«Мобильные ТелеСистемы»
| Вид материала | Анкета |
- Информация о сооо «Мобильные ТелеСистемы», 214.74kb.
- Анализ финансовой отчетности сооо «Мобильные ТелеСистемы» Для анализа динамики развития, 284.87kb.
- Вице-президент ОАО «Мобильные ТелеСистемы»: Арендовать участок земли для работы операторам, 14.45kb.
- Портрет предприятия: ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (мтс), 284.48kb.
- Оао «Мобильные ТелеСистемы»: история развития компании, 384.92kb.
- Акционерное Общество «Мобильные ТелеСистемы», 1308.59kb.
- Информационные материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Годового, 88.83kb.
- Пресс-служба ОАО «Таттелеком» Дайджест сми, 773.44kb.
- 1. 1Общие сведения о процедуре запроса предложений, 3991.42kb.
- «Star up проект по построению системы корпоративного обучения в региональном Банке., 199.14kb.
6. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
6.1. В течение 15 (пятнадцати) дней после подписания Договора Заказы по каждому Объекту должны быть согласованы и подписаны Сторонами.
6.2. Услуги, предусмотренные Заказами к Договору, должны быть оказаны Исполнителем в сроки указанные в Заказах, являющихся неотъемлемой частью Договора.
6.3. В случае изменения состава Услуг Сторонами заключается Дополнительное соглашение к Договору либо соответствующему Заказу, где указываются сроки и стоимость оказания Услуг.
6.4. Датой окончания оказания Услуг по соответствующему Заказу является дата подписания Сторонами Акта приема-передачи оказанных Услуг к соответствующему Заказу.
6.5. Срок оказания Услуг может быть увеличен Сторонами в случае возникновения обстоятельств, предусмотренных разделом 10 Договора.
7. ПРИЕМКА УСЛУГ
7.1. В 10-ти дневный срок после оказания Услуг, Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о получении итогового документа, подтверждающего оказание услуг по Заказу либо по этапу Заказа, и направляет в адрес Заказчика соответствующий Отчет (Приложение №4), Акт приема-передачи оказанных Услуг, передаёт по Акту приёма-передачи всю имеющуюся у него Документацию, относящуюся к Объекту (в том числе полученные от Заказчика, правоустанавливающие, правоподтверждающие документы и прочую Документацию, подготовленную Исполнителем).
7.2. По результатам приемки оказанных Услуг Заказчик:
- утверждает итоговый Отчет и подписывает Акт приема-передачи оказанных Услуг к соответствующему Заказу;
- или оформляет Акт о наличии недостатков, в котором отражаются перечень недостатков и срок их устранения, при этом срок устранения не должен превышать тридцати дней с момента оформления Акта о наличии недостатков, если иной срок не установлен законодательством РФ. Устранение недостатков, указанных в Акте о наличии недостатков, осуществляется Исполнителем за его счет, в том случае, если они произошли вследствие несоблюдения Исполнителем условий Договора. При этом если нарушен срок оказания Услуг, Заказчик имеет право требовать с Исполнителя выплаты неустойки, предусмотренной п. 8.1. Договора.
7.3. После устранения Исполнителем замечаний процедура проведения приёмки повторяется в соответствии с положениями настоящего раздела.
7.4. Заказчик осуществляет приемку Услуг по каждому Объекту после получения соответствующих Документов в 10-ти дневный срок. Подписание Сторонами каких-либо промежуточных документов (в том числе – принятие Заказчиком ежемесячного Отчета Исполнителя) не означает приемку Заказчиком оказанных Услуг или их части.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. В случае нарушения Исполнителем любого из сроков, установленных для выполнения обязанностей Исполнителя по Договору, Исполнитель выплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 0,1 (одной десятой) % от стоимости Услуг по Объекту, указанной в соответствующем Заказе за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) % от общей стоимости Услуг. В случае нарушения сроков оказания Услуг, этапов оказания Услуг, сроков устранения недостатков более чем на 3 (три) месяца, Заказчик вправе отказаться от исполнения своих обязательств по Договору и расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
8.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору, Исполнитель выплачивает неустойку в размере 7 (семи) % от стоимости соответствующего вида Услуг, выполненных Исполнителем некачественно или не полностью, если не устранит недостатки в соответствии с порядком, установленным в разделе 9 Договора.
8.3. В случае нарушения сроков оплаты выполненных и принятых Заказчиком Услуг, Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1 (одной десятой) % от неоплаченных в установленный срок Услуг, указанных в соответствующем Заказе, за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) % от общей стоимости неоплаченных Услуг.
8.4. Убытки, причиненные Заказчику неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, возмещаются Исполнителем в полном объеме.
8.5. Уплата неустоек (пени), а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.
8.6. Условия об уплате неустойки (пени), возмещении убытков вступают в силу с момента предъявления письменного требования одной из Сторон, при этом неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств, а убытки возмещаются в тридцатидневный срок с момента получения письменного требования об их возмещении.
8.7. Заказчик вправе в одностороннем порядке зачесть сумму начисленной неустойки в счет исполнения своей обязанности по оплате, предусмотренной в соответствующем Заказе к Договору, уменьшив соответствующую сумму платежа на сумму начисленной неустойки.
8.8. В случаях, когда Услуги оказаны Исполнителем с отступлениями от Договора, ухудшившими их результат, или с иными недостатками, Исполнитель по письменному требованию Заказчика обязан возместить причинённые убытки, при этом Заказчик вправе по своему выбору:
8.8.1. Потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в срок, установленный в соответствии с п. 9.4. Договора.
8.8.2. Потребовать от Исполнителя соразмерного уменьшения установленной стоимости Услуг.
8.8.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Исполнителя.
8.8.4. Потребовать от Исполнителя безвозмездного оказания Услуг заново, назначив срок оказания Услуг.
8.9. За убытки, причинённые третьим лицам в процессе оказания Услуг, отвечает Исполнитель.
8.10. Исполнитель отвечает перед Заказчиком за все недостатки в подготовленной им Документации, в том числе и за те недостатки, которые были обнаружены после приемки результатов оказанных Услуг.
8.11. Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за превышение своих полномочий по сравнению с тем, как они определены в Доверенности, а также за совершение действий, предусмотренных в Доверенности не в рамках Договора и соответствующего Заказа. Права и обязанности, возникшие в результате действий, осуществленных с превышением полномочий, указанных в Доверенности возникают непосредственно у Исполнителя. При этом Исполнитель обязан возместить Заказчику убытки, связанные с нарушением установленных п. 3.1.5. Договора ограничений, в полном объеме.
9. ГАРАНТИИ
9.1. Исполнитель гарантирует качество оказания Услуг (в т.ч. всех документов, полученных (оформленных) Исполнителем в отношении Объектов связи и Земельных участков в соответствии с условиями Договора, действующими нормами и правилами, в т.ч. в области строительства и связи, земельного и гражданского законодательства РФ.
9.2. В случаях, если обнаружатся дефекты или недостатки Услуг, Заказчик направляет Исполнителю письменное уведомление с приглашением к участию в составлении соответствующего Акта о наличии недостатков, с указанием даты и времени.
Исполнитель обязан в 5-дневный срок с момента получения уведомления Заказчика обеспечить присутствие своего полномочного Представителя при составлении Акта о наличии недостатков, для согласования порядка и сроков их устранения.
9.3. В случае отсутствия Представителя Исполнителя в указанный срок, Акт о наличии недостатков составляется, подписывается Заказчиком в одностороннем порядке и направляется Исполнителю. Указанный Акт будет являться основанием для устранения недостатков для Исполнителя.
9.4. Исполнитель обязан за свой счет устранить обнаруженные дефекты и недостатки, являющиеся следствием ненадлежащего исполнения Исполнителем, либо привлеченными им Субисполнителями обязательств, в сроки, указанные в Акте о наличии недостатков, но в любом случае не превышающие 30 (тридцать) дней с момента подписания указанного Акта.
9.5. Если по вине Исполнителя приостановлена (либо получен отказ) государственная регистрация прав Заказчика на Объекты связи и (или) Земельные участки, а также по вине Исполнителя получен отказ в выдаче разрешений, согласований и иных документов, необходимых для надлежащего оформления Документации и (или) государственной регистрации прав по причинам:
- отсутствия документов (своевременно неистребованных у Заказчика);
- ненадлежащего оформления документов;
Исполнитель обязуется незамедлительно уведомить Заказчика, и в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней с момента выявления указанных недостатков, если законодательством РФ не установлен другой срок, устранить недостатки в Документации (в том числе подготовить или истребовать необходимый документ у Заказчика) и представить в соответствующий уполномоченный орган. При этом все расходы, связанные с устранением данных недостатков, несёт Исполнитель. Правила настоящего пункта применяются в отношении п. 9.6. Договора.
9.6. В случае, когда в соответствии с Договором Исполнителю установлен срок для устранения недостатков, допущенных по его вине, данные сроки не продлевают общих сроков исполнения Заказа и не освобождают Исполнителя от ответственности за их нарушение.
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, в том числе: стихийные бедствия, погодные условия, политические волнения, террористические акты, бунты, военные действия и их последствия, издание органами власти и управления актов, изменений в законодательстве РФ, делающих невозможным или затруднительным исполнение обязательств по Договору хотя бы одной из Сторон, а также любые другие обстоятельства, не зависящие в разумных пределах от контроля Сторон.
10.2. Сторона, не имеющая возможности выполнить свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна уведомить об этом другую сторону в течение 10 (десяти) дней с момента начала действия этих обстоятельств, в противном случае она лишается права ссылаться на эти обстоятельства в будущем. Факт наличия обстоятельств непреодолимой силы может быть подтвержден документом, выданным уполномоченным на это органом власти РФ.
10.3. Исполнение своих обязательств Сторонами соразмерно переносится на срок действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий.
10.4. В случае если форс-мажорные обстоятельства или их последствия будут препятствовать исполнению обязательств более одного месяца, то каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом другую Сторону за 10 (десять) банковских дней до предполагаемой даты расторжения Договора.
11.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. Все споры и разногласия по вопросам исполнения, изменения, расторжения Договора подлежат предварительному претензионному урегулированию.
11.2. К претензии, заявленной стороной, должны быть приложены документы, необходимые для рассмотрения претензии по существу. Срок рассмотрения претензии – не более 30 (тридцати) дней со дня ее получения.
11.3. При не достижении согласия в результате рассмотрения претензий, заинтересованная сторона вправе передать спор для рассмотрения по существу в Арбитражный суд Краснодарского края.
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
12.1. Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств и подписания итогового Акта сдачи-приёмки Услуг.
12.2. Изменение Договора возможно по соглашению сторон. Досрочное расторжение Договора возможно при условии выполнения взаимных обязательств и урегулировании финансовых разногласии или в порядке, предусмотренном ст. 450-453 ГК РФ.
12.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными Представителями обеих Сторон. Такие соглашения будут являться неотъемлемой частью Договора с момента их подписания обеими Сторонами.
12.4. Заказчик вправе, в любое время до передачи ему результатов оказанных Услуг, отказаться от исполнения Договора (Заказа), оплатив Исполнителю фактически понесённые затраты, указанные в соответствующих Заказах пропорционально оказанным и принятым Заказчиком Услугам. О своем намерении отказаться от исполнения Договора (Заказа), Заказчик обязан письменно предупредить Исполнителя не менее чем за 30 (тридцать) дней.
13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
13.1. Стороны, осознавая, что исполнение Договора, связано с привлечением третьих лиц, договорились о некоторая информация, передаваемая по договору может быть конфиденциальной. Информация, которая может быть засекречена по требованию Заказчика или Исполнителя должна иметь гриф «КИ» (далее – Конфиденциальная информация).
13.2. Исключительно с целью исполнения Договора относящаяся к Договору Конфиденциальная Информация может быть раскрыта сотрудникам Сторон, имеющим обоснованную необходимость использовать такую информацию. До того, как такая информация станет известна, они должны дать обязательство соблюдать обязательство о сохранении конфиденциальности и не раскрывать какой-либо третьей Стороне любую таковую информацию. Обязательство сохранения конфиденциальности не распространяется на случай раскрытия информации по запросу правоохранительных органов, но такое раскрытие информации не должно при этом превышать степень обязательного раскрытия, диктуемого соответствующими законами РФ и должно сопровождаться письменным уведомлением в адрес другой Стороны о необходимости поступать таким образом, причем в любом случае такое уведомление должно быть представлено затронутой этим событием Стороной в течение 24 (двадцати четырех) часов с даты соответствующего события.
13.3. При обеспечении конфиденциальности стороны руководствуются положениями Федерального закона РФ «О коммерческой тайне» №98-ФЗ от 29 июля 2004 года.
14. НЕРАЗГЛАШЕНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
14.1. Каждая из Сторон не вправе разглашать или иным образом использовать информацию о другой Стороне и её аффилированных лицах, их деятельности, ценных бумагах, их аффилированных лицах, которая не является общедоступной («инсайдерская информация»), и которая стала известной Сторонам в результате реализации прав и исполнения обязанностей по Договору.
14.2. Каждая из Сторон не вправе самостоятельно совершать сделки или давать кому-либо поручение (указание) о совершении сделок с ценными бумагами другой Стороны или её аффилированных лиц на основе инсайдерской информации.
14.3. Каждая из Сторон не вправе передавать кому-либо инсайдерскую информацию, за исключением случаев передачи инсайдерской информации третьим лицам в процессе реализации прав и выполнения какой либо из Сторон обязанностей по Договору при условии наличия письменного согласия другой Стороны на такую передачу.
14.4. Разглашение и передача инсайдерской информации третьим лицам в процессе исполнения Договора должны осуществляться Сторонами исключительно в случаях, предусмотренных договором, и в пределах, необходимых для реализации прав и выполнения обязанностей, предусмотренных Договором, и в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и внутренними документами Сторон.
14.5. Стороны не вправе использовать инсайдерскую информацию в целях, не отвечающих целям реализации прав и исполнения обязанностей по Договору, в том числе использовать инсайдерскую информацию в своих интересах, и в интересах третьих лиц, включая (но не ограничиваясь):
- осуществление торговли на основании инсайдерской информации другой Стороны;
- рекомендации третьим лицам о покупке, продаже, сохранении ценных бумаг другой Стороны на основании инсайдерской информации;
- передачу инсайдерской информации другой Стороны третьим лицам за вознаграждение или без вознаграждения;
- публикацию или распространение инсайдерской информации другой Стороны иным образом.
14.6. Каждая из Сторон может потребовать от другой Стороны, виновной в неправомерном использовании и распространении инсайдерской информации, возмещения в полном размере убытков, причиненных пострадавшей Стороне указанными неправомерными действиями.
15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1. С даты подписания Договора, все предыдущие договоренности и переписка относительно его предмета и других существенных условий признаются недействительными.
15.2. Все уведомления и сообщения, касающиеся исполнения обязательств по Договору, должны направляться в письменной форме и быть подписаны уполномоченными Представителями Сторон. Уведомления и сообщения будут считаться доставленными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.
15.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Договором, регламентируются соответствующими положениями действующего законодательства Российской Федерации
15.4. Договор и приложения к нему составлены на русском языке, в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны.
15.5. Все дополнения, изменения и Заказы, подписанные уполномоченными Представителями Сторон, являются неотъемлемой частью Договора.
16. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
| Заказчик | Исполнитель |
| ОАО «Мобильные ТелеСистемы», 109147, Москва, ул. Марксистская, 4 Технический директор филиала ОАО «МТС» МР «Юг» ____________________ О.Б. Чернова Финансовый директор филиала ОАО «МТС» МР «Юг ____________________Т.В. Семенова «___» ____________ 2012г. | |
Приложение № 1 к Договору
Договору № ЮГ-МР ___от ___________ 2012 г.
Перечень услуг и требований
предоставляемых Исполнителем по оформлению прав собственности ОАО «МТС» на построенные объекты недвижимости – Антенные опоры (АО) и прав собственности/ аренды/субаренды/ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) под ними. Настоящий документ (далее по тексту – Перечень) определяет перечень работ, услуг и итоговых правоустанавливающих и правоподтверждающих документов по результатам оказанных услуг Поставщиком при оформлении прав собственности ОАО «МТС» на объекты недвижимости - АО и земельные участки, а так же аренды/субаренды/ограниченного пользования чужим земельным участком (далее ЗУ) (сервитут) ОАО «МТС» под ними.
| Наименование услуги (Этапы) | Ед. измерения | Итоговый документ | Состав услуги * |
| 1. Оформление права на объект | 1 антенная опора | Разрешение на строительство объекта; Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию/судебный акт о признании права собственности на антенную опору; Технический и кадастровый паспорта объекта; свидетельство о государственной регистрации права собственности на антенную опору | Доработка проектной документации, обеспечение получения положительного заключения государственной экспертизы Оформление градостроительного плана Обеспечение получения Разрешения на строительство объекта недвижимости. Обеспечение получения документа, подтверждающего соответствие построенного объекта недвижимости требованиям технических регламентов и проектной документации (положительное заключение Ростехнадзора). Обеспечение получения Разрешения на ввод объекта недвижимости в эксплуатацию. Обеспечение судебного порядка признания права собственности на построенную антенную опору. Обеспечение проведения технической инвентаризации объекта недвижимости и постановки на кадастровый учет (исполнительная топографическая съемка). Обеспечение государственной регистрации права собственности на объект недвижимости в «территориальных органах Росреестра и Филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ставропольскому краю» |
| 2. Оформление права на земельный участок | 1 земельный участок | Договор купли-продажи, зарегистрированный в «территориальных органах Росреестра и Филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ставропольскому краю» и свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок или Договор долгосрочной аренды/субаренды земельного участка для эксплуатации объекта капитального строительства (антенной опоры), зарегистрированный в Филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ставропольскому краю» | Оформление и обеспечение получения Постановления/Распоряжения уполномоченного органа о предоставлении земельного участка в собственность (аренду). Подготовка, согласование и обеспечение заключения Договора купли-продажи (долгосрочной аренды) . Обеспечение государственной регистрации Договора купли-продажи (долгосрочной аренды) в «территориальных органах Росреестра и Филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ставропольскому краю». Получение свидетельства о государственной регистрации права собственности на земельный участок |
| 3. Перевод земель** | 1 земельный участок | Решение уполномоченного органа об изменении категории земельного участка; кадастровый паспорт с измененной категорией земельного участка | Организация и осуществление мероприятий, необходимых для перевода земель из одной категории в другую. |
* Перечень работ может быть изменен в соответствии с изменением законодательных и правовых актов. Состав и порядок выполнения работ определяется Исполнителем
** При необходимости
1. Оплата госпошлин производится Заказчиком за свой счет по требованию Исполнителя.
2. Очередность выполнения работ может устанавливаться Исполнителем по согласованию с Заказчиком.
3. Оплата предоставленных Исполнителем услуг будет производиться Заказчиком после подписания акта приемки сдачи оказанных услуг на основании подтверждающих итоговых документов поэтапно.
| Адрес объекта в Ставропольском крае | Перевод земель* | Оформление прав на земельный участок* | Оформление права на объект* | | | |||
| Стоимость, рублей без НДС | Срок календ, дней | Стоимость, рублей без НДС | Срок, календ. дней | Стоимость, рублей без НДС | Срок календ, дней | Стоимость по объекту в рублях без НДС | Срок по объекту календ, дней | |
| Шпаковский район, г.Михайловск | | | | | | | | |
| Изобильненский район, ст.Новотроицкая | Не требуется | | | | | | | |
| Новоалександровский район, ст.Григорополисская | Не требуется | | | | | | | |
| Красногвардейский район, с.Дмитриевское | Не требуется | Объект оформлен | | | | | ||
| Шпаковский район, х.Извещательный | | | | | | | | |
| Петровский район, п.Сухая Буйвола | Не требуется | Объект оформлен | | | | | ||
| Труновский район, с.Безопасное | Не требуется | Объект оформлен | | | | | ||
| Грачевский район, с.Старомарьевка | Не требуется | | | | | | | |
| Петровский район, с.Константиновское | Не требуется | Объект оформлен | | | | | ||
| Грачевский район, п.Сергиевское | | | | | | | | |
| Минераловодский район, г.Минеральные Воды | Не требуется | Объект оформлен | | | | | ||
| Предгорный район, г.Пятигорск | Не требуется | | | | | | | |
| Предгорный район, г.Ессентуки | Не требуется | | | | | | | |
| Предгорный район, п.Белый Уголь | | | | | Не требуется | | | |
| Предгорный район, с.Суворовская | | | | | | | | |
| Предгорный район, г.Лермонтов | | | | | | | | |
| Георгиевский район, ст.Александрийская | Не требуется | | | | | | | |
| Буденновский район, с.Стародубское | Не требуется | | | | | | | |
| Кировский район, с.Зольская | Не требуется | Объект оформлен | | | | | ||
| Благодарненский район, с.Спасское/Бурлацкое | | | | | | | | |
| Кировский район, ст.Советская | | | | | | | | |
| Минераловодский район, х.Любительский | Не требуется | | | | | | | |
| Минераловодский район, х.Славянский | | | | | | | | |
| Буденновский район, п.Томузловское | Не требуется | | | | | | | |
| Кочубеевский район г.Невинномыск | Не требуется | | | | | | | |
| Минераловодский район с.Нагутское | | | | | | | | |
| Буденновский район с.Архангельское | Не требуется | | | | | | | |
| ИГОГО | | | | | | | | |