О. В. Рыжов «30» июня 2010 г. Конкурс

Вид материалаКонкурс
Порядок определения победителя.
Ценовой критерий
Неценовой критерий
Опыт работы по проектированию сооружений очистки питьевых и сточных вод производительностью более 100 тыс. м3/сут.
Опыт работы в области проектирования объектов, расположенных на территории Свердловской области.
Деловая репутация
5. Наличие положительных заключений гос. экспертизы на проектную документацию, разработанную оферентом за последние 5 лет
Документы, предоставляемые претендентом и подтверждающие его соответствие требованиям конкурсной документации
Нотариально заверенная
ПРИЛОЖЕНИЕ (формы документов).
Заявка на участие в конкурсе
Предложение (оферта)
Анкета претендента
Сведения о количестве заключенных
Опыт работы с организациями водопроводно-канализационного хозяйства
Опыт работы по проектированию сооружений очистки питьевых и сточных вод производительностью более 100 тыс. м3/сут.
Опыт работы в области проектирования объектов, расположенных на территории Свердловской области
УМП «Водоканал»
Предмет договора
Ответственность сторон и порядок разрешения споров
...
Полное содержание
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10



    1. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ.


С целью определения победителя конкурса конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок претендентов с использованием рейтингового метода:

- Присвоение рейтинговых мест осуществляется по каждому критерию отдельно по мере убывания выгодности предложений;

- Первое рейтинговое место присваивается лучшему показателю по критерию, последнее - худшему. Максимальное количество рейтинговых мест равно количеству оцениваемых заявок на участие в конкурсе. В случае равенства показателей по критерию, заявкам на участие в конкурсе присваиваются одинаковые рейтинговые места, при этом количество рейтинговых мест соответственно уменьшается;

- Рейтинговое значение участника конкурса по каждому из критериев оценки определяется произведением рейтингового места на коэффициент значимости критерия.

- Итоговое рейтинговое значение участника конкурса рассчитывается после суммирования рейтинговых значений участника конкурса, набранных таким участником по каждому из критериев с учетом их значимости.

- На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе, членами конкурсной комиссии каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере увеличения итогового рейтингового значения присваивается порядковый номер. Первый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, набравшей по результатам оценки минимальное итоговое рейтинговое значение. Такая заявка считается содержащей лучшие условия исполнения договора.

- В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора и такие заявки получили одинаковые итоговые рейтинговые значения, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.


Критерии оценки участников конкурса на разработку проектной документации на реконструкцию и модернизацию очистных сооружений хозпитьевого водоснабжения, производительностью 45 000 м3/сутки, расположенных в жилом районе Петровские дачи г.Ревда, ул.Южная по инвестиционной программе «Развитие систем коммунальной инфраструктуры унитарного муниципального предприятия «Водоканал» Городского округа Ревда на 2010-2020 годы» (Водоснабжение).

Наименование критериев оценки

Значение критериев оценки

Выполнение критериев оценки

Значимость критериев оценки заявок на участие в конкурсе (Сумма=100%)

Пояснения

ЦЕНОВОЙ КРИТЕРИЙ

1.Цена, включая налоги и прочие расходы, связанные с выполнением всего объема работ

До 88 490 197-74 рублей (с учетом НДС) включая налоги и прочие расходы связанные с выполнением всего объема работ




10

Участник конкурса указывает в заявке цену договора, которая включает в себя все налоги и сборы, все затраты, издержки и иные расходы, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора. Рейтинговые места распределяются среди участников конкурса исходя из сравнения размеров цены договора, предложенного участниками конкурса в поданных ими заявках, начиная от первого, как предложившего наименьший размер цены договора, заканчивая последним, предложившим наибольший размер цены договора.

НЕЦЕНОВОЙ КРИТЕРИЙ

2. Сроки выполнения работ:


Стадия П


Стадия Р (рабочая документация)



До 6 месяцев с момента перечисления аванса (Платеж № 1 по стадии П);

До 12 месяцев с момента перечисления аванса (Платеж № 1 по стадии Р)




Всего: 40, в т.ч.

20


20

Участник конкурса указывает в заявке срок выполнения работ, который включает в себя передачу проектной и рабочей документации непосредственно заказчику. Рейтинговые места распределяются среди участников конкурса исходя из сравнения сроков выполнения работ, предложенных участниками конкурса в поданных ими заявках, начиная от первого, как предложившего наименьший срок поставки, заканчивая последним, предложившим наибольший срок поставки.

3. Наличие опыта работы (приложить копии договоров, государственных (муниципальных) контрактов на выполнение работ, актов выполненных работ, подтверждающих объемы выполненных работ) Информация заносится в справку (приложение №4 к конкурсной документации:







Всего: 40

в т.ч.:


20


10


10



Участник указывает сведения о выполненных работах.

Рейтинговые места распределяются среди участников, начиная от первого, как подтвердившего большее количество выполненных работ, заканчивая последним, подтвердившим наименьшее количество выполненных работ.

Опыт работы по проектированию сооружений очистки питьевых и сточных вод производительностью более 100 тыс. м3/сут.




Опыт работы в области проектирования объектов, расположенных на территории Свердловской области.

Опыт работы с организациями водопроводно-канализационного хозяйства

4. Деловая репутация

(приложить отзывы контрагентов, статьи из газет, информацию с сайтов о положительных отзывах предприятия как проектировщика)







5

Участник конкурса прикладывает положительные отзывы контрагентов.

Рейтинговые места распределяются среди участников, начиная от первого, как предложившего самое большее количество положительных отзывов контрагентов, заканчивая последним, предложившим наименьшее количество положительных отзывов контрагентов.

5. Наличие положительных заключений гос. экспертизы на проектную документацию, разработанную оферентом за последние 5 лет

(приложить копии соответствующих заключений)

Информация заносится в справку (приложение №4 к конкурсной документации







5

Участник указывает сведения о положительных заключениях гос.экспертизы на результаты инженерных изысканий.

Рейтинговые места распределяются среди участников, начиная от первого, как предложившего наибольшее количество подтверждений положительных заключений гос.экспертизы, заканчивая последним, предложившим наименьшее количество подтверждений положительных заключений гос.экспертизы.



Заместитель директора по общим вопросам В.А.Карташов

Согласовано:

Начальник КСО О.Б.Ковалевская

Начальник ПТО М.Б.Миронов


    1. Документы, предоставляемые претендентом и подтверждающие его соответствие требованиям конкурсной документации







Оригинал

Копия

Примечание

Заверенная претендентом

Нотариально заверенная

Учредительные и организационные документы:


Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002




+




Если зарегистрировано до 01.07.2002


Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе




+








Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (инд. предпринимателя)




+








Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП)3

+




+ (если не представлен оригинал)

Выписка должна быть получена не ранее чем за 6 месяцев до дня опубликования извещения о проведении конкурса


Устав




+




в действующей редакции

Финансово−экономические документы
(за последний отчетный период):


Баланс (форма 1)




+








Отчет о прибылях и убытках (форма 2)




+








Справка из налоговой инспекции об отсутствии просроченной задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды

+




+ (если не представлен оригинал)




Другие документы:


Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента




+




Решение (протокол) о назначении руководителя (директора. ген. директора), имеющего право действовать без доверенности, либо доверенность на осуществление действий от имени претендента)


Анкета претендента

+







по утвержденной форме


Коммерческое предложение (оферта) претендента

+







по утвержденной форме


Свидетельство о допуске, выданное СРО, на виды работ, являющихся предметом договора.




+








Иные документы, указанные в техническом задании

+







по утвержденной форме



    1. ПРИЛОЖЕНИЕ (формы документов).

Приложение №1

к конкурсной документации № ___

Председателю конкурсной комиссии

В.А.Карташову

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
  1. Изучив конкурсную документацию на право заключения договора

_______________________________________________________________________________

(предмет договора)


_______________________________________________________________________________

(полное наименование претендента (ФИО) по учредительным документам)


в лице ________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя, его фамилия, имя, отчество полностью)

сообщает о своем согласии заключить договор, право на заключение которого является предметом торгов, с организатором торгов в случае признания нас победителем на условиях, определенных конкурсной документацией и нашим коммерческим предложением.
  1. Мы соглашаемся, что данная заявка считается участвующей в торгах только в том случае, если она подана в сроки, установленные конкурсной документацией, и допущена конкурсной комиссией к участию в торгах на основании результатов рассмотрения поданных заявок.
  2. В случае если предложенные нами условия исполнения договора будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательство подписать договор с организатором торгов в соответствии с требованиями конкурсной документации в срок не позднее 30 дней с момента оформления протокола о результатах торгов.
  3. Мы объявляем, что до подписания по итогам торгов договора наше коммерческое предложение и Ваше уведомление о нашей победе будут считаться как имеющие силу договора между нами.
  4. В случае если нам будет присуждено следующее за победителем конкурса место, мы согласны сохранить свои обязательства по подписанию договора до заключения договора между победителем и организатором торгов.
  5. Настоящим заявлением мы гарантируем достоверность представленной нами информации.
  6. Настоящим заявлением подтверждаем, что против

_______________________________________________________________________________

(полное наименование (ФИО) претендента)

не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решение о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год.
  1. Сообщаем, что для оперативного уведомления нами уполномочен

_____________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., телефон работника претендента).

Все сведения о проведении торгов просим сообщать уполномоченному лицу.
  1. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____ листах.










________________________________

(должность руководителя)

М.П.



________________________________

(подпись)



_________________________________

(расшифровка)

Приложение №2

к конкурсной документации №___


Председателю конкурсной комиссии

В.А.Карташову


ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ОФЕРТА)


№ п/п

Наименование показателя

Значение либо ссылка на документы, дополнительно прилагаемые к заявке

Примечание4


Общая стоимость, включая все расходы и затраты, необходимые для выполнения работ 

     

Приложить смету или экономическое обоснование уменьшения стоимости. 


Порядок оплаты (необходимый % авансирования)

     





Сроки выполнения работ 

     





И другие условия






































ИТОГО: __________________________________________________________________________

(общая цена предложения прописью)



________________________________

(должность руководителя)

М.П.

_______________________________

(подпись)



_________________________________

(расшифровка)



Приложение №3

к конкурсной документации №____


АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА


Полное наименование:




Сокращенное наименование




Юридический адрес:




Почтовый адрес:




ФИО руководителя, имеющего право подписи без доверенности:




Телефон:




Факс:




Адрес электронной почты:




Профилирующее направление деятельности:


Уставный капитал:




тыс. руб.

Опыт работы в качестве исполнителя по договору, право на заключение которого является предметом торгов:



ИНН




БИК




КПП




Банковские реквизиты5:

Р/с


В банке


ФИО ответственного лица




Должность




Телефон:




Факс:




Адрес электронной почты:







____________________________

(должность руководителя)

М.П.

_______________________________

(подпись)



_________________________________

(расшифровка)



Приложение №4

к конкурсной документации №…

Сведения о количестве заключенных договоров (контрактов) на проектные работы


п/п

№, дата договора

контрагент

объект проектирования

цена договора

№, дата акта

(- ов) выполненных работ, цена работы по акту

№, дата положительного заключения государственной экспертизы ПД

Ссылка на номера страниц в составе пакета документов

договор

акт

заключение экспертизы



  1. Опыт работы с организациями водопроводно-канализационного хозяйства































2.




























3.




























4.





























Итого: _______ договоров (контрактов) на общую сумму ___________________________ руб., из них _____ - муниципальных контрактов на общую сумму ___________________________руб., ___ - государственных контрактов на общую сумму _______________________________руб.




  1. Опыт работы по проектированию сооружений очистки питьевых и сточных вод производительностью более 100 тыс. м3/сут.

1.




























2.




























3.




























4.




























Итого: ____ договоров на общую сумму ______________________________________________ руб.




  1. Опыт работы в области проектирования объектов, расположенных на территории Свердловской области

1.




























2.




























3.




























4.





























Итого: ____ договоров на общую сумму ______________________________________________ руб.



Примечание: в случае не предоставления данной справки конкурсная комиссия не оценивает заявку претендента по соответствующим подкритериям.


Приложение №5

к конкурсной документации …


Сведения о наличии трудовых ресурсов

(специалистов, непосредственно занимающихся разработкой технической документации


п/п

Должность согласно штатной расстановке предприятия

ФИО

Сведения об образовании, ученой степени, повышении квалификации и т.п.

Опыт работы

Ссылка на номера страниц в составе пакета документов (копии документов, подтверждающих образование, квалификацию специалиста)

общий

на предприятии

1.



















2.



















3.































































Примечание: в случае не предоставления данной справки конкурсная комиссия не оценивает заявку претендента по соответствующему подкритерию.

Приложение №6

к конкурсной документации №…

Договор подряда № _______

на выполнение проектных работ

г. Ревда «__» ________ 20___ г.


УМП «Водоканал», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Рыжова Олега Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Проектировщик», в лице ______________________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны при совместном упоминании именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:
  1. Предмет договора
    1. По настоящему договору Проектировщик обязуется по заданию Заказчика разработать техническую документацию: Выполнение проектной документации и инженерных изысканий на тему: «Реконструкция и модернизация очистных сооружений хоз-питьевого водоснабжения, производительностью 45 000 м3/сут, расположенных в жилом районе Петровские дачи г. Ревда, ул. Южная,33» , а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
    2. Заказчик обязуется передать Проектировщику утвержденное техническое задание, иные исходные данные, необходимые для составления технической документации.
    3. Проектировщик обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании и других исходных данных для выполнения работ. Рабочая документация должна быть подготовлена в полном соответствии с требованиями технических регламентов; строительных норм и правил, СанПиНов, действующих на момент окончательной сдачи результата работ Заказчику, технических условий, разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции). Обязательства Проектировщика считаются выполненными после получения необходимых согласований.


  1. Сроки выполнения работ
    1. Начальный срок выполнения работ - с момента перечисления аванса.
    2. Конечный срок выполнения работ – ………… с момента начала выполнения работ.
  2. Стоимость работ и порядок расчетов
    1. Цена выполняемой Проектриовщиком работы определяется сметой (Приложение №2), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, и составляет ________ (_____________________________) руб. ____ коп., в том числе НДС (18%) в размере ___________ (___________________________) руб. ____ коп.
    2. Оплата работы по настоящему договору производится согласно следующего графика:

3.2.1.

СТАДИЯ П

- платеж № 1 = в размере 30% от стоимости работ по СТАДИИ П со сроком оплаты в течение 30 дней с даты подписания договора;

- платеж № 2 = в размере 40% от суммы выполненных работ по соответствующим актам со сроком оплаты в течение 10 дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ

- платеж № 3 в размере 30% от стоимости работ по СТАДИИ П со сроком оплаты в течение 10 дней с момента получения положительного заключения госэкспертизы.


СТАДИЯ Р

- платеж № 1 = в размере 30% от стоимости работ по СТАДИИ Р со сроком оплаты в течение 30 дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по стадии П;

- платеж № 2 = в размере 70% от суммы выполненных работ по соответствующим актам со сроком оплаты в течение 10 дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ
      1. Все расчеты по настоящему договору производятся в безналичном порядке (платежными поручениями) путем перечисления денежных средств на указанные сторонами расчетные счета.
  1. Обязанности сторон
    1. Проектировщик обязан:
      1. Выполнить работы в соответствии с заданием и иными исходными данными на проектирование и договором;
      2. Передать Заказчику готовую техническую документацию, прошедшую процедуру согласования с компетентными органами (организациями, учреждениями);
      3. По требованию Заказчика безвозмездно устранить недостатки технической документации, выявленные в процессе её согласования и прохождения Госэкспертизы, в ходе строительства или эксплуатации объекта, созданного на основании данной технической документации.
    2. Заказчик обязан:
      1. Оплатить Проектировщику выполненные им работы;
      2. Использовать техническую документацию, полученную от Проектировщика, только на цели, предусмотренные договором.

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. Привлечь Проектировщика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации.
      1. При обнаружении недостатков в технической документации поручить исправление данных недостатков третьему лицу с возложением на Проектировщика обязанности по возмещению дополнительных расходов Заказчика, вызванных необходимостью внесению соответствующих исправлений.
  1. Сдача и приемка результата работ
    1. Приемка выполненной Проектировщиком работы оформляется двухсторонними актом приемки выполненных работ.
    2. К акту приемки выполненных работ Проектировщик прилагает следующую документацию:
  • четыре экземпляра технической документации на бумажном носителе (сброшюрованном);
  • один экземпляр на электронном носителе в формате dwg, doc, xls.


    1. Непредставление вышеперечисленной документации является основанием для отказа Заказчика от приемки результата работы.
    2. Заказчик принимает результат работы и в течение 10 (десяти) дней с даты получения акта о приемке выполненных работ обязан направить Проектировщику подписанный акт или мотивированный отказ от приемки результата работы с указанием конкретных замечаний.
    3. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Доработки, необходимость выполнения которых возникла по вине Проектировщика, выполняются без дополнительной оплаты Заказчиком за счет Проектировщика.
  1. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
    1. За нарушение конечного срока выполнения работы Проектировщик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от цены договора и пеню из расчета 0,01% от цены договора за каждый день просрочки.
    2. Ответственность Проектировщика за ненадлежащее выполнение работ, являющихся предметом настоящего договора, определяется в соответствии со ст.761 Гражданского кодекса РФ.
    3. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами действующего гражданского законодательства.
    4. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
    5. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.
  2. Форс-мажор
    1. Стороны договора освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
    2. При возникновении форс-мажорных обстоятельств срок выполнения взаимных обязательств продлевается на период времени, в течение которого такие обстоятельств действуют. Если форс- мажорные обстоятельства продолжают действовать свыше шести месяцев, то каждая из сторон может отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по договору, при этом ни одна из сторон не имеет права требовать от другой стороны возмещения возможного ущерба.
    3. Сторона имеет право ссылаться на действие непреодолимой силы, если незамедлительно (но не позднее 10 дней с момента возникновения соответствующих обстоятельств) уведомить другую сторону о начале и прекращении обстоятельств, препятствующих выполнению договора.
  3. Срок действия договора
    1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Заказчиком и Проектировщиком и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
    2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков в случае, если Проектировщик не приступает своевременно к исполнению договора либо выполняет работу настолько медленно, что окончание её к сроку становиться явно невозможным.
  4. Заключительные положения
    1. Во всем, что не оговорено в договоре, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
    2. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации стороны, а также при изменении права собственности стороны информируют друг друга в письменном виде в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента наступления указанных обстоятельств.
    3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
    4. К настоящему договору прилагается:
  • техническое задание (приложение №1);
  • смета (приложение №2).


  1. Реквизиты и подписи сторон

Заказчик

Проектировщик













_________________________________

_________________________________



________________________ /_____________/

М.п.



________________________ /_____________/

М.п.