Извещение о проведении запроса котировок на выполнение работ по монтажу и наладке системы автоматического управления 2-мя сетевыми насосами мощностью по 90 кВт с частотным преобразователем в котельной п
| Вид материала | Документы |
- Извещение о проведении запроса котировок Государственный, 84.05kb.
- Извещение о проведении запроса котировок, 356.96kb.
- Извещение (запрос котировки цен) Муниципальный, 108.78kb.
- Извещение о проведении запроса котировок №2-кт, 344.92kb.
- Извещение о проведении запроса котировок, 117.83kb.
- Извещение о проведении запроса котировок, 1648.64kb.
- Извещение о проведении запроса котировок, 5720.4kb.
- Извещение о проведении запроса котировок, 2997.14kb.
- Извещение о проведении запроса котировок, 208.19kb.
- Извещение о проведении запроса котировок № к 109- 8 Заказчик/организатор запроса котировок, 2296.06kb.
Извещение о проведении запроса котировок на выполнение работ по монтажу и наладке системы автоматического управления 2-мя сетевыми насосами мощностью по 90 кВт с частотным преобразователем в котельной п.Фабрика 1 Мая сельского поселения Рязановское № 291/
Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Рязановское (142131, Московская область, Подольский район, п. Фабрики 1 Мая, дом 10).
.Источник финансирования: Привлечённые средства сельского поселения
Сроки выполнения работ: сентябрь 2008 г.
Место выполнения работ: котельная п.Фабрика 1 Мая сельского поселения Рязановское.
Срок и условия оплаты работ: безналичная форма оплаты, авансирование – 30 %, окончательный расчёт по факту выполненных работ.
Предмет муниципального контракта: выполнение работ по монтажу и наладке системы автоматического управления 2-мя сетевыми насосами мощностью по 90 кВт с частотным преобразователем в котельной п.Фабрика 1 Мая сельского поселения Рязановское
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Монтажные работы | |||
| 1 | Монтаж устройств плавного пуска МСF-170 | шт | 2,00 |
| 2 | Прокладка кабеля КГ 4х50 в гофрошланге по существующему канальному лотку | 100 м трассы | 0,30 |
| 3 | Прокладка кабеля КГ 4х50 в гофрошланге | 100 м трассы | 0,30 |
| 4 | Монтаж контрольного кабеля КВВГ 4х1,5 мм2 в гофрошланге | 100 м трассы | 0,40 |
| 5 | Монтаж металлоконструкции для крепления устройств плавного пуска | т | 0,10 |
| 6 | Монтаж кабельных наконечников д 50 мм | шт | 24,00 |
| Пуско-наладочные работы | |||
| 1 | Преобразователь частоты до 200 А | устройств | 1,00 |
| 2 | Датчик бесконтактный с числом вход-выход до 3 | шт | 2,00 |
| 3 | Автоматизированная система управления III кат.технич.сложности | система | 1,00 |
Краткая характеристика и требования оказываемых услуг:
монтаж и наладка системы автоматического управления 2-мя сетевыми насосами мощностью по 90 кВт с частотным преобразователем в котельной п.Фабрика 1 Мая сельского поселения Рязановское
Требования к проектированию и производству работ определяются следующими документами:
- настоящим техническим, заданием,
- строительными нормами и правилами, действующие на территории РФ,
- требованиями и нормами пожарной безопасности.
- Все решения и разделы объёма работ должны быть согласованы перед началом работ с заказчиком.
- Характеристики:
- наличие лицензии, устанавливающей право ведения данного вида работ.
Все материалы, применяемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы.
Максимальная стоимость контракта составляет: 450 000 руб., с учетом НДС 18%; 2,5% услуги заказчика
Прием заявок осуществляется по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 4 кабинет № 333 в рабочие дни с 9-00 до17-00 даты окончания срока подачи заявок
Дата начала подачи котировочных заявок: « 11 » июля 2008 г.
Дата окончания срока подачи котировочных заявок: «21 » июля 2008г.
Рассмотрение и оценка котировочных заявок: 22 июля 2008 г. на заседании Единой постоянно действующей комиссии, начало работы комиссии в 10 часов 00 минут по московскому времени.
Критерии оценки работ: цена контракта, согласно техническому заданию.
Требования к участникам:
- соответствие участника конкурса требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом конкурса.
Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:20 дней.
Контактные телефоны: 8 (4967) 63-39-89.
«__»____________ ___г.
№___________
Кому________________________
____________________________
Заявка на проведение запроса котировок
1. Муниципальный заказчик: администрация сельского поселения Рязановское.
Место нахождения: 142131, Московская область, Подольский район, п. Фабрики 1 Мая, дом 10.
Почтовый адрес: 142131, Московская область, Подольский район, п. Фабрики 1 Мая, дом 10.
Номер контактного телефона: 67-87-81 Панфилова Е.В.
Организатор размещения заказа: отдел по организации размещения муниципального заказа администрации Подольского муниципального района
Место нахождения: 142100, Московская область, г. Подольск, ул. Кирова, д.4
Почтовый адрес: 142100, Московская область, г. Подольск, ул. Кирова, д.4
Официальный сайт: podolskrn.ru.
Адрес электронной почты: zakaz@podolskrn.ru.
Номер контактного телефона: 8 (4967) 63-39-89.
2. Источник финансирования заказа с указанием кода бюджетной классификации.
Привлечённые средства сельского поселения 020.0502.351500.500.225
3. Наименование и характеристики выполняемых работ: монтаж и наладка системы автоматического управления 2-мя сетевыми насосами мощностью по 90 кВт с частотным преобразователем в котельной п.Фабрика 1 Мая сельского поселения Рязановское
4. Срок выполнения работ: август 2008 год.
5. Срок и условия оплаты работ: безналичная форма оплаты, авансирование – 30 %, окончательный расчёт - по факту выполненных работ.
6.Место выполнения работ: котельная п.Фабрика 1 Мая сельского поселения Рязановское.
Предмет муниципального контракта: Выполнение работ по монтажу и наладке системы автоматического управления 2-мя сетевыми насосами мощностью по 90 кВт с частотным преобразователем в котельной п.Фабрика 1 Мая сельского поселения Рязановское
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Монтажные работы | |||
| 1 | Монтаж устройств плавного пуска МСF-170 | шт | 2,00 |
| 2 | Прокладка кабеля КГ 4х50 в гофрошланге по существующему канальному лотку | 100 м трассы | 0,30 |
| 3 | Прокладка кабеля КГ 4х50 в гофрошланге | 100 м трассы | 0,30 |
| 4 | Монтаж контрольного кабеля КВВГ 4х1,5 мм2 в гофрошланге | 100 м трассы | 0,40 |
| 5 | Монтаж металлоконструкции для крепления устройств плавного пуска | т | 0,10 |
| 6 | Монтаж кабельных наконечников д 50 мм | шт | 24,00 |
| Пуско-наладочные работы | |||
| 1 | Преобразователь частоты до 200 А | устройств | 1,00 |
| 2 | Датчик бесконтактный с числом вход-выход до 3 | шт | 2,00 |
| 3 | Автоматизированная система управления III кат.технич.сложности | система | 1,00 |
Максимальная стоимость контракта составляет: 450 000 руб., с учетом НДС 18%; 2,5% услуги заказчика
Краткая характеристика и требования оказываемых услуг:
монтаж и наладка системы автоматического управления 2-мя сетевыми насосами мощностью по 90 кВт с частотным преобразователем в котельной п.Фабрика 1 Мая сельского поселения Рязановское
Требования к проектированию и производству работ определяются следующими документами:
- настоящим техническим, заданием,
- строительными нормами и правилами, действующие на территории РФ,
- требованиями и нормами пожарной безопасности.
- Все решения и разделы объёма работ должны быть согласованы перед началом работ с заказчиком.
8. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: 20 дней.
9. Место подачи запроса котировок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.
Прием запроса котировок осуществляется по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д. 4 кабинет № 333 .
Дата начала подачи заявок: « 11 » июля 2008 г.
Дата окончания срока подачи заявок: « 21 » июля 2008 г.
Рассмотрение и оценка заявок: « 22 » июля 2008г. на заседании Единой постоянно действующей комиссии, начало работы комиссии в 10 часов 00 минут по московскому времени.
Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.
Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
Контактное лицо по приему заявок: Мишина Олеся Евгеньевна, телефон 8(4967) 63-39-89
10. Форма котировочной заявки.
Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц). В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.
Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.
Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме: (см.образец).
К заявке необходимо приложить копии Лицензии, регистрационных документов.
| Регистрационный номер | |
| Дата | |
| время | |
Уполномоченному органу:
отдел организации размещения муниципального заказа
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
Изучив извещение о проведении запроса котировок/запрос котировок, мы,
_____________________________________________________________________________________
(сведения об участнике размещения заказа: наименование, (для юридического лица),
_____________________________________________________________________________________
Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место
_____________________________________________________________________________________
жительства (для физического лица); банковские реквизиты),
_____________________________________________________________________________________
готовы осуществить выполнение указанных ниже работ, в следующем порядке, а именно:
1. Наименование и краткие характеристики выполняемых работ:
2. Гарантийный период _________________
3. Срок выполнения работ:
4. Стоимость (цена) работ в размере: _______________________________________
5. Условия оплаты выполненных работ: __________________________________________
Приложение: ______________________________ на __________ листах.
Подпись уполномоченного лица ___________________
организации поставщика (Ф.И.О.)
Дополнительную информацию можно получить по адресу: _________________
_в рабочие дни с « 9-00 » до « 17-00 » часов по московскому времени.
Контактное лицо: Ф.И.О. ____________.; номер контактного телефона _______________
ГЛАВА VI. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ N _____
на выполнение работ по монтажу и наладке системы автоматического управления 2-мя сетевыми насосами мощностью по 90 кВт с частотным преобразователем в котельной п.Фабрика 1 Мая с исполнением функций «Заказчика-застройщика».
г. Подольск "_____" ______________ 2008 г.
Муниципальный заказчик – администрация сельского поселения Рязановское в лице Главы Сергеева В.А, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и __________________, именуемый в дальнейшем "Заказчик-застройщик", в лице ______________________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на основании Протокола Единой постоянно действующей комиссии по рассмотрению заявок на право участия в открытом аукционе N ___ от " ___ " _______ 2008 г. заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт", о нижеследующем:
1. Предмет настоящего Контракта.
1.1. «Заказчик» поручает, а «Заказчик-застройщик» принимает на себя выполнение работ по монтажу и наладке системы автоматического управления 2-мя сетевыми насосами мощностью по 90 кВт с частотным преобразователем в котельной п.Фабрика 1 Мая с исполнением функций «Заказчика-застройщика».
1.2. Выполнение работ осуществляется в соответствии с техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение 1).
1.3. Содержание работ и сроки выполнения работ определяются в соответствии с календарным планом выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение 2).
1.4. Выполнение работ должно соответствовать требованиям СНиП и иным нормативным актам Российской Федерации и Московской области.
1.5. Работы, не соответствующие требованиям п. 1.4 настоящего Контракта, не принимаются «Заказчиком» и считаются невыполненными.
1.6. Настоящий Контракт заключен на
2. Цена контракта и порядок расчетов.
2.1. Цена контракта составляет: 450 000 (Двести семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС 18 % ., услуги Заказчика-застройщика 2,5%.
2.2. Выполнение работ «Заказчик» оплачивает в соответствии с утвержденным Сторонами Протоколом согласования контрактной стоимости работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение N 3).
2.3. Аванс 30 %, дальнейшее финансирование по фактически выполненным работам согласно формы КС-2, КС-3. Форма оплаты – безналичный расчет.
2.4. Источник финансирования - бюджет Подольского муниципального района.
3. Обязательства «Сторон».
3.1. обязанности «Заказчика»:
1) поручает «Заказчику-застройщику» выполнение работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;
2) осуществляет оплату работ в соответствии с контрактной стоимостью данных работ, установленной статьей 2 настоящего Контракта.
3.2. права «Заказчика»:
1) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине «Заказчика-застройщика» вправе требовать у него соответствующего возмещения убытков и уплаты неустойки;
2) вправе осуществлять контроль за исполнением настоящего Контракта путем проверки качества, объемов и сроков выполнения работ;
3) имеет право проверять объемы выполненных работ и в случае выявления нарушений снять со стоимости объекта сумму завышения объемов выполненных работ и штрафные санкции на сумму завышения.
3.3. обязанности «Заказчика-застройщика»:
1) обязуется согласовывать с Заказчиком порядок ведения работ на объектах и обеспечивать его соблюдение;
2) обязуется осуществлять технического надзора на объекте, сдачу объекта в установленные настоящим Контрактом сроки;
3) обязан ежемесячно до 3-го числа представить отчет о выполненных объемах работ на объектах Подольского муниципального района и о движении денежных средств, перечисляемых на ремонт объектов за счет всех источников финансирования и наличии остатков средств «Заказчика»;
4) обязуется получить все необходимые лицензии (сертификаты) самостоятельно, а также нести расходы, связанные с получением лицензий (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия необходимые для выполнения работ и эксплуатации объектов;
5) обязуется заключать договоры подряда с подрядчиками и контролировать их выполнение;
6) обязуется вести расчеты за выполненные объемы работ с подрядными организациями;
7) обязуется устранить все недоделки и дефекты, допущенные по вине Заказчика-застройщика выявленные Заказчиком в процессе производства работ или обнаруженные в течение гарантийного срока предусмотренного настоящим Контрактом;
8) обязуется обеспечить своевременное и качественное выполнение работ в соответствии с календарным планом выполнения работ (Приложение № 2);
9) обязуется в течение пяти банковских дней оплатить штраф за нарушение объемов выполняемых работ, а также за выполнение работ с низким качеством;
10) обязуется вести учет, составление и представление в Районное финансовое управление отчетности в соответствии с бюджетным законодательством РФ.
3.4. права «Заказчика-застройщика»:
1) вправе запрашивать и получать в установленном порядке у «Заказчика» документацию и информацию, необходимую для выполнения настоящего Контракта;
2) вправе получать консультации у «Заказчика» по вопросам выполнения настоящего Контракта;
3) вправе получать оплату за выполненные работы в соответствии со статьей 2 настоящего Контракта.
4. Сроки выполнения работ и гарантийный период
4.1. Начало производства работ – через ------ день после передачи Заказчиком Заказчику-застройщику объекта для производства работ.
4.2. Срок завершения работ до 30 сентября 2008 г.
4.3. Гарантийный период составляет ________ года, с даты подписания Заказчиком Акта приемки в эксплуатацию объекта.
4.4. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания Контракта до полного исполнения «Сторонами» своих обязательств.
5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров.
5.1. В случае просрочки исполнения "Заказчиком-застройщиком" обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, «Заказчик-застройщик» несет ответственность в размере 0,1 %, начисляемой за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. "Заказчик-застройщик" освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине "Заказчика".
5.2. За ненадлежащее исполнение своих обязательств «Заказчик» несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.3. Оплата штрафных санкций не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
5.4. В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем переговоров, а при не достижении компромисса Арбитражным судом Московской области в установленном порядке.
5.5. При приемке выполненных работ «Заказчик» вправе взыскать с «Заказчика-застройщика» неустойку в размере до 20 % от стоимости работ выполненных с низким качеством.
5.6. В случае установлении фактов использования «Заказчиком-застройщиком» денежных средств не по целевому назначению, «Заказчик-застройщик» в течение пяти банковских дней уплачивает штраф в размере двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей на момент предъявления Заказчиком требования по уплате штрафа, от суммы денежных средств, использованных не по целевому назначению.
6. Расторжение контракта.
6.1 «Заказчик» вправе расторгнуть контракт в случаях:
6.1.2. систематического нарушения «Заказчиком-застройщиком» сроков выполнения работ, влекущее увеличение сроков окончания работ при наличии финансирования более чем на два месяца;
6.1.3. аннулирования любых лицензий необходимых для исполнения настоящего контракта, иных актов государственных органов в рамках действующего законодательства лишающих «Заказчика-застройщика» права произведения работ.
6.2. «Заказчик-застройщик» вправе расторгнуть контракт в случаях:
6.2.1. финансовой несостоятельности «Заказчика» или систематической (более 3-х раз) задержки им авансирования и расчетов за выполнение работ.
6.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон.
7. Особые условия контракта.
7.1. «Заказчик» согласовывает с «Заказчиком-застройщиком» включение в фактическую стоимость объектов затраты на услуги «Заказчика-застройщика» в размере 2,5% .
7.2. При выполнении настоящего контракта стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.
7.3. Заказчик по согласованию с «Заказчиком-застройщиком» в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом объем работ при изменении потребности в работах на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом.
8. Адреса и банковские реквизиты Сторон.
«Заказчик»:
ИНН 5036012200 КПП 503601001 УФК по Московской области (Администрация Подольского муниципального района (Администрация сельского поселения Рязановское л/с 03020050200))
Адрес:142131, Московская область, Подольский район, п.Фабрика 1 мая, д.10.
ИНН 5074031980 КПП 507401001
Расчетный счет 40204810900000002225 в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва БИК 044583001 К/С нет
Расчетный счет 40703810300003000001 в РКЦ г.Подольск БИК 044695000 К/С нет
«Заказчик-застройщик»:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
9. Заключительные положения.
Настоящий Контракт составлен в письменной форме в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для «Заказчика», «Заказчика-застройщика» и для отдела по организации размещения муниципального заказа).
10. Подписи сторон
«Заказчик»: «Заказчик-застройщик»:
___________________/ _________________/
М.П. М.П.
Согласованно:
Панкова Т.В. ____________________
Сахаров В.С. ____________________
Казьмина И.В. ___________________
Приложение N 1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (смета)
к муниципальному контракту № _______ от «________»_________________2008 г.
Комментарии: Заказчик поручает, а «Заказчик-застройщик» принимает на себя выполнение ___________________________________________________________________
с исполнением функций Заказчика-застройщика»
| N п/п | Наименование работ | Кол-во | Применяемые материалы |
| | | | |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |
«Заказчик»: «Заказчик-застройщик»:
___________________/ В.А.Сергеев _________________/
М.П. М.П.
Приложение N 2
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
к муниципальному контракту № _______ от «________»_________________2008 г.
| N п/п | Наименование работ по этапам | Срок окончания работ по этапам |
| 1 | Монтаж и наладка системы автоматического управления 2-мя сетевыми насосами мощностью по 90 кВт с частотным преобразователем в котельной п.Фабрика 1 Мая. | Сентябрь 2008г |
«Заказчик»: «Заказчик-застройщик»:
___________________/ В.А.Сергеев _________________/
М.П. М.П.
Приложение N 3
ПРОТОКОЛ
Согласования контрактной стоимости
к муниципальному контракту № _______ от «________»_________________2007г.
| N п/п | Наименование работ | Контрактная стоимость работ (тыс.руб.) |
| | | |
| 1 | Монтаж и наладка системы автоматического управления 2-мя сетевыми насосами мощностью по 90 кВт с частотным преобразователем в котельной п.Фабрика 1 Мая. | 450 |
| 2 | | |
| … | | |
| | ИТОГО: | 450 |
| | в т.ч. услуги «Заказчика-застройщика» 2,5% от объемов выполненных работ | 10,9 |
| | в т.ч. НДС 18 % | 67 |
| | ВСЕГО: | 450 |
Итого контрактная стоимость работ составляет: 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей
«Заказчик»: «Заказчик-застройщик»:
___________________/ В.А.Сергеев _________________/
М.П. М.П.