Запрос котировки 93

Вид материала

Документы

Содержание Обязанности сторон 3. Цена и порядок расчетов. 4. Сроки, порядок передачи и приемки товара. 5. Тара и упаковка 6.Ответственность сторон 8. Дополнительные условия 9. Реквизиты сторон

Подобный материал:

• Поставка детских игрушек по объекту: «Капитальный ремонт доу №33 по адресу: г. Мытищи,, 1964.98kb.
• Кросс-курс не используется если есть разрыв во времени. Курс продавца и покупателя, 153.66kb.
• Извещение (запрос котировки цен) Муниципальный, 108.78kb.
• Запрос котировок №06 Извещение от 16 декабря 2008 года, 29.9kb.
• Программа семинара-тренинга «Выбор стратегии работы с поставщиком. Оценка и выбор поставщиков», 18.7kb.
• Извещение о проведении запроса котировок №66 Закупка изделий хлебобулочных мучных кондитерских, 211.69kb.
• Конкурс в электронной форме Открытый конкурс Запрос предложений Запрос цен, 561.69kb.
• Извещение о проведении запроса котировок запрос котировок проводится: Государственным, 81.69kb.
• Уважаемый Гарегин Ашотович! Рассмотрев запрос Ассоциации российских банков относительно, 450.88kb.
• Понятие, элементы, эволюция. Современная мировая валютная система, 81kb.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ______

на поставку товаров для муниципальных нужд.


с. Уйское «_____»_____________200__г.


____________________________________________________________________________, _________________________________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________________________________, действующего на основании _________________________________________________________________, с одной стороны, и _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице ________________________________________

_______________________, действующего на основании _________________________________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:


1. Предмет муниципального контракта


1.1. Настоящий муниципальный контракт заключается по итогам проведенного конкурса (котировки), Протокол № ______ от _____________________200__г. победителем которого стал «Поставщик».

1.2. По настоящему муниципальному контракту (далее контракту) Поставщик обязуется в обусловленный настоящим контрактом срок поставить товары Покупателю, а Покупатель обязуется обеспечить приемку и оплату поставленных товаров, указанных в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение №1).

2. 
   Обязанности сторон
   
   1. Поставщик обязуется:
      

а) поставить товары Покупателю в счет муниципального заказа по номенклатуре, ценам и в количестве согласно Приложения №1;

б) отгрузка товаров производится Поставщиком по мере получения отгрузочных реквизитов, предоставляемых Покупателем;

в) предоставить Покупателю товарно-сопроводительные документы (счета, счета-фактуры, накладные и т.п.).

Поставляемая продукция должна соответствовать ГОСТам, ТУ и (или) иным документам, регламентирующим ее качество;

г) в случае обнаружения дефектов товара в течение гарантийного срока Поставщик обязуется устранить выявленные дефекты в течение ______ дней с момента уведомления, в случае невозможности устранения дефектов товар подлежит замене в течение ______ дней.

2. Покупатель обязуется:
   

а) оформить обязательство муниципального бюджета и зарегистрировать настоящий контракт в реестре закупок для муниципальных нужд в соответствии со статьей 73 Бюджетного кодекса РФ;

б) предоставить Поставщику не менее чем за _____ дней до начала отгрузки полные реквизиты грузополучателя;

в) осуществить приемку и оприходование поставляемых товаров по количеству и качеству в соответствии с инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.65г. № П-6 и инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.66г. № П-7, с оформлением акта приемки, либо иного аналогичного документа по форме, согласованной с Министерством финансов Челябинской области;

г) оплатить поставленные товары;


3. Цена и порядок расчетов.


3.1. Общая стоимость настоящего контракта составляет __________________________________ (_____________________________________________________________) рублей, включая НДС.

3.2. При поставке товаров по настоящему контракту оплата товара производится по ценам определенным в соответствии с настоящим контрактом.

3.3. Расчеты Покупателя с Поставщиком по контракту осуществляются за счет выделенных Покупателю бюджетных средств.

3.4. Оплата поставленных товаров по настоящему контракту производится в течение 10 дней с момента поставки товара.

3.5. Предоплата ____% если данное условие предусмотрено конкурсной документацией.

3.6. В случае если конкурсной документацией предусмотрено, заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов сумму контракта.

3.7. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

3.8. Цена государственного или муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая предусмотренного п. 3.6. настоящего контракта.


4. Сроки, порядок передачи и приемки товара.


Передача товара:

4.1.1. Товар передается Покупателю не позднее “___”____________ 200_г.

4.1.2. Поставщику предоставляется право досрочной отгрузки товара по согласованию с Покупателем.

4.1.3. Днем исполнения обязательства по передаче товара со стороны Поставщика в случае его самовывоза, считается его сдача полностью или частично, Покупателю и его приемка по количеству и качеству с подписанием акта приемки-передачи а в случае отгрузки товара ж/д транспортом - день передачи товара транспортной организации.

4.1.4. Поставщик обязан передать совместно с отгруженным товаром в адрес Покупателя или иного грузополучателя сопроводительную техническую документацию (паспорт, сертификаты и т.п.).

4.1.5. Передача (приемка-сдача товара) осуществляется в пункте поставки, указанном Покупателем.


5. Тара и упаковка


5.1. Товары поставляются в таре и упаковке, соответствующих государственным стандартам, техническим условиям, другой нормативно-технической документации, номера и индексы которых указаны в Спецификации применительно к каждому из товаров.

5.2. Многооборотная тара и упаковка товара подлежат возврату не позднее ______ дней с даты получения товаров.

5.3. Вопросы, касающиеся возврата тары и упаковки, не урегулированные настоящим контрактом, разрешаются в соответствии с Правилами обращения возвратной деревянной и картонной тары, утвержденные Постановлением Госснаба СССР от 21 января 1991г. № 1.

6.Ответственность сторон


6.1. Виновная сторона несет ответственность за нарушение обязательств по настоящему контракту в соответствии с действующим законодательством РФ, законодательством субъекта Федерации — Челябинской области.

6.4. За не возврат многооборотной тары (средств упаковки) Покупатель выплачивает Поставщику _____-кратную стоимость этой тары (средств упаковки).

6.5. За просрочку возврата многооборотной тары (средств упаковки) Покупатель уплачивает штраф в размере ______________ рублей за каждый день просрочки начиная с первого дня, но не более суммы, указанной в п.6.4. настоящего контракта.

6.6. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней), пеня в размере 2/300 ставки рефинансирования установленной Центральным банком РФ. За нарушение сроков поставки товаров Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере не менее 5% от стоимости недопоставленного товара за каждый случай нарушения срока поставки. Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

6.6. Уплата неустойки, пени, штрафов не освобождает стороны от исполнения обязательств, принятых на себя по контракту.


7. Форс-мажор


7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему контракту; если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно - пожара, наводнения, землетрясения, а также постановлений правительства России и местных органов власти и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта. При этом срок исполнения обязательств по данному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться, более трех месяцев, то каждая сторона имеет право аннулировать настоящий контракт, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.


8. Дополнительные условия


8.1. При поставке товаров в многооборотной таре Поставщик обязан направить Покупателю сертификат на тару, указав в нем наименование и количество подлежащей возврату тары, сроки возврата.

8.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до «___» _____________ 20__г.

8.3. Разногласия, возникающие между Поставщиком и Покупателем при заключении, изменении и расторжении настоящего контракта рассматриваются в установленном порядке.

8.4. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение разрешаются арбитражным судом Челябинской области.

8.5. Условия настоящего контракта могут быть изменены по взаимному согласию сторон с обязательным составлением письменного документа.

8.6. В части, не предусмотренной настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим федеральным законодательством РФ, а также законодательством субъекта Федерации — Челябинской области.

8.7. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.


9. Реквизиты сторон

Поставщик ____________________________________________ ____________________________________________ р/с__________________________в ___________ К/с______________________________________ ИНН________________, БИК ______________, ОКОНХ __________,ОКПО _______________.

Покупатель ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ р/с__________________________в ___________ К/с______________________________________ ИНН________________, БИК ______________, ОКОНХ __________,ОКПО _______________.

Поставщик______________ (______________) Покупатель______________ (____________)


М.П. М.П.


Данная типовая форма является проектом муниципального контракта.