«Право заключения государственного контракта на выполнение работ по завершению строительства административного здания Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Калмыкия в г. Элисте, ул. Герасименко, д. 57»

Вид материала

Реферат

Содержание 7. Охранные мероприятия 8. Гарантии качества работ 9. Ответственность сторон 10. Срок действия контракта 11. Порядок расторжения контракта 12. Разрешение споров 13. Форс-мажорные обстоятельства 14. Заключительные положения 15. Адреса и платежные реквизиты сторон Техническое задание на выполнение работ Подписи сторон График производства работ Подписи сторон Расчет цены контракта Подписи сторон 1. Положительное заключение государственного учреждения «Государственная экспертиза Республики Калмыкия» от 31.12.2010г. №08-1-3 Стоимость работ на 2011г. с учетом прогнозного индекса-дефлятора к=1,044

Подобный материал:

• Козлов Геннадий Яковлевич декан факультета юриспруденции и политологии ргу им., 14.42kb.
• Г. Владикавказ 30 декабря 2010, 506.05kb.
• Г. Москва 11 марта 2011, 286.07kb.
• Содержание суды, прокуратуры, увд, судебные приставы по районам, городам, 1038.49kb.
• Решение по итогам заседания Общественного Совета по вопросу: о мерах по укреплению, 81.1kb.
• Открытый конкурс на право заключения государственного контракта на «Выполнение опытно-конструкторских, 768.01kb.
• Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения государственного, 1118.95kb.
• Сопроненко А. Н. и о. председателя Государственного комитета Псковской области по лицензированию, 28.49kb.
• Инструкция по подготовке и проведению аукциона раздел, 5141.66kb.
• Рекомендации совместного заседания совета Общественной палаты Ивановской области, 437.11kb.

7. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

7.1. Подрядчик обязан обеспечить надлежащую охрану строительной площадки, в том числе бытовых помещений, и пропускной режим на стройплощадку, в том числе в бытовые помещения.

7.2. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить противопожарную безопасность строительной площадки, в том числе бытовых помещений, для чего по согласованию с органами пожарного надзора строительная площадка должна быть оснащена достаточным количеством средств пожаротушения, дислоцированных по указанию органов пожарного надзора, а также обеспечить своевременную замену средств пожаротушения с истекшим сроком.

7.3. С начала работ и вплоть до передачи Объекта в установленном порядке Заказчику, Подрядчик несет полную ответственность за охрану Объекта, в т.ч. всего имущества, материалов, оборудования, строительной техники.


8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

8.1. Подрядчик гарантирует:

• возможность безаварийной эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока;
  
• бесперебойное функционирование инженерных систем, смонтированных и налаженных Подрядчиком, при эксплуатации Объекта в гарантийный срок;
  
• высокое качество всех работ, нормальное функционирование смонтированного и налаженного Подрядчиком оборудования, систем, установок, механизмов, инженерных сетей;
  
• достижение Объектом указанных в Рабочей документации показателей и возможность нормальной эксплуатации Объекта в период гарантийного срока и несет ответственность за отступления от них;
  
• своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийного срока.
  

8.2. Гарантийный срок на качество выполненных работ, материалов и оборудования, смонтированного на Объекте начинается с даты подписания Акта на ввод Объекта в эксплуатацию и устанавливается в течении 5 лет.

8.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что работы (отдельные виды работ) или оборудование (часть оборудования) имеют дефекты и недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком (его субподрядчиками и поставщиками) принятых им на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям Контракта, то Заказчик совместно с Подрядчиком составляет рекламационный акт, где кроме прочего определяются даты устранения дефектов и недостатков. Рекламационный акт должен быть составлен не позднее 10 (десяти) дней со дня обнаружения недостатков. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

8.4. Для участия в составлении рекламационного акта, фиксирующего выявленные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента получения извещения Заказчика о выявленных дефектах направить своего представителя.

8.5. В случае многократного (более двух раз) обнаружения дефектов на одном и том же оборудовании или узлах оборудования (или материалов) Подрядчик за свой счет обязан заменить это оборудование (узлы оборудования) или материалы в срок, определяемый рекламационным актом.

8.6. Если Подрядчик не устраняет недостатки в сроки, определяемые рекламационным актом, Заказчик имеет право заменить оборудование и устранить дефекты и недоделки силами третьих лиц за счет Подрядчика.

8.7. Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный Объекту третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией.


9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. При нарушении условий Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

9.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по выполнению того или иного этапа работ в сроки, установленные Графиком производства работ (этапов работ), Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по выполнению соответствующего этапа выполнения работ, предусмотренных Графиком производства работ (этапов работ), начиная со дня, следующего после истечения установленного Графиком производства работ (этапов работ) срока исполнения обязательств по выполнению соответствующего этапа выполнения работ. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 0,1 % от стоимости работ, подлежащих выполнению на соответствующем этапе, установленном Графиком производства работ (этапов работ). Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) за просрочку исполнения обязательств по выполнению соответствующего этапа (этапов) работ, предусмотренных Графиком производства работ (этапов работ), если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла по вине Заказчика.

9.3. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по выполнению работ в объеме, предусмотренном Графиком производства работ (этапов работ), Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) устанавливается в размере 0,1 % от стоимости работ, подлежащих выполнению на соответствующем этапе выполнения работ, предусмотренном Графиком производства работ (этапов работ), на котором работы были выполнены ненадлежащим образом, за каждый день просрочки с момента направления Заказчиком Подрядчику уведомления о ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работ на соответствующем этапе, предусмотренном Графиком производства работ (этапов работ), до момента исполнения обязательств Подрядчиком по выполнению работ на соответствующем этапе, предусмотренном Графиком производства работ (этапов работ), в надлежащем объеме.

9.4. В случае выполнения работ ненадлежащего качества Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплату неустойки в размере 0,1 % от стоимости работ, подлежащих выполнению на соответствующем этапе выполнения работ, предусмотренном Графиком производства работ (этапов работ), на котором были выполнены работы ненадлежащего качества, за каждый день с момента направления Заказчиком Подрядчику уведомления о ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работ на соответствующем этапе, предусмотренном Графиком производства работ (этапов работ), до момента устранения недостатков выполненных работ.

9.5. Подрядчик уплачивает Заказчику за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях, против сроков, предусмотренных актом Сторон - неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ по устранению выявленных дефектов за каждый день просрочки.

9.6. Подрядчик при нарушении обязательств по настоящему Контракту уплачивает Заказчику:

• за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества - неустойку в размере 0,01 % от цены Контракта за каждый день просрочки;
  
• в случае отказа от освобождения строительной площадки и передачи Заказчику исполнительной документации – неустойку в размере 0,01 % от цены Контракта за каждый день просрочки;
  
• в случае применения административными органами имущественных санкций к Заказчику, если они явились результатом нарушения Подрядчиком своих обязанностей или совершения Подрядчиком иных действий, влекущих применение к Заказчику имущественных санкций, Подрядчик компенсирует Заказчику убытки в размере взысканных санкций.
  

9.7. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения собственных обязательств в натуре и от иной ответственности по Контракту, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

9.8. Суммы штрафов, неустоек и компенсаций, предусмотренные настоящим разделом Контракта, Заказчик имеет право удержать из причитающихся Подрядчику платежей по решению суда.

9.9. Суммы завышения стоимости работ, предусмотренные настоящим разделом Контракта, Заказчик имеет право удержать из причитающихся Подрядчику платежей после истечения 15 (пятнадцати) дней с даты, указанной в уведомлении, и неполучения в указанный срок от Подрядчика доказательств надлежащего исполнения обязательств.


10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона и действует до сдачи объекта в эксплуатацию.

10.2. Отношения по Контракту прекращаются по завершению гарантийного срока с учетом его возможных продлений.


11. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

11.1. Расторжение Контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11.2. При расторжении Контракта до завершения строительства Объекта Подрядчик возвращает Заказчику в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления соответствующего требования неиспользованные для строительства финансовые средства, и незавершенный строительством Объект и представляет Заказчику отчет о произведенных расходах в процессе исполнения обязательств по настоящему Контракту, а также освобождает строительную площадку и передает Заказчику Рабочую и исполнительную документацию.

11.3. Расторжение Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, за исключением п. 11.2, но не освобождает от ответственности за неисполнение договорных обязательств, которые имели место до расторжения Контракта.


12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

12.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

12.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде г. Элиста

12.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда г. Элиста Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.


13. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, в случае если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а так же которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

13.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполняемым работам (оказываемым услугам) нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Контракта, либо расторгнуть Контракт. Если обстоятельства указанные в п. 13.1 будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления каждая из Сторон вправе расторгнуть Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

13.3. Если, по мнению Сторон, выполнение работ может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.


14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. По завершении гарантийного срока для Объекта с учетом всех его продлений Стороны обязуются подписать протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу, в котором также фиксируется, что Стороны освобождают друг друга от выполнения всех обязательств по Контракту.

14.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким либо доступным способом третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих взаимодействие Сторон в рамках Контракта, иначе как с письменного согласия Сторон.

14.3. Оплата за использование Подрядчиком коммунальных ресурсов производится Подрядчиком ежемесячно согласно предъявленным счетам Заказчика.

14.4. Любое уведомление по Контракту дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его адресу, указанному в разделе «Реквизиты сторон».

14.5. При уменьшении бюджетных средств ранее доведённых лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения обязательств, вытекающих из Контракта, Стороны руководствуются требованиями статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

14.6. При выполнении Контракта во всем, что не предусмотрено его условиями, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

14.7. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

14.8. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.


Приложения к Контракту:

Техническое задание на выполнение работ;

График производства работ (этапов работ);

Расчет цены контракта.


15. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН


Государственный заказчик: Подрядчик:


____________________ ___________________

М.П. М.П.


Приложение №1

к государственному контракту №_ от __ _________ 2011 г.

Техническое задание на выполнение работ


«Завершение строительства административного здания Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Калмыкия в г.Элисте, ул. Герасименко, д.57»


ПОДПИСИ СТОРОН

Руководитель ________________(_________________) м.п.

Руководитель ________________(_________________) м.п.

Приложение №2

к государственному контракту №_ от __ _________ 2011 г.


ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

«Завершение строительства административного здания Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Калмыкия в г.Элисте, ул. Герасименко, д.57»

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения
		Начало	Окончание
1
2
n

ПОДПИСИ СТОРОН

Руководитель ________________(_________________) м.п.

Руководитель ________________(_________________) м.п.

Приложение №3

к государственному контракту №_ от __ _________ 2011 г.


РАСЧЕТ ЦЕНЫ КОНТРАКТА

«Завершение строительства административного здания Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Калмыкия в г.Элисте, ул. Герасименко, д.57»

№ п/п	Наименование работ	Стоимость, руб.
1
2
n
Всего:

ПОДПИСИ СТОРОН

Руководитель ________________(_________________) м.п.

Руководитель ________________(_________________) м.п.

УТВЕРЖДАЮ: Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Калмыкия» _____________________ /Д.А. Минин /

«___» ______________ 2011 г.

обоснование начальной (максимальной) цены КОНТРАКТА при размещении заказа на выполнение работ по

«Административному зданию Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Республике Калмыкия в г.Элисте, ул. Герасименко, д.57 (реконструкция)»


Основание:

1. Положительное заключение государственного учреждения «Государственная экспертиза Республики Калмыкия» от 31.12.2010г. №08-1-3-0002-10.

2. Приказ руководителя СУ СК от 31.12.2010г. №569-к.

тыс. руб.

Наименование работ	Сметная стоимость строительства в ценах утвержденной ПСД	Стоимость работ на 2011г. с учетом прогнозного индекса-дефлятора к=1,044,	Начальная цена контракта с учетом с учетом прогнозного индекса-дефлятора на 2011г.
1	2	3	4
СМР по гл. 1-9	26753,57	27930,72	27930,72
Стоимость инженерного оборудования	891,55	930,78	930,78
ПНР	160,89	167,97	167,97
Непредвиденные затраты	278,06	290,29	290,29
Итого:	28084,07	29319,77	29319,77