Республики Дагестан «Дирекция государственного заказчика-застройщика»
| Вид материала | Документы |
- Указ президента республики дагестан о программе "развитие государственной гражданской, 421.79kb.
- Президенту Республики Дагестан, в Народное Собрание Республики Дагестан, Конституционный, 444.01kb.
- Правительство республики дагестан постановление от 21 июля 2011 г. N 249 об организации, 296.1kb.
- Президент Республики Дагестан, председатель Совета по координации работы контролирующих, 22.68kb.
- Правительство Республики Дагестан постановляе т: Утвердить прилагаемую республиканскую, 437.58kb.
- Принят Народным Собранием Республики Дагестан 24 мая 2005 года в ред закон, 771.95kb.
- Республике Дагестан Правительство Республики Дагестан постановляет: Утвердить прилагаемую, 604.83kb.
- «Дирекция единого, 178.47kb.
- Документация об открытом аукционе в электронной форме на право заключения муниципального, 659.78kb.
- Республики Северная Осетия-Алания Ростов-на-Дону 2009 г. Содержание конкурс, 1080.65kb.
Образцы форм и документов, заполняемых участником
размещения заказа
Форма №1
ИСХ.№ Директору Казенного предприятия
Республики Дагестан
"Дирекция государственного
заказчика-застройщика"
Заявка на участие в аукционе
Ознакомившись с документацией к открытому аукциону №___ на право заключения государственного контракта на _____________________________, сообщаем о согласии участвовать в данном аукционе на условиях, указанных в документации об аукционе и в приложениях к настоящей заявке.
Предлагаемые нами условия поставки вышепоименованных товаров указаны в приложении к настоящей заявке и являются ее неотъемлемой частью.
Условия, указанные в настоящей заявке, действуют до момента заключения государственного контракта, начиная с даты, установленной как день рассмотрения заявок на участие в аукционе на заседании аукционной комиссии. Настоящая заявка будет оставаться для нас обязательной в любой момент до истечения указанного периода.
Настоящей заявкой мы подтверждаем, что в отношении _________ (указать участника размещения заказа) не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Казенного предприятия Республики Дагестан «Дирекция государственного заказчика-застройщика», не противоречащее требованию формировании равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.
Если наша заявка будет признана победившей, мы берем на себя обязательства подписать контракт на _______________________________.
В случае, если наше предложение будет лучшим после предложения победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения государственного контракта по предмету аукциона, мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями нашей заявки.
Мы подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с заказчиком (а также с его сотрудниками, должностными лицами).
Руководитель организации Ф.И.О.
М.П.
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
физического лица)
М.П.
Форма №2
Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара
Изучив документацию об открытом аукционе _______________________________________________________________________________________________________, мы __________________________________________________________________________________________________________
(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), _____________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона)
предлагаем осуществить __________________ на следующих условиях:
| Наименование | Наличие функции или величина параметра, предлагаемого участником |
| | |
Участник размещения заказов
(уполномоченный представитель) Ф.И.О.
М.П.
Проект государственного контракта
Лот №1 – Оборудование для пищеблока
| г. Махачкала | ____________ 2009 года |
________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______ ________________., действующего на основании ____________, с одной стороны, и Казенное предприятие Республики Дагестан «Дирекция государственного заказчика-застройщика» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Тотурбиева А.Б., действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые далее «Стороны», заключили между собой настоящий Государственный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить для Заказчика товарно-материальные ценности согласно Приложения № 1.
1.2. Контракт заключен по результатам проведенного открытого аукциона (протокол № _ от ________ г.).
1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить поставку товара в полном соответствии с положениями настоящего Контракта.
2. Цена Контракта и порядок ее формирования.
2. Цена Контракта составляет__________________ руб., в цену включается расходы по страхованию, доставке до места поставки, погрузке-рагрузке, монтажу, пуско-наладочных работ, инструктажа обслуживающего персонала, уплате таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
2.2. Настоящая цена Контракта является фиксированной на весь период действий настоящего Контракта и изменению не подлежит.
3. Источник финансирования
3.1. Настоящий Контракт финансируется за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан.
4. Порядок и условия оплаты.
4.1.Оплата государственного контракта производится посредствам безналичных расчетов, возможна выплата аванс в размере до 30 % от цены контракта, дальнейшая оплата – по мере поставки оборудования, окончательный расчет – после поставки и подписания товарных накладных и акта приема-передачи, с учетом финансирования из республиканского бюджета.
5. Место, сроки и условия поставок
5.1. Место поставки – непосредственно на объект..
5.2. Срок поставки - до ___________________ г.
5.3. Поставщик вправе передать Товар Заказчику ранее, чем предусмотрено пунктом 5.2. настоящего Контракта, только с согласия Заказчика.
6. Характеристика поставляемого Товара и порядок приемки
6.1. Товар должен быть поставлен в полном объеме, указанном в Приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
6.2. Поставщик гарантирует, что:
-Товар маркирован в соответствии с установленными для данного вида Товара стандартами и техническими условиями, полностью соответствует им, а также иными требованиями, предъявляемыми к указанному Товару.
-Срок предоставления гарантии качества Товара не менее 24 месяцев.
6.3. Товар должен соответствовать техническим характеристикам (Приложение 1).
Качество должно соответствовать ГОСТу на данный вид товара.
Поставщик представляет Заказчику сертификаты качества; инструкции по эксплуатации, гарантийные талоны и иные документы по согласованию Сторон.
6.4. Количество Товара передаваемого Заказчику должно соответствовать количеству, указанному в товаросопроводительных документах.
6.5. При получении Товара Заказчик обязан проверить его соответствие сведениям, указанным в сопроводительных документах, а также принять Товар от Исполнителя с соблюдением правил, предусмотренных законами и другими правовыми актами.
6.6. В случаях обнаружения Заказчиком несоответствия качества Товара требованиям стандартов или согласованных условий, скрытых недостатков Товара, Заказчиком составляется акт приема-передачи Товара по количеству и качеству в 2-х экземплярах (для Заказчика и Исполнителя) с указанием выявленных недостатков Товара.
6.7. В случае наличия обоснованных претензий по качеству Товара Поставщик обязан устранить имеющиеся недостатки в течении 15 дней с момента подписания акта приема-передачи, либо заменить некачественный Товар в течение 60 дней с момента подписания акта приема-передачи Товара по количеству и качеству.
7. Ответственность Сторон.
7.1. В случае нарушения сроков исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости Товара, подлежащего поставке на определенном этапе. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.3. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, относящейся к предмету Контракта, ходу его выполнения и полученным результатам.
7.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны Контракта от исполнения обязательств по настоящему Контракту в полном объеме.
7.5. Поставщик обязан при исполнении государственного контракта предъявить документ, подтверждающий страну происхождения.
7.6. Поставщик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение будет являться следствием чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
8.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна письменно известить другую Сторону в течение трех рабочих дней, после возникновения таких обстоятельств. Причем продолжительность обстоятельств непреодолимой силы подтверждается документами компетентных государственных органов или сообщениями в официальной прессе. Не уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону, подвергшуюся таким обстоятельствам, права ссылаться на них при неисполнении обязательств по настоящему Контракту.
9. Разрешение споров и разногласий.
9.1.Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
9.2. Контракт, может быть расторгнут одной из Сторон при нарушении положений настоящего Контракта и его ненадлежащего исполнения.
При этом Сторона должна предъявить обоснованные претензии другой Стороне и известить ее об этом за 10 дней в соответствии со ст.452, § 1 гл.30 ГК РФ и настоящим Контрактом.
9.3. Все спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. В случае не достижения согласия Стороны передают их рассмотрение в арбитражный суд Республики Дагестан.
10. Дополнительные условия
10.1. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по Контракту третьим лицам.
10.2. Настоящий Контракт может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия Сторон, с учетом ограничений, установленных Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд».
10.3. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, Стороны письменно извещают друг друга о таком изменении в течение десяти рабочих дней со дня такого изменения.
10.4. Все приложения, изменения, согласования, дополнения и уточнения к настоящему Контракту, с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ, являются его неотъемлемыми частями, они должны быть составлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
11. Вступление Контракта в силу.
11.1. Настоящий Контракт, вступает в силу и действует со дня его подписания Сторонами и до полного исполнения обязательств Контракта Сторонами.
11.2. Заказчик оставляет за собой право расторгнуть в порядке Контракт в случаи не исполнение или ненадлежащего исполнения Поставщиком взятых обязательств по настоящему Контракту.
11.2. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны Контракта от ответственности за его нарушение, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Контракта.
11.3. При расторжении Контракта по вине Поставщика и (или) ненадлежащем исполнении Контракта по вине Исполнителя Заказчик передает сведения о нем в реестр недобросовестных поставщиков.
11.4. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у Исполнителя, второй – у Заказчика.
12. Контрактная документация
12.1. Документы, являющиеся неотъемлемой частью Контракта:
-Технические характеристики (Приложение №1)
13. Адреса и реквизиты Сторон
| Поставщик | Заказчик КПРД "Дирекция госзаказчика-застройщика" ИНН /КПП 0562066930/056201001 КБСР "ДАГЕСТАН" ООО Г.МАХАЧКАЛА Р/счет 40602810800000000416 БИК 048209769 корр./счет 30101810500000000769 367010 Республика Дагестан г.Махачкала, ул.Малыгина 1 _______________А.Б. Тотурбиев М.П. |
| | |
| | |
| ________________ М.П. |
Приложение № 1 к
государственному контракту
№ _____________ г.
Технические характеристики, поставляемого товара
| № п\п | Наименование товара с краткой характеристикой | Единица измерен. | Количество | Цена за единицу, руб. | Стоимость товара, руб. |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| Итого, руб. | | | | | |
Всего
Гарантийный срок эксплуатации ______________месяцев.
| Заказчик_______________ | Поставщик_______________ |
Проект государственного контракта
Лот №2 – Прачечное оборудование
| г. Махачкала | ____________ 2009 года |
________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______ ________________., действующего на основании ____________, с одной стороны, и Казенное предприятие Республики Дагестан «Дирекция государственного заказчика-застройщика» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Тотурбиева А.Б., действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые далее «Стороны», заключили между собой настоящий Государственный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить для Заказчика товарно-материальные ценности согласно Приложения № 1.
1.2. Контракт заключен по результатам проведенного открытого аукциона (протокол № _ от ________ г.).
1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить поставку товара в полном соответствии с положениями настоящего Контракта.
2. Цена Контракта и порядок ее формирования.
2. Цена Контракта составляет__________________ руб., в цену включается расходы по страхованию, доставке до места поставки, погрузке-рагрузке, монтажу, пуско-наладочных работ, инструктажа обслуживающего персонала, уплате таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
2.2. Настоящая цена Контракта является фиксированной на весь период действий настоящего Контракта и изменению не подлежит.
3. Источник финансирования
3.1. Настоящий Контракт финансируется за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан.
4. Порядок и условия оплаты.
4.1.Оплата государственного контракта производится посредствам безналичных расчетов, возможна выплата аванс в размере до 30 % от цены контракта, дальнейшая оплата – по мере поставки оборудования, окончательный расчет – после поставки и подписания товарных накладных и акта приема-передачи, с учетом финансирования из республиканского бюджета.
5. Место, сроки и условия поставок
5.1. Место поставки – непосредственно на объект..
5.2. Срок поставки - до ___________________ г.
5.3. Поставщик вправе передать Товар Заказчику ранее, чем предусмотрено пунктом 5.2. настоящего Контракта, только с согласия Заказчика.
6. Характеристика поставляемого Товара и порядок приемки
6.1. Товар должен быть поставлен в полном объеме, указанном в Приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
6.2. Поставщик гарантирует, что:
-Товар маркирован в соответствии с установленными для данного вида Товара стандартами и техническими условиями, полностью соответствует им, а также иными требованиями, предъявляемыми к указанному Товару.
-Срок предоставления гарантии качества Товара не менее 24 месяцев.
6.3. Товар должен соответствовать техническим характеристикам (Приложение 1).
Качество должно соответствовать ГОСТу на данный вид товара.
Поставщик представляет Заказчику сертификаты качества; инструкции по эксплуатации, гарантийные талоны и иные документы по согласованию Сторон.
6.4. Количество Товара передаваемого Заказчику должно соответствовать количеству, указанному в товаросопроводительных документах.
6.5. При получении Товара Заказчик обязан проверить его соответствие сведениям, указанным в сопроводительных документах, а также принять Товар от Исполнителя с соблюдением правил, предусмотренных законами и другими правовыми актами.
6.6. В случаях обнаружения Заказчиком несоответствия качества Товара требованиям стандартов или согласованных условий, скрытых недостатков Товара, Заказчиком составляется акт приема-передачи Товара по количеству и качеству в 2-х экземплярах (для Заказчика и Исполнителя) с указанием выявленных недостатков Товара.
6.7. В случае наличия обоснованных претензий по качеству Товара Поставщик обязан устранить имеющиеся недостатки в течении 15 дней с момента подписания акта приема-передачи, либо заменить некачественный Товар в течение 60 дней с момента подписания акта приема-передачи Товара по количеству и качеству.