подписания товарно-транспортной накладной.

7.2. Приемка продукции производится на складе Поставщика в г.Улан-Удэ уполномоченными на то Государственным заказчиком компетентными лицами, несущими ответственность за строгое соблюдение правил приемки продукции. Приемка продукции, поставляемой без тары, в открытой таре, в поврежденной таре производится в момент получения продукции от Поставщика. Приемка продукции, поступившей в исправной таре, по количеству товарных единиц в каждом месте, а также по качеству, комплектности и ассортименту, производится в момент вскрытия тары, но не позднее 10 дней после доставки.

7.3. Приемка продукции по количеству, качеству и комплектности производится в точном соответствии со стандартами, техническими условиями, другими обязательными для сторон правилами, а также по сопроводительным документам, удостоверяющим количество, качество и комплектность поставляемой продукции (товарно-транспортная накладная, спецификация, опись, упаковочные ярлыки, транспортный паспорт, сертификат соответствия (декларация о соответствии), удостоверение о качестве и др.) отправителя (изготовителя). Отсутствие указанных документов или некоторых из них не приостанавливает приемки продукции. В этом случае составляется акт о фактическом наличии, качестве и комплектности поступившей продукции и в акте указывается, какие документы отсутствуют.

7.4. Выборочная (частичная) проверка количества и качества продукции с распространением результатов проверки какой-либо части продукции на всю партию допускается, когда это предусмотрено стандартами, техническими условиями, иными обязательными правилами или соглашением сторон.

7.5. При обнаружении несоответствия качества, комплектности, маркировки поступившей продукции, тары или упаковки требованиям стандартов, технических условий, образцам, либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, удостоверяющих качество продукции (п. 7.3. контракта), Государственный заказчик приостанавливает дальнейшую приемку и составляет акт, в котором указывает количество осмотренной продукции и характер выявленных при приемке дефектов за подписями лиц, производивших приемку продукции.

Если в процессе приемки будет обнаружена недостача, то Государственный заказчик обязан приостановить приемку, обеспечив сохранность продукции, а также принять меры к предотвращению ее смешения с другой однородной продукцией. О выявленной недостаче составляется акт за подписями лиц, производивших приемку продукции.

Одновременно с приостановлением приемки продукции Государственный заказчик обязан вызвать уведомлением для участия в продолжении приемки продукции и составления двухстороннего акта представителя Поставщика (Изготовителя). В случае неявки представителя Поставщика по вызову Государственного заказчика, последний продолжает приемку продукции самостоятельно. В этом случае Поставщик утрачивает право на предъявление претензий к Заказчику.

7.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим разделом, стороны руководствуются Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совмине СССР от 15.06.1965г. № П-6 и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совмине СССР от 25.04.1966г. № П-7.

7.7. По окончании проверки продукции уполномоченные представители Государственного заказчика и Поставщика подписывают акт приемки-сдачи продукции по качеству, количеству и комплектности (либо товарно-транспортную накладную).

7.8. Передача поставленного Оборудования учреждениям-получателям согласно разнарядке производится Поставщиком с момента приемки продукции по качеству, количеству и комплектности в срок до 19 декабря 2008 года.

7.9. По завершении передачи поставленного Оборудования учреждениям-получателям Поставщик направляет Государственному заказчику подписанный окончательный акт сдачи- приемки результата выполненных работ.

Государственный заказчик в 3-дневный срок после получения подписанного акта сдачи-приемки работ подписывает акт со своей стороны, либо мотивированный отказ от приемки.

В случае мотивированного отказа стороны в 3-дневный срок составляют акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения.


8. Ответственность сторон.

8.1. Стороны несут ответственность за нарушение взятых на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством и настоящим контрактом.

8.2. При поставке продукции ненадлежащего качества, Поставщик обязан после получения соответствующего уведомления от Заказчика без промедления заменить товар на аналогичный товар надлежащего качества. В случае невыполнения указанной обязанности, Заказчик вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные Гражданским кодексом РФ.

8.3.При недопоставке продукции Заказчик вправе потребовать передачи ему недостающего количества товара в установленный Заказчиком срок, либо отказаться от переданной продукции и ее оплаты.

8.4. При поставке некомплектной продукции, Заказчик вправе требовать доукомплектования продукции за счет Поставщика. Разумный срок доукомплектования устанавливается соглашением сторон.

Если Поставщик в срок, установленный сторонами не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании товара, Заказчик вправе по своему выбору:

- потребовать замены некомплектного товара на комплектный;

- отказаться от исполнения контракта.

8.5. При передаче Поставщиком учреждениям-получателям Оборудования подлежащего затариванию и (или) упаковке продукции без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке, Заказчик вправе потребовать от Поставщика затарить и (или) упаковать продукцию либо заменить ненадлежащую тару и (или) упаковку.

8.6. При передаче Поставщиком предусмотренной контрактом продукции в ассортименте, не соответствующем контракту, Заказчик вправе отказаться от ее принятия и оплаты. Если Поставщик передал Заказчику наряду с продукцией, ассортимент которой соответствует контракту, продукцию с нарушением условия об ассортименте, Заказчик действует в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ.

8.7. При просрочке поставки оборудования, недопоставке либо поставке продукции ненадлежащего качества или некомплектной продукции, а также при поставке продукции с нарушением условия об ассортименте, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки либо продукции ненадлежащего качества или некомплектной продукции или оборудования, ассортимент которого не соответствует контракту за каждый день просрочки, с даты признания долга либо с даты вступления в законную силу решения суда.

В случае просрочки платежа Заказчик уплачивает Поставщику пеню с даты признания долга, либо с даты вступления в законную силу решения суда в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки, но не более 1% от суммы контракта.

Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения взятых на себя обязательств в натуре.

8.8. Стороны освобождаются от ответственности при неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств по настоящему контракту, если ненадлежащее исполнение оказалось возможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из Сторон, она обязана письменно оповестить другую Сторону незамедлительно после возникновения таких обстоятельств.


9. Разрешение споров.

9.1. Споры и разногласия, возникающие в ходе реализации настоящего контракта, разрешаются в Арбитражном суде Республики Бурятия


10. Срок действия контракта.

10.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств сторон по условиям настоящего контракта.


11. Прочие условия.

11.1. Все приложения, дополнения, изменения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью и имеют юридическую силу, если они выполнены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

11.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством.

11.3. Если в результате изменения законодательства какие-либо положения настоящего контракта утратят свою силу, стороны обязуются согласовать порядок исполнения контракта; при этом все остальные его положения остаются обязательными для сторон.

11.4. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему контракту третьим лицам без письменного согласия другой стороны.

11.5. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых хранится у Поставщика, один – у Государственного заказчика.


Адреса и реквизиты сторон.

Государственный Заказчик:

Министерство образования и науки Республики Бурятия Почтовый адрес и индекс: 670000, г. Улан-Удэ, Дом Правительства

Телефон 21-90-96, факс 22-01-55

Расчетный счет 40201810700000000003

Банк: ГРКЦ НБ Республики Бурятия России г. Улан-Удэ

Лицевой счет :

БИК: 048142001

ИНН: 0323057290

КПП: 032601001

заместитель министра - председатель Комитета общего образования, надзора и контроля


______________ А.И. Бочеев


Поставщик:



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

на поставку компьютерной техники


г. Улан-Удэ «_____»___________ 2008г.


Министерство образования и науки Республики Бурятия, именуемое в дальнейшем Государственный Заказчик, от имени Республики Бурятия, в лице заместителя министра - председателя Комитета общего образования, надзора и контроля Бочеева Александра Иннокентьевича, действующего на основании Положения о Министерстве образования и науки, утвержденного постановлением Правительства РБ от 09.10.2007г. №305 с одной стороны, и ____________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ________________________________________________ действующего на основании ____________ с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании протокола аукционной комиссии открытого аукциона на поставку школьного оборудования в целях реализации Комплексного проекта модернизации образования №_____ от « ___ » __________________ 2008г. по лоту №7 заключили настоящий Контракт о нижеследующем:


1. Предмет контракта.

1.1. Поставщик обязуется поставить для нужд Государственного заказчика компьютерную технику для образовательных учреждений (далее по тексту «Оборудование») и осуществить его передачу учреждениям-получателям в сроки и на условиях оговоренных настоящим Контрактом, а Государственный заказчик - принять указанное Оборудование и оплатить его.

1.2. Ассортимент, количество и стоимость поставляемого Оборудования определяются спецификацией, прилагаемой к настоящему Контракту и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).


2. Обязательства сторон.

2.1. Поставщик обязуется:

2.1.1. Поставить Оборудование надлежащего качества в ассортименте и количестве согласно спецификации в срок до 19 декабря 2008 года и сдать данное Оборудование по акту приемки уполномоченному представителю Государственного заказчика.

2.1.2. Произвести передачу поставленного Оборудования в срок до 19 декабря 2008 года учреждениям-получателям согласно разнарядке Государственного заказчика по акту приема-передачи уполномоченному представителю Государственного заказчика.

2.1.3. Предоставить Государственному заказчику всю необходимую документацию на поставленное по настоящему Контракту Оборудование, в том числе сертификат соответствия/декларацию о соответствии (в случаях, когда продукция подлежит обязательной сертификации/декларированию соответствия), паспорт, инструкцию по эксплуатации и проч.

2.1.4. Осуществлять за свой счет своими силами и/или силами производителя гарантийное обслуживание поставляемого Оборудования в течение гарантийного срока, установленного в п. 5.3. настоящего контракта.

2.1.5. Обеспечивать направляемых специалистов технической документацией, необходимой для проведения гарантийных работ.

2.1.6. Оказывать необходимые консультации персоналу Государственного заказчика и учреждений-получателей по правилам эксплуатации Оборудования.

2.2. Государственный заказчик обязан:

2.2.1. В течение 10 дней с момента фактической поставки Оборудования предоставить Поставщику разнарядку на получение Оборудования учреждениями-получателями.

2.2.2. Совершить необходимые действия, обеспечивающие принятие и получение учреждениями-получателями Оборудования, поставленного в соответствии с настоящим Контрактом.

2.2.3. Оплатить Оборудование согласно разделу 3 настоящего Контракта.


3. Цены и порядок расчетов.

3.1. Стоимость поставляемого оборудования составляет ___________________________ (___________________________) рублей, в т.ч. НДС __ % _________ (______________________) рублей. Хранение и передача Оборудования учреждениям-получателям осуществляется за счет средств Поставщика.

3.2. Расчеты между сторонами производятся перечислением на расчетный счет Поставщика после фактической поставки Оборудования по контракту в целом.

3.3. Оплата производится за счет средств республиканского бюджета в пределах лимита бюджетных обязательств на 2008 год.


4. Порядок отгрузки.

4.1. На поставляемое оборудование оформляется приемо-сдаточный акт (товарно-транспортная накладная), в котором указывается полное наименование продукции, количество, единица измерения, цена за единицу, общая сумма поставки.

4.2. Доставка продукции производится путем ее отгрузки транспортом Поставщика на склад Поставщика в г.Улан-Удэ. По адресу _____________________________________

4.3. Разгрузка Оборудования и укладка на штатные места, передача учреждениям-получателям производится силами Поставщика.


5. Качество и комплектность продукции.

5.1. Поставляемое Оборудование должно соответствовать установленным стандартам и требованиям, предъявляемым к качеству и комплектности, стандартам, техническим условиям и характеристикам, установленным Изготовителем, иным, обычно предъявляемым требованиям, и должна аттестовываться по категориям качества данного вида продукции.

5.2. Поставщик обязуется удостоверить качество поставляемого Оборудования сертификатами соответствия (декларациями о соответствии), установленными для данного вида продукции, которые отправляются вместе с Оборудованием.

5.3. Поставщик гарантирует Государственному заказчику качество поставляемого Оборудования в течение всего гарантийного срока, составляющего 3 (три) года с момента подписания акта о выполненных работах.

5.4. В период гарантии Поставщик обеспечивает бесплатное устранение выявленных дефектов технических средств, осуществляет оперативную замену неисправных элементов оборудования.

5.5. Поставщик освобождается от гарантийных обязательств в случаях, если:

- условия эксплуатации не соответствуют требованиям, изложенным в инструкциях по их эксплуатации;

- имеется факт вскрытия пломб в устройствах или узлах;

- имеются механические повреждения, возникшие по вине Заказчика, повлекшие неисправности продукции.

6. Тара и упаковка продукции.

6.1. Оборудование должно упаковываться в тару (упаковку), отвечающую требованиям Технических условий и обеспечивающую сохранность оборудования при его транспортировке и хранении.


7. Порядок приемки продукции и ее передачи учреждениям-получателям.

7.1. Днем исполнения обязательств по поставке Оборудования считается дата приемки продукции согласно приемо-сдаточного акта по количеству, качеству и комплектности, подписанного уполномоченными на то представителями сторон, либо в случаях, согласованных сторонами, - дата подписания товарно-транспортной накладной.

7.2. Приемка продукции производится на складе Поставщика в г.Улан-Удэ уполномоченными на то Государственным заказчиком компетентными лицами, несущими ответственность за строгое соблюдение правил приемки продукции. Приемка продукции, поставляемой без тары, в открытой таре, в поврежденной таре производится в момент получения продукции от Поставщика. Приемка продукции, поступившей в исправной таре, по количеству товарных единиц в каждом месте, а также по качеству, комплектности и ассортименту, производится в момент вскрытия тары, но не позднее 10 дней после доставки.

7.3. Приемка продукции по количеству, качеству и комплектности производится в точном соответствии со стандартами, техническими условиями, другими обязательными для сторон правилами, а также по сопроводительным документам, удостоверяющим количество, качество и комплектность поставляемой продукции (товарно-транспортная накладная, спецификация, опись, упаковочные ярлыки, транспортный паспорт, сертификат соответствия (декларация о соответствии), удостоверение о качестве и др.) отправителя (изготовителя). Отсутствие указанных документов или некоторых из них не приостанавливает приемки продукции. В этом случае составляется акт о фактическом наличии, качестве и комплектности поступившей продукции и в акте указывается, какие документы отсутствуют.

7.4. Выборочная (частичная) проверка количества и качества продукции с распространением результатов проверки какой-либо части продукции на всю партию допускается, когда это предусмотрено стандартами, техническими условиями, иными обязательными правилами или соглашением сторон.

7.5. При обнаружении несоответствия качества, комплектности, маркировки поступившей продукции, тары или упаковки требованиям стандартов, технических условий, образцам, либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, удостоверяющих качество продукции (п. 7.3. контракта), Государственный заказчик приостанавливает дальнейшую приемку и составляет акт, в котором указывает количество осмотренной продукции и характер выявленных при приемке дефектов за подписями лиц, производивших приемку продукции.

Если в процессе приемки будет обнаружена недостача, то Государственный заказчик обязан приостановить приемку, обеспечив сохранность продукции, а также принять меры к предотвращению ее смешения с другой однородной продукцией. О выявленной недостаче составляется акт за подписями лиц, производивших приемку продукции.

Одновременно с приостановлением приемки продукции Государственный заказчик обязан вызвать уведомлением для участия в продолжении приемки продукции и составления двухстороннего акта представителя Поставщика (Изготовителя). В случае неявки представителя Поставщика по вызову Государственного заказчика, последний продолжает приемку продукции самостоятельно. В этом случае Поставщик утрачивает право на предъявление претензий к Заказчику.

7.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим разделом, стороны руководствуются Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совмине СССР от 15.06.1965г. № П-6 и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совмине СССР от 25.04.1966г. № П-7.

7.7. По окончании проверки продукции уполномоченные представители Государственного заказчика и Поставщика подписывают акт приемки-сдачи продукции по качеству, количеству и комплектности (либо товарно-транспортную накладную).

7.8. Передача поставленного Оборудования учреждениям-получателям согласно разнарядке производится Поставщиком с момента приемки продукции по качеству, количеству и комплектности в срок до 19 декабря 2008 г.

7.9. По завершении передачи поставленного Оборудования учреждениям-получателям Поставщик направляет Государственному заказчику подписанный окончательный акт сдачи- приемки результата выполненных работ.

Государственный заказчик в 3-дневный срок после получения подписанного акта сдачи-приемки работ подписывает акт со своей стороны, либо мотивированный отказ от приемки.

В случае мотивированного отказа стороны в 3-дневный срок составляют акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения.


8. Ответственность сторон.

8.1. Стороны несут ответственность за нарушение взятых на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством и настоящим контрактом.

8.2. При поставке продукции ненадлежащего качества, Поставщик обязан после получения соответствующего уведомления от Заказчика без промедления заменить товар на аналогичный товар надлежащего качества. В случае невыполнения указанной обязанности, Заказчик вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные Гражданским кодексом РФ.

8.3.При недопоставке продукции Заказчик вправе потребовать передачи ему недостающего количества товара в установленный Заказчиком срок, либо отказаться от переданной продукции и ее оплаты.

8.4. При поставке некомплектной продукции, Заказчик вправе требовать доукомплектования продукции за счет Поставщика. Разумный срок доукомплектования устанавливается соглашением сторон.

Если Поставщик в срок, установленный сторонами не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании товара, Заказчик вправе по своему выбору:

- потребовать замены некомплектного товара на комплектный;

- отказаться от исполнения контракта.

8.5. При передаче Поставщиком учреждениям-получателям Оборудования подлежащего затариванию и (или) упаковке продукции без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке, Заказчик вправе потребовать от Поставщика затарить и (или) упаковать продукцию либо заменить ненадлежащую тару и (или) упаковку.

8.6. При передаче Поставщиком предусмотренной контрактом продукции в ассортименте, не соответствующем контракту, Заказчик вправе отказаться от ее принятия и оплаты. Если Поставщик передал Заказчику наряду с продукцией, ассортимент которой соответствует контракту, продукцию с нарушением условия об ассортименте, Заказчик действует в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ.

8.7. При просрочке поставки оборудования, недопоставке либо поставке продукции ненадлежащего качества или некомплектной продукции, а также при поставке продукции с нарушением условия об ассортименте, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки либо продукции ненадлежащего качества или некомплектной продукции или оборудования, ассортимент которого не соответствует контракту за каждый день просрочки, с даты признания долга либо с даты вступления в законную силу решения суда.

В случае просрочки платежа Заказчик уплачивает Поставщику пеню с даты признания долга, либо с даты вступления в законную силу решения суда в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки, но не более 1% от суммы контракта.

Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения взятых на себя обязательств в натуре.

8.8. Стороны освобождаются от ответственности при неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств по настоящему контракту, если ненадлежащее исполнение оказалось возможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из Сторон, она обязана письменно оповестить другую Сторону незамедлительно после возникновения таких обстоятельств.


9. Разрешение споров.

9.1. Споры и разногласия, возникающие в ходе реализации настоящего контракта, разрешаются в Арбитражном суде Республики Бурятия


10. Срок действия контракта.

10.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств сторон по условиям настоящего контракта.


11. Прочие условия.

11.1. Все приложения, дополнения, изменения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью и имеют юридическую силу, если они выполнены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

11.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством.

11.3. Если в результате изменения законодательства какие-либо положения настоящего контракта утратят свою силу, стороны обязуются согласовать порядок исполнения контракта; при этом все остальные его положения остаются обязательными для сторон.

11.4. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему контракту третьим лицам без письменного согласия другой стороны.

11.5. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых хранится у Поставщика, один – у Государственного заказчика.


Адреса и реквизиты сторон.

Государственный Заказчик:

Министерство образования и науки Республики Бурятия Почтовый адрес и индекс: 670000, г. Улан-Удэ, Дом Правительства

Телефон 21-90-96, факс 22-01-55

Расчетный счет 40201810700000000003

Банк: ГРКЦ НБ Республики Бурятия России г. Улан-Удэ

Лицевой счет :

БИК: 048142001

ИНН: 0323057290

КПП: 032601001

заместитель министра - председатель Комитета общего образования, надзора и контроля


______________ А.И. Бочеев


Поставщик: