Ся выполнение Подрядчиком комплекса работ по монтажу потолочной системы отопления в объемах, сроках и по стоимости, согласованных сторонами в настоящем договоре

Вид материала

Документы

Содержание Обязательства Подрядчика. Адреса и банковские реквизиты сторон.

Подобный материал:

• Извещение о проведении запроса котировок на выполнение работ по монтажу и наладке системы, 341.35kb.
• Iv технические требования заказ на приобретение товаров и выполнение работ, 622.87kb.
• Извещение (запрос котировки цен) Муниципальный, 108.78kb.
• Инструкция Участникам размещения заказа стр. Инструкция по подготовке заявки на участие, 1437.49kb.
• Извещение о проведении запроса котировок Государственный, 84.05kb.
• Основным элементом гсло являются инфракрасные газовые нагреватели икнг, устанавливаемые, 191.37kb.
• В. В. Зайцев 2010 г. Конкурс, 1126.01kb.
• Горизонтальные поквартирные системы отопления на полимерных трубах, 36.82kb.
• И организации рассматривают вопрос о независимости от центрального теплоснабжения, 1075.45kb.
• Design and installation of pipelines for heating systems usingpipes, 608.87kb.

ДОГОВОР монтажа потолочной системы отопления №________


г. Челябинск «__» ________ 2011г.


________________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________________________________, действующ__ на основании ______________, с одной стороны, и ______________________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________________________, действующ__ на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор, далее по тексту «Договор», о нижеследующем:

1. Предмет Договора
   
   1. Предметом настоящего договора является выполнение Подрядчиком комплекса работ по монтажу потолочной системы отопления в объемах, сроках и по стоимости, согласованных сторонами в настоящем договоре.
      

Местонахождение объекта: _______________________________________________________________________________.

Отапливаемая площадь помещения: __________ м²

По поручению Заказчика Подрядчик принимает на себя выполнение всех работ, предусмотренных приложением №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. Заказчик обязуется уплатить обусловленную договором цену, создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ и принять их результат в установленном порядке.
   

2. Стоимость договора.
   

1. Сумма настоящего договора составляет на момент подписания договора ________________________________ (____________________________________________________________________________________________) рублей ___ копеек.
   
2. В случае если объемы работ по независящим либо неизвестным заранее Подрядчику причинам превысят количество, указанное в приложении №1, этот дополнительный объем работ должен быть отражен в дополнительном соглашении, которое станет приложением к настоящему договору, с указанием стоимости дополнительных работ, составлены в 2-х экз. по одному для каждой из сторон.
   

1. Платежи и расчеты.
   

1. Заказчик обязуется перечислить на расчетный счет Подрядчика предоплату в размере 100 (Сто) % от суммы Договора.
   
2. Оплата по настоящему договору осуществляется в сроки указанные в приложении №1.
   
3. Платеж может быть осуществлен любым не запрещенным действующим законодательством способом.
   

4. Сроки выполнения работ.
   
   1. Срок начала работ указывается в приложении №1, но не ранее даты поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
      
   2. В случае если Заказчик не перечислил средства в течение трех календарных дней с момента указанного в приложении №1, договор считается аннулированным.
      
   3. Срок начала и окончания работ согласовываются с заказчиком в зависимости от объёма работ, и указывается в приложении №1.
      
   4. Подрядчик имеет право на продление срока работ в следующих случаях:
      

- в случае задержки Заказчиком исполнения своих обязательств на срок задержки;

- если другие работы, не входящие в обязанности Подрядчика, задерживают выполнение его обязательств.

4. Обязательства Подрядчика.
   

Для выполнения условий настоящего договора Подрядчик обязуется:

1. Выполнить предусмотренные настоящим договором работы в объемах и сроках, указанных в приложении №1.
   
2. Доставлять все необходимые для выполнения работ материалы и комплектующие, осуществлять их приемку и разгрузку, складирование и передачу для производства работ.
   
3. Обеспечить выполнение необходимых противопожарных мероприятий и мер по технике безопасности непосредственно связанных с выполняемыми работами Подрядчика.
   
4. Обеспечить высокое качество работ и применяемых материалов.
   

5. Обязанности Заказчика.
   
   1. Заказчик обязуется обеспечить оплату всех произведенных работ в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
      
   2. На момент начала работ указанный в приложении №1, Заказчик обязан обеспечить Подрядчику возможность выполнения работ (помещения не должны быть загромождены, на объекте не должны осуществляться другие работы препятствующие выполнению работ Подрядчика).
      
   3. В случае возникновения препятствия для осуществления работ Подрядчиком по данному факту составляется акт.
      
   4. Заказчик обязан обеспечить наличие достаточной электрической мощности на объекте для производства работ и подключения системы отопления. Требуемая мощность указывается в Приложении №1.
      
   5. Заказчик обязан осуществить приемку работ и подписание приемо-сдаточного акта в течение 2 календарных дней с момента предъявления Подрядчиком выполненных работ к сдаче.
      
   6. Заказчик обязуется обеспечить сохранность материалов и инструментов, используемых при производстве работ Подрядчиком.
      
   7. Охрану объекта в целом, а так же поставленного и смонтированного оборудования осуществляет Заказчик, или по договору с ним третье лицо.
      

7. Разрешение споров.
   
   6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, по возможности будут решаться путем переговоров между сторонами. При выполнении настоящего договора стороны будут руководствоваться действующим законодательством по строительству и особыми условиями к настоящему договору, описанным в Приложении №1.
      
   7. В случае если разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат решению в Арбитражном суде Челябинской области.
      

7. Ответственность сторон.
   
   6. Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии с действующим законодательством.
      

7. Форс-мажор.
   
   6. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение договора одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, замена текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.
      
   7. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по договору, причем ни одна из сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков.
      
   8. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему договору, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия обязательств, препятствующих выполнению этих обязательств. Уведомление направляется по юридическому адресу, указанному в договоре, и заверяется передающим отделением связи.
      

7. Особые условия.
   
   6. Настоящий договор вступает в действие с момента его подписания сторонами и действует до исполнения своих обязательств по договору.
      
   7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
      
   8. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
      

7. Адреса и банковские реквизиты сторон.
   

Подрядчик:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Подрядчик,


__________________ / _________________ /


М.П.

Заказчик:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Заказчик,


__________________ / _________________ /


М.П.