Законодательное регулирование

Вид материала

Содержание

Обеспечение защиты прав и законных интересов участников размещения заказов
Iii. информационная карта аукциона
«общие условия проведения аукциона».
Информация о проводимом аукционе
Максимальная цена государственного контракта
Общая начальная (максимальная) цена запасных частей к автомобилям выставляемая на аукцион составляет 2975304,00 руб
Государственного контракта на выполнение работ
2. Цена Контракта
3. Порядок и сроки выполнения Работ
4. Порядок, условия и сроки оплаты
5. Права и обязанности Сторон. Качество Работ
6. Ответственность Сторон
7. Сдача-приемка Работ
8. Обстоятельства непреодолимой силы
9. Порядок разрешения споров
11. Расторжение Контракта
12. Срок действия Контракта
13. Прочие условия
14. Приложения к настоящему Контракту
16. Подписи Сторон
...
Полное содержание

Подобный материал:

1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 26

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

7.1. Обжалование результатов размещения заказа.

7.1.1. Действия (бездействие) заказчика, специализированной организации, аукционной комиссии могут быть обжалованы участниками размещения заказа в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, если такие действия (бездействия) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа.

III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

В части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» содержится информация для данного конкретного аукциона, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА».

При возникновении противоречия между положениями части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА» и части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА», применяются положения Части III.

Информация о проводимом аукционе:

№ пункта	Наименование	Информация
1	Наименование заказчика	АТХ-1 МВД по Чувашии
2	Начальная (максимальная) цена договора (лота)	Максимальная цена государственного контракта - лимит финансирования Заказчика на 2 полугодие 2011 г. по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей составляет 900000,00 руб. Общая начальная (максимальная) цена запасных частей к автомобилям выставляемая на аукцион составляет 2975304,00 руб. Перечень запасных частей и единиц услуг приведены в технической части документации аукциона и Приложении, являющемся неотъемлемой частью документации аукциона. При заключении государственного контракта цена каждой запасной части к автомобилю и цена единицы услуги по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей, предусмотренные в части III. Техническая часть документации об аукционе, определяются путем снижения начальной (максимальной) цены каждой запасной части и начальной (максимальной) цены единицы услуги по ремонту автомобилей пропорционально снижению общей начальной (максимальной) цены запасных частей к автомобилям, полученному по результатам проведения аукциона. Цена единицы услуги, запасной части является твердой и не подлежит изменению в ходе исполнения контракта. Стоимость затрат участника размещения заказа, не включенных в предлагаемую им цену Контракта при его исполнении, не подлежит дополнительной оплате Заказчиком.
3.	Начальная (максимальная) цена единицы работы	Ремонт ВАЗ цена единицы услуги- 550 рублей; Ремонт УАЗ,ГАЗ цена единицы услуги-650 рублей
4.	Общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию	2975304,00 рублей
5	Вид контракта, заключаемого по результатам открытого аукциона в электронной форме	Государственный контракт
6	Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с подрядчиками	Цена указывается в рублях Российской Федерации
7	Источник финансирования заказа	Федеральный бюджет
8	Место выполнения работ	г. Чебоксары, по месту нахождения Исполнителя
9	Сроки (периоды) выполнения работ	2 полугодие 2011 года.
10	Порядок формирования цены договора (цены лота)	Цена Контракта включает в себя все расходы Исполнителя по исполнению контракта, в том числе стоимость материалов и оборудования, использования машин и механизмов, рабочей силы, транспорта, накладные расходы, таможенные пошлины, налоги, необходимые для исполнения настоящего контракта.
11	Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ	Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в порядке и сроки, предусмотренные в части IV «ПРОЕКТ КОНТРАКТА» настоящей документации об аукционе
12	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме	Заявки на участие в аукционе принимаются: до 09ч 00 мин «29» июня 2011г.
13	Размер обеспечения заявок на участие в аукционе (лоте)	5 процентов от начальной (максимальной) цены контракта (лота), НДС не облагается.
14	Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме	«04» июля 2011г.
15	Дата проведения открытого аукциона в электронной форме	«07» июля 2011г.
16	Обеспечение исполнения контракта (по лотам)	Не требуется
17	Размер обеспечения исполнения контракта	-
18	Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме	Заявка на участие в аукционе подготавливается участником размещения заказа в соответствии с требованиями настоящей документации об аукционе и Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ. В составе заявки на участие в аукционе должны быть представлены сведения, предусмотренные пунктом 3.4.1. части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА» настоящей документации об аукционе с учетом иных положений документации. Заявка на участие в аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - в составе первой части заявки на участие в аукционе должно быть согласие, предусмотренное пунктом 3.4.1.1.1. настоящей документации, - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика. - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случаях, если: а) начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке; б) единственный участник (акционер) общества одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа данного обществ

IV. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

г. _________ «__» __________ 20__ г.

_________________________________________________________________,именуемый в дальнейшем

"Заказчик", в лице ___________________________________, действующего на основании ______________ с одной стороны, и _____________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", по результатам размещения заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме, проводимом на сайте ссылка скрыта, на основании протокола заседания Единой комиссии от «___»_____________20__г. № ____________ заключили настоящий государственный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Подрядчик обязуется в течение срока действия контракта выполнять в соответствии с заявками Заказчика своими силами ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, принадлежащих Заказчику (далее – Работы), а Заказчик обязуется принимать и оплачивать Работы в соответствии с условиями Контракта.

1.2. Под ремонтом транспортных средств в настоящем Контракте понимаются плановые и внеплановые работы по устранению неисправностей транспортных средств, вызванных естественным износом, дорожно-транспортным происшествием либо заводским дефектом.

1.3. Под техническим обслуживанием в настоящем Контракте понимается весь комплекс контрольно-диагностических и профилактических работ, предусмотренных технической документацией на транспортные средства.

1.5. Виды, объемы и стоимость Работ указаны в Спецификации (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Цена Контракта

2.1. Цена настоящего Контракта составляет (____________) рублей ______ копеек, включая необходимые налоги, сборы и иные обязательные платежи, установленные действующим законодательством.

2.2. Цена Контракта включает в себя все расходы Подрядчика по исполнению Контракта, в том числе стоимость материалов и оборудования, использования машин и механизмов, рабочей силы, транспорта, накладные расходы, таможенные пошлины, налоги, необходимые для исполнения настоящего Контракта.

2.3. Цена Контракта устанавливается в рублях, определяется твердой и не подлежащей изменению в сторону увеличения вследствие инфляции или иных причин.

3. Порядок и сроки выполнения Работ

3.1. При необходимости осуществления ремонтных работ указанных в настоящем Контракте транспортных средств Подрядчик с участием представителя Заказчика предварительно осматривает транспортные средства и проводит их диагностику (определяет техническое состояние и необходимость проведения таких работ). По результатам осмотра и диагностики составляется Дефектовочная ведомость с участием представителя Заказчика с отражением следующих сведений:

– вид транспортного средства (с указанием марки машины, VIN, государственного регистрационного знака);

– сведения о техническом состоянии;

– вывод Подрядчика о необходимости проведения ремонтных работ.

Дефектовочная ведомость в день составления передается Заказчику и является основанием для формирования Заказ-наряда на ремонт транспортных средств. Дефектовочная ведомость не составляется в случаях необходимости выполнения плановых и (или) регламентных работ по техническому обслуживанию, предусмотренных руководством по эксплуатации транспортных средств, указанных в Приложении №1 к настоящему Договору.

3.2. Срок выполнения работ – 2 полугодие 2011 года. по заявке Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению Работ в течение _______________________ с момента получения заявки Заказчика (или составления Дефектовочной ведомости) и предоставления транспортного средства.

3.3. Передача транспортных средств для выполнения Работ Подрядчику и по окончании Работ Заказчику осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому уполномоченными представителями Сторон. Время, место и иные условия передачи транспортных средств Стороны согласовывают в рабочем порядке.

3.4. Моментом окончания Работ считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных Работ.

4. Порядок, условия и сроки оплаты

4.1. Оплата по настоящему Контракту производится на основании актов сдачи-приемки выполненных Работ, подписанных Сторонами, и счетов-фактур, выставленных Подрядчиком, по мере поступления денежных средств. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

4.2. Источником финансирования расходов по настоящему контракту являются средства федерального бюджета.

4.4. Обязательства Заказчика по оплате считаются выполненными с момента перечисления денежных средств.

5. Права и обязанности Сторон. Качество Работ

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. после подписания Контракта предоставить Подрядчику всю информацию, необходимую для выполнения Работ по настоящему Контракту;

5.1.2. обеспечить направление Подрядчику заявок, с указанием точного наименования Работ, подлежащих выполнению Подрядчиком, а также своевременное представление Подрядчику транспортных средств.

5.1.3. по окончании Работ принимать результаты Работ, подписывать представленные Подрядчиком акты сдачи-приемки выполненных Работ или принимать решение о необходимости устранения имеющихся дефектов и недостатков либо осуществления дополнительных, не предусмотренных Контрактом, Работ;

5.1.4. оплачивать Работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.2. Подрядчик обязан:

5.2.1. выполнять предусмотренные настоящим Контрактом Работы качественно и в установленные Контрактом сроки;

5.2.2. осуществлять доработки и вносить коррективы согласно замечаний Заказчика, устранять самостоятельно и за свой счет выявленные дефекты и недостатки в установленные Контрактом сроки;

5.2.3. по окончании Работ составлять и представлять для подписания Заказчику акты сдачи-приемки выполненных Работ;

5.2.4. своевременно извещать Заказчика о невозможности исполнения Контракта в установленные сроки с указанием причин для принятия Сторонами взаимоприемлемого решения;

5.2.5. обеспечить сохранность переданных ему для транспортных средств в течение всего срока выполнения Работ;

5.2.6 уведомлять Заказчика об окончании Работ телефонограммой или путем направления факсимильного сообщения;

5.2.7. инструктировать представителей Заказчика по вопросам соблюдения правил эксплуатации транспортных средств;

5.2.8. обеспечить при выполнении Работ соблюдение требований экологического законодательства (включая осуществление за свой счет в установленном порядке утилизации заменяемых аккумуляторных батарей, масел и иных расходных материалов);

5.2.9. производить при выполнении Работ утилизацию запасных частей бывших в употреблении;

5.2.10. возместить убытки, причиненные Заказчику вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Контракта;

5.2.11. предоставить гарантию качества на работы в течение 12 месяцев со дня подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.3. В случае невозможности исполнения Контракта на какой-либо стадии в течение срока его действия, возникшей по вине Заказчика, фактически осуществленный и документально подтвержденный Подрядчиком объем работы подлежит оплате Заказчиком.

5.4. Качество Работ должно соответствовать требованиям, установленным для Работ такого рода и вида нормативными правовыми актами, сертификатами, стандартами, требованиями завода-изготовителя транспортного средства, технической и другой документацией, а также требованиям, предъявляемым к качеству Работ Заказчиком.

5.5. Подрядчик вправе для выполнения отдельных видов Работ привлекать третьих лиц при этом ответственность Подрядчика перед Заказчиком (в том числе, но не ограничиваясь, по срокам, качеству и объему Работ).

5.6. При ненадлежащем исполнении обязательств по Контракту Подрядчик не вправе ссылаться на неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами перед Подрядчиком.

5.7. Срок предоставления гарантии на выполненные работы: 12 месяцев со дня подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.2. За нарушение сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим Контракту, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1% от общей стоимости работ, но не менее одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ, исполнение обязательств в отношении которых, просрочено Подрядчиком.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7. Сдача-приемка Работ

7.1. Сдача-приемка Работ осуществляется представителями Сторон с составлением акта сдачи-приемки выполненных Работ.

7.2. Обнаруженные дефекты и недостатки устраняются Подрядчиком самостоятельно за свой счет и в пределах установленного Контракта срока выполнения Работ.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно войны, пожара, наводнения, землетрясения и т.п. и их последствий, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

9.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, возникшие после заключения настоящего Договора в результате непредвиденных и неотвратимых Стороной событий. В этих случаях срок выполнения Сторонами обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все разногласия, возникшие в результате исполнения данного Контракта, должны быть, по возможности, урегулированы путём переговоров между Сторонами.

9.2. В случае если Стороны не пришли ни к какому соглашению, то такие споры будут решаться в Арбитражном суде г. Чебоксары, в соответствии с действующим законодательством на основании условий настоящего Контракта.

11. Расторжение Контракта

11.1. Контракт может быть во всякое время расторгнут:

11.1.1. - бесспорно по обоюдному согласию Сторон.

11.1.2. – по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

12. Срок действия Контракта

12.1. Контракта вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания.

12.2. Контракт действует до 31 декабря 2011 года, а в части принятых и не исполненных Сторонами обязательств по настоящему Контракту- до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

13. Прочие условия

13.1. Гарантийные сроки на Работы и использованные при выполнении Работ материалы (узлы, агрегаты и др.) определяются в соответствии с технической документации.

13.2. После подписания Контракта все предварительные переговоры, переписка, предварительные соглашения и Акты теряют силу.

13.3. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех претензий, требований и судебных исков третьих лиц в случае нарушения Подрядчиком патентных и авторских прав, а также неправомерного использования товарных знаков, торговых марок, названий, материалов и оборудования, используемых при производстве Работ.

13.4. Подрядчик не имеет права при исполнении настоящего Контракта ссылаться на обязательства третьих лиц перед ним или третьими лицами, на ненадлежащее исполнение или неисполнение ими обязательств перед Подрядчиком или третьими лицами.

13.5. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые или дополнительные обязательства, которые не предусмотрены настоящим Контрактом, либо изменение обязательств, должна быть подтверждена Сторонами в форме дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

13.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Контракту третьим лицам без согласия другой Стороны кроме предусмотренных законом или Контрактом случаев.

13.7. Контракт составлен на русском языке, в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. Настоящий Контракт без приложений составляет ____ страницы.

14. Приложения к настоящему Контракту

14.2. Приложение № 2 – Спецификация.

15. Адреса и банковские реквизиты Сторон

15.1 Заказчик: ______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

к/с: _______________________________________________________________________________

БИК: _____________________________________________________________________________

ИНН: _____________________________________________________________________________

КПП: _____________________________________________________________________________

Код по ОКПО: _____________________________________________________________________

15.2. Подрядчик: ___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

к/с: _______________________________________________________________________________

БИК: _____________________________________________________________________________

ИНН: _____________________________________________________________________________

КПП: _____________________________________________________________________________

Код по ОКПО: _____________________________________________________________________

16. Подписи Сторон

от Заказчика от Подрядчика

_________________________ ___________________________

^{М.П. М.П}

Приложение №1 к

Договору № __

от «__» _____________ 20___г.

Список транспортных средств

№ п/п	Наименование, марка транспортного средства, модель	Год выпуска

от Заказчика от Подрядчика

_________________________ ___________________________

^{М.П. М.П}

Приложение №2 к

Договору № __

от «__» _____________ 20___г.

Спецификация

№ п/п	Наименование работ	Кол-во	Цена за ед. с НДС, руб.	Стоимость всего с НДС, руб.






	Итого
	в том числе НДС по ставке ___%

от Заказчика от Подрядчика

_________________________ ___________________________

^{М.П. М.П}

Blog