Д. В. Мантуров «27» мая 2009 года конкурс
| Вид материала | Конкурс |
- Е. В. Курилова 2008 г. Положение Опроведении конкурс, 82.36kb.
- Конкурс проходит с 15 марта по 1 мая 2009 года в 2-х возрастных категориях:, 96.36kb.
- О. В. Колякова «12» мая 2011 года Положение о проведении районного конкурс, 83.84kb.
- 1. в разделе III. Трудовые отношения: в пункте «В сфере оплаты труда», 30.22kb.
- Руководителям оу, учителям русского языка и литературы, истории и обществознания, 133.9kb.
- Об определении основных условий бюджетного кредитования малого и среднего бизнеса, 70.58kb.
- Публичный доклад муниципального образовательного учреждения, 839.27kb.
- Президиум профсоюза постановлени, 49.16kb.
- Т. В. на отчетно-выборной партийной конференции 15 мая 2009 года Уважаемые делегаты!, 154.19kb.
- Программа мероприятий на май* 11 мая, 65.12kb.
| Исполнитель | | Заказчик |
| (должность руководителя организации – исполнителя) ______________________________________________ | | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники |
| (подпись, инициалы и фамилия руководителя организации – исполнителя) | | _________________Л.В. Стругов |
Главный конструктор ОКР____________________________________ (должность) | | |
| ____________________________ | | |
| (подпись, инициалы и фамилия) | | |
Приложение 3
к государственному контракту № _______________
от «__»______________200_ г.
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА на 2009 год
ОКР «Разработка технологии изготовления нового поколения высокоэффективных систем для очистки воздуха, поступающего в газотурбинные энергетические установки», шифр «Очистка»
1. Заказчик - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
2. Исполнитель ________________________________________________________
3. Согласованная сторонами контрактная цена на выполнение в
200_ году работ, предусмотренных _____________________________________ на
(календарным планом, ведомостью исполнения)
200_ год, составляет: ____________________ (______________________) рублей;
( цифрами и прописью )
в том числе по этапам:
… этап (_______ 200_ г. – _____ 200_ г.) – __________ (______________) рублей;
(номер) (месяц) (месяц) ( цифрами и прописью )
… этап (_______ 200_ г. – _____ 200_ г.) – __________ (______________) рублей;
(номер) (месяц) (месяц) ( цифрами и прописью )
. . .
Приложения: структура цены, пояснительная записка и расшифровки затрат, всего на ____ листах.
| Исполнитель | Заказчик |
| ______________________________ (должность) | Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники |
| _________________________________________ (подпись, инициалы и фамилия) | _________________Л.В. Стругов |
| М.П. | М.П. |
ПРОЕКТ
Лот № 4
Государственный контракт № _______
на выполнение опытно-конструкторской работы
«Разработка новых технологий и оптимизация характеристик конструкционных материалов на основе нанокерамик для лопаток турбин и жаровых труб камер сгорания морских газотурбинных двигателей гражданского назначения, обеспечивающих высокую коррозийную стойкость, повышение технических характеристик конструкционных узлов, экологическую чистоту выхлопных газов, повышение пожаробезопасных свойств», шифр «Нанокерамика»
г. Москва «___»__________ 200_ г.
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, действующее от имени Российской Федерации, в лице __________________________, действующего на основании ___, далее именуемое «Заказчик», с одной стороны, и ________________________________________, в лице __________________________, действующего на основании____________ далее именуемое «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола от № заключили настоящий государственный контракт о нижеследующем:
I. Предмет государственного контракта
1. Исполнитель обязуется выполнить опытно-конструкторскую работу (далее именуется – ОКР) «Разработка новых технологий и оптимизация характеристик конструкционных материалов на основе нанокерамик для лопаток турбин и жаровых труб камер сгорания морских газотурбинных двигателей гражданского назначения, обеспечивающих высокую коррозийную стойкость, повышение технических характеристик конструкционных узлов, экологическую чистоту выхлопных газов, повышение пожаробезопасных свойств», шифр «Нанокерамика», а Заказчик обязуется принять и оплатить ее.
Указанная ОКР выполняется в рамках ФЦП «Развитие гражданской морской техники» на 2009-2016 годы.
II.Условия государственного контракта
2. ОКР выполняется Исполнителем в полном соответствии с требованиями Технического задания (далее именуется - ТЗ), являющегося неотъемлемой частью настоящего государственного контракта (приложение 1).
Полный объем ОКР и сроки выполнения определяются ведомостью исполнения ОКР, которая является неотъемлемой частью настоящего государственного контракта (приложение 2).
3. Разработанная Исполнителем согласно настоящему государственному контракту документация должна отвечать требованиям ТЗ и содержать научно-техническое обоснование выводов и рекомендаций Исполнителя, подтвержденное экспериментальными данными и теоретическими расчетами, и удовлетворять требованиям следующих документов: _____________________________________.
(стандарты или другие документы, их номера и даты)
Документация передается Заказчику в количестве и объемах согласно требованиям ТЗ, она должна полностью соответствовать полученному результату научно-технической деятельности и содержать все изменения, внесенные при доработке, испытаниях и сдаче указанного результата.
Невыполнение Исполнителем условий ТЗ или ведомости исполнения ОКР является основанием для обращения Заказчика в суд с требованием о расторжении настоящего государственного контракта.
III. Права и обязанности Сторон
4. Исполнитель вправе:
а) привлекать (исключать, производить замену) по согласованию с Заказчиком на контрактной основе к исполнению настоящего государственного контракта соисполнителей (Перечень соисполнителей указывается в ТЗ).
В отношении соисполнителей Исполнитель выполняет функции Заказчика. Исполнитель несет ответственность за действия соисполнителей, совершаемые ими в рамках выполнения ОКР, как за свои собственные
Невыполнение соисполнителем обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий настоящего государственного контракта;
б) запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения ОКР информацию, консультативную и иную помощь;
в) требовать возмещения убытков в порядке, установленном пунктом 46 настоящего государственного контракта;
5. Заказчик вправе:
а) проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий настоящего государственного контракта;
б) по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения настоящего государственного контракта изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ, при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в настоящий государственный контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.
в) полностью или частично отказаться от выполнения обязательств по настоящему государственному контракту с возмещением фактических затрат Исполнителя (в случае уменьшения выделения средств из федерального бюджета или, если дальнейшее проведение ОКР (этапа ОКР) признано нецелесообразным);
г) в случае отступления Исполнителем от условий настоящего государственного контракта назначить срок для приведения результата ОКР (этапа ОКР) в соответствие с указанными условиями;
д) требовать возмещения в соответствии с пунктом 46 настоящего государственного контракта убытков, причиненных по вине Исполнителя;
6. Исполнитель обязан:
а) выполнить ОКР в соответствии с ТЗ и передать Заказчику ее результаты, а также документацию, предусмотренную ТЗ, в предусмотренный настоящим государственным контрактом срок;
б) в ходе выполнения настоящего государственного контракта согласовать с Заказчиком порядок и условие использования результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Исполнителю или третьим лицам;
в) предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего государственного контракта;
г) проводить в процессе выполнения работ по настоящему государственному контракту патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р.15.011-96, в целях обеспечения высокого технологического уровня результатов ОКР (этапа ОКР);
д) незамедлительно уведомлять Заказчика о каждом полученном при выполнении настоящего государственного контракта результате ОКР (этапа ОКР), способном к правовой охране, с кратким описанием объекта, указанием действительных авторов и потенциальных правообладателей соответствующего объекта, а также об объектах интеллектуальной собственности, в отношении которых может быть установлен режим коммерческой тайны, вместе с обоснованием целесообразности обеспечения одной из форм правовой охраны, а также обоснованием затрат на осуществление мероприятий по правовой охране.
е) в срок до 6 месяцев с момента уведомления Заказчика о получении охраноспособного результата работ подать заявку на получение патента (свидетельства) с учетом положений раздела VII настоящего государственного контракта (в случае принятия Заказчиком соответствующего решения);
ж) приостановить работу по настоящему государственному контракту в случае, если в ходе выполнения ОКР выяснится, что невозможно достигнуть результатов ОКР, установленных требованиями ТЗ, вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя и в 5-дневный срок уведомить Заказчика о приостановлении работы;
7. Заказчик обязан:
а) принять и оплатить результаты ОКР (этапа ОКР) в соответствии с настоящим государственным контрактом;
б) сообщить Исполнителю в 45-дневный срок после поступления от него уведомления о получении при выполнении настоящего государственного контракта способного к правовой охране результата ОКР (этапа ОКР) решение о порядке его использования, а также форме правовой охраны с учетом положений раздела VII настоящего государственного контракта;
в) возместить Исполнителю фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в контрактной цене ОКР (этапа ОКР), в случае досрочного расторжения настоящего государственного контракта по инициативе Заказчика;
г) в случае невозможности достижения результатов ОКР, установленных требованиями ТЗ, в 20-дневный срок с момента получения уведомления Исполнителя о приостановлении рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения ОКР (этапа ОКР);
д) предоставить Исполнителю необходимую для выполнения ОКР информацию, оказывать консультативную и иную помощь;
е) после завершения исполнения настоящего государственного контракта и приемки выполненных работ в полном объеме в соответствии с условиями контракта при отсутствии претензий в _____ дневный срок возвратить Исполнителю обеспечение, предоставленное им.
IV. Сроки исполнения
8. ОКР (этап ОКР) выполняется в сроки, указанные в ведомости исполнения ОКР. Срок окончания выполнения ОКР «___»____________ 20__ года.
9. В случае досрочного выполнения ОКР (этапа ОКР) Заказчик вправе осуществить ее приемку. Оплата досрочно выполненной ОКР (этапа ОКР) производится в установленном настоящим государственным контрактом порядке.
10. Досрочное выполнение ОКР (этапа ОКР) по просьбе Заказчика осуществляется в соответствии с дополнительным соглашением о сроке выполнения ОКР (этапа ОКР), которое с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.
11. Датой исполнения ОКР (этапа ОКР) по настоящему государственному контракту в целом и по отдельным этапам считается дата подписания (утверждения) Заказчиком акта сдачи-приемки ОКР (этапа ОКР).
V. Порядок сдачи и приемки выполненных работ
12. При завершении выполнения ОКР (этапа ОКР) Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности ОКР (этапа ОКР) к сдаче. Уведомление Исполнителя о готовности ОКР (этапа ОКР) к сдаче должно быть подписано руководителем Исполнителя (иным уполномоченным лицом) и представлено Заказчику вместе с актом сдачи-приемки выполненных работ и отчетной документацией за 30 дней до истечения срока выполнения ОКР (этапа ОКР).
К акту сдачи-приемки выполненных работ прилагаются также отчет о выполнении ОКР (этапа ОКР) (при необходимости) и другие отчетные материалы, предусмотренные техническим заданием.
13. Заказчик в 30-дневный срок со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов, указанных в п. 12 Контракта, обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ от приемки работ.
В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и с указанием сроков их выполнения.
Выявленные недостатки устраняются Исполнителем за его счет.
14. Если при приемке опытного образца (партии) изделия или во время испытаний (предварительных, приемочных, межведомственных, государственных) будет обнаружено его несоответствие условиям настоящего государственного контракта, то доработка документации, опытного образца (партии) изделия и повторные испытания производятся Исполнителем за свой счет.
Перечень недостатков и сроки их устранения указываются в акте Сторон.
VI. Цена государственного контракта и порядок расчетов
15. Цена настоящего государственного контракта составляет: ______________________________________________рублей, в т.ч.
(цифрами и прописью)
в 200___ году _________________________________ рублей.
(цифрами и прописью)
Объемы финансирования настоящего государственного контракта на 2010 и последующие годы устанавливаются Сторонами при подписании дополнительного соглашения к контракту после доведения Заказчику лимитов бюджетных обязательств на 2010 и последующие годы.
16. Цена этапов работ на 2009 год установлена в протоколе согласования цены контракта на 2009 год (приложение 3), являющемся неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.
Цена этапов работ на последующие годы предусматривается соответствующими протоколами согласования цены контракта на соответствующий год, оформляется Исполнителем и Заказчиком при подписании дополнительного соглашения после установления Заказчику лимитов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год.
17. Цена настоящего государственного контракта за исключением случая, указанного в подпункте «б» пункта 5 настоящего государственного контракта, является твердой в течение срока выполнения работ и изменению не подлежит.
Цена настоящего государственного контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения государственного контракта.
18. Источник финансирования настоящего государственного контракта – федеральный бюджет по классификации: код прямого получателя (код главы) – 020, раздел – 04, подраздел – 11, целевая статья расходов – 1007400, код программы (подпрограммы) – 7400; вид расходов – 015, операция сектора государственного управления – 226.
19. Оплата по настоящему государственному контракту производится с авансовым платежом в размере 30 процентов от стоимости работ (работ текущего года).
20. Оплата по настоящему государственному контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в контракте. В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем государственном контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель.
Заказчик производит выплату аванса и оплату выполненных работ по настоящему государственному контракту при условии доведения Заказчику к моменту возникновения указанных обязательств лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования по статье бюджетной классификации расходов федерального бюджета, по которой финансируется настоящий государственный контракт, при этом Заказчик освобождается от ответственности за ущерб, упущенную выгоду либо иные убытки, возникшие у Исполнителя по указанной причине.
21. Окончательные расчеты за выполненные по настоящему государственному контракту работы между Заказчиком и Исполнителем производятся по законченной и сданной работе (законченным и сданным этапам) в размере ее стоимости, за вычетом выданного аванса, после подписания акта сдачи-приемки работ.
22. В случае отказа Исполнителя от выполнения принятых на себя по настоящему государственному контракту обязательств по выполнению работ аванс возвращается Исполнителем Заказчику в течение пяти банковских дней со дня направления Заказчиком соответствующего требования о возврате аванса Исполнителю.
23. Отказ Исполнителя от выполнения своих обязательств возможен только в связи с существенными нарушениями условий настоящего государственного контракта Заказчиком либо вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
24. Оплата настоящего государственного контракта может быть приостановлена, уменьшена или прекращена в случае неполного выделения Заказчику бюджетных ассигнований, о чем Заказчик уведомляет Исполнителя.
В случае недоведения Заказчику лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования по статье бюджетной классификации расходов федерального бюджета, по которой финансируется настоящий государственный контракт, Закачик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего государственного контракта.
VII. Права на результаты ОКР
25. Под правами на результаты работ понимаются исключительные права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, программы для электронно-вычислительных машин, базы данных, секреты производства (ноу-хау).
26. Права на результаты научно-технической деятельности, созданные за счет средств федерального бюджета, принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Заказчик.
27. Исполнитель от имени Заказчика подает заявку на получение патента (свидетельства) на созданные при выполнении настоящего государственного контракта изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем на имя Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Расходы на подачу заявки на получение патента (свидетельства) входят в цену настоящего государственного контракта.
28. Правовая охрана результатов научно-технической деятельности осуществляется Заказчиком в соответствии с действующим законодательством.
При необходимости иные вопросы, связанные с охраной и использованием результатов работ, разрешаются по соглашению Сторон.
29. Исполнитель обязан согласовывать с Заказчиком необходимость и условия использования в работе по настоящему государственному контракту предшествующей интеллектуальной собственности и информации, принадлежащих Сторонам контракта или третьим лицам, представив научно-техническое и экономическое обоснование целесообразности их использования.
30. В случае, если из-за нарушения прав третьих лиц будет наложен запрет на использование результатов работ, полученных по настоящему государственному контракту, Исполнитель обязан за свой счет приобрести у правообладателя неисключительную лицензию на имя Заказчика или указанного Заказчиком лица (лиц) для выполнения работ и(или) осуществления поставок продукции для государственных нужд, либо изменить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки полученные результаты работ таким образом, чтобы при дальнейшем их использовании Заказчиком не нарушались законные права третьих лиц.
31. Исполнитель представляет на бумажном и электронном носителях сведения о полученных результатах интеллектуальной деятельности, объектах интеллектуальной собственности (изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах, топологиях интегральных микросхем, программах для электронно-вычислительных машин, базах данных, секреты производства (ноу-хау)) по утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации формам учетных документов, приведенным в приложении № 2 к приказу Минобрнауки России от 22 декабря 2005 г. № 312, заполняемым с учетом рекомендаций, содержащихся в приложении № 2 к приказу Минобрнауки России от 22 марта 2006 г. № 63.
В случае изменения указанных сведений Исполнитель в течение всего срока действия прав Российской Федерации на объект учета обязан представлять Заказчику соответствующую информацию.
32. Исполнитель обязан путем заключения соответствующих соглашений со своими работниками и третьими лицами приобрести все права на результаты интеллектуальной деятельности либо обеспечить их приобретение для передачи Российской Федерации.
При этом исполнитель имеет право на возмещение затрат, понесенных им в связи с приобретением соответствующих прав у третьих лиц. Указанное возмещение затрат осуществляется из средств, указанных в пункте 15 настоящего государственного контракта.
33. В случае принятия решения о досрочном прекращении действия патента, полученного на имя Российской Федерации, Заказчик обязан уведомить об этом Исполнителя и по его требованию передать ему патент на безвозмездной основе.
VIII. Условия соблюдения государственной тайны и конфиденциальности
34. При выполнении ОКР и использовании (в том числе передаче) полученных результатов Стороны обязаны соблюдать следующие условия ограничения:_____________________________________________________________
(режим допуска к работам и документам, степень их секретности и другие требования,
________________________________________________________________________.
наименования, номера и даты документов, которыми следует руководствоваться)
35. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего государственного контракта, ходу его исполнения и полученным результатам.
К конфиденциальным сведениям относятся ______________________________.
(объем конфиденциальных сведений и перечень документов, в которых они содержатся)
Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон.
IX. Хранение, упаковка и отправка опытного образца (партии) изделия и документации12
36. Изготовленный опытный образец (партия) изделия с документацией после приемки их Заказчиком считается сданным на ответственное хранение Исполнителю и оформляется______________________________________________
(указывается порядок принятия, срок и условия хранения образца (партии),
_________________________________________________________________.
а также документ, подтверждающий принятие его на хранение).
Заказчик возмещает Исполнителю расходы, связанные с хранением опытного образца (партии) изделия с документацией, если эти расходы не были предусмотрены в контрактной цене ОКР.
37. По окончании приемки опытный образец (партия) изделия, подготовленный к сдаче на испытания, упаковывается Исполнителем и опломбировывается пломбами Исполнителя и Заказчика (или представителя Заказчика).
Об исправности тары, упаковки, пломб или состоянии незатаренного опытного образца (партии) изделия Исполнитель и Заказчик ( или представитель Заказчика) составляют акт.
38. Отправка опытного образца (партии) изделия осуществляется автомобильным или авиа/железнодорожным транспортом с оплатой транспортного тарифа за счет Исполнителя.
39. Акт об исправности тары, упаковки и пломб или состоянии незатаренного образца (партии) изделия и квитанцию транспортной организации о приеме груза для перевозки Исполнитель обязан передать (выслать) грузополучателю не позднее пяти дней после отгрузки опытного образца (партии) изделия.
40. Охрану отправляемого опытного образца (партии) изделия в пути следования обеспечивает Исполнитель в установленном порядке своими силами и за свой счет.
41. Документацию в согласованном Сторонами объеме на отгруженный опытный образец (партию) изделия Исполнитель направляет Заказчику почтовым отправлением (с уведомлением Заказчика о дате отправления) или по согласованию с Заказчиком направляет документацию вместе с отгруженным опытным образцом (партии) изделия.
X. Особые условия
42. При выполнении ОКР Исполнитель обязуется привлечь для выполнения указанной работы по настоящему государственному контракту внебюджетные средства в размере ____________________________________ рублей, с учетом НДС, в т.ч.
(цифрами и прописью)
в 200___ году _________________________________ рублей;
(цифрами и прописью)
в 200___ году _________________________________ рублей;
(цифрами и прописью)
в 200___ году _________________________________ рублей.
(цифрами и прописью)
Наименование, объем и стоимость работ, выполняемых за счет внебюджетных средств, указаны в ТЗ и ведомости исполнения ОКР (либо в Перечне работ, выполняемых за счет внебюджетных средств).
43. Исполнитель обязуется осуществлять раздельный учет привлекаемых внебюджетных средств. Отчет об их использовании предоставляется Заказчику одновременно с актом – приемки работ.
XI. Ответственность Сторон
44. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего государственного контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, и условиями настоящего контракта.
45. В случае не устранения в согласованный Сторонами срок недостатков представленного для сдачи этапа ОКР Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 процента контрактной цены этапа ОКР, подлежащей исправлению, за каждый день просрочки.
46. В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего государственного контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, не покрытой неустойкой.
47. За нарушение Исполнителем срока выполнения этапа ОКР он уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 процентов контрактной цены ОКР (этапа ОКР) за каждый день просрочки.
48. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему государственному контракту.
49. Общая сумма штрафных санкций по результатам выполнения ОКР не может превышать установленной контрактной цены ОКР.
50. В случае невыполнения Исполнителем обязательств по привлечению внебюджетных средств для выполнения работ по настоящему государственному контракту Заказчик вправе производить сокращение доли финансирования работ, выполняемых в составе целевых программ за счет средств федерального бюджета на очередной финансовый год и произвести корректировку срока реализации работ или принять решение о нецелесообразности дальнейшего ее выполнения.
51. В случае просрочки со стороны Исполнителя исполнения настоящего государственного контракта на срок более чем один месяц, в том числе по отдельным этапам работ, Заказчик имеет право обратиться в суд с требованием о расторжении контракта и не оплачивать выполненные работы.
XII. Обстоятельства непреодолимой силы
52. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим государственным контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
53. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему государственному контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее двадцати дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.
54. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем государственному контракте, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на три месяца.
55. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше трех месяцев, то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий государственный контракт и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
56. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов государственной власти Российской Федерации.
XIII. Рассмотрение и разрешение споров
57. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего контракта, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами в соответствии с нормативными правовыми актами путем переговоров с оформлением протокола разногласий.
58. Неурегулированные споры передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы, только после принятия мер по их досудебному урегулированию.
Срок для досудебного урегулирования тридцать дней с момента получения письменного обращения Сторон.
XIV. Срок действия государственного контракта
59. Настоящий государственный контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему государственному контракту.
XV. Заключительные положения
60. Настоящий государственный контракт составлен в четырех экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых передан Исполнителю, три – находятся у Заказчика.
61. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, или в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону.
62. Любые изменения, дополнения и приложения к государственному контракту, выполненные в письменной форме и подписанные каждой из Сторон, являются его неотъемлемой частью.
63. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности или их часть по настоящему государственному контракту третьему лицу за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, такая передача прав и обязанностей осуществляется путем заключения соответствующего соглашения, подписываемого всеми заинтересованными лицами, которое с момента его вступления в силу становится неотъемлемой частью настоящего государственной контракта.
64. Настоящий государственный контракт будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств по контракту и осуществления окончательных расчетов между Сторонами.
65. Настоящий государственный контракт может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон, либо по решению суда.
66. Во всем, что не оговорено в настоящем государственном контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
XVI. Перечень приложений
67. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются следующие приложения:
Техническое задание (Приложение 1);
Ведомость исполнения ОКР (Приложение 2);
Протокол согласования цены государственного контракта на 2009 год (Приложение 3).
XVII. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
| заказчик: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Почтовый адрес: 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д.7 Банковские реквизиты: ИНН 7705596339 КПП 770501001 Л/с 03731000200 в УФК по г. Москве Банк: Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705, БИК 044583001, р/с 40105810700000010079. заказчик: Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники __________________ /Л.В. Стругов/ «___»____________ 200_ г. | ИСПОЛНИТЕЛЬ: Полное наименование предприятия и почтовый адрес Банковские реквизиты: ИНН ___________________ КПП ___________________ р/с _____________________ л/с _____________________ БИК ____________________ Наименование банка ______. исполнитель: ___________________________ (должность) ___________________________ (подпись, фамилия и инициалы) «___»____________ 200_ г. |
Приложение 1
к государственному контракту
от «__»__________200_ г. №_____________________________
-
исполнитель
______________________________
(должность)
______________________________
(подпись, фамилия и инициалы)
«___»____________ 200_ г.
зАКАЗЧИК
Директор Департамента
судостроительной промышленности и морской техники
Минпромторга России
_________________Л.В. Стругов
«___»____________ 200_ г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКУЮ работу
«Разработка новых технологий и оптимизация характеристик конструкционных материалов на основе нанокерамик для лопаток турбин и жаровых труб камер сгорания морских газотурбинных двигателей гражданского назначения, обеспечивающих высокую коррозийную стойкость, повышение технических характеристик конструкционных узлов, экологическую чистоту выхлопных газов, повышение пожаробезопасных свойств», шифр «Нанокерамика»
1. Наименование, шифр ОКР, основание для выполнения ОКР
1.1. Наименование и шифр ОКР.
«Разработка новых технологий и оптимизация характеристик конструкционных материалов на основе нанокерамик для лопаток турбин и жаровых труб камер сгорания морских газотурбинных двигателей гражданского назначения, обеспечивающих высокую коррозийную стойкость, повышение технических характеристик конструкционных узлов, экологическую чистоту выхлопных газов, повышение пожаробезопасных свойств», шифр «Нанокерамика»;
1.2. Основание для выполнения ОКР
- Федеральная целевая программа «Развитие гражданской морской техники» на 2009-2016 годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2008 г. № 103;
- ____________________.
2. Цель выполнения ОКР, наименование и индекс образца
(Общая характеристика и оценка состояния вопросов, решаемых в НИР).
2.1. Цель ОКР.
2.1.1. ________
2.1.2. ________
2.1.3. ________
2.2. Наименование и индекс образца
2.2.1. ________
2.2.2. ________
2.2.3. ________
3. Тактико-технические требования к образцу
3.1. Состав образца _________________
3.2. Требования по назначению_________________
3.3. Требования по радиоэлектронной защите_________________
3.4. Требования по живучести и стойкости к внешним воздействиям ____________
3.5. Требования по надежности_____________________
3.6. Требования по эргономике и технической эстетике_______________
3.7. Требования по эксплуатации, удобству технического обслуживания, ремонта и хранения_____________________
3.8. Требования по транспортабельности____________________________
3.9. Требования по безопасности __________________________________
3.10. Требования по стандартизации и унификации___________________
3.11. Требования по технологичности_______________________________
3.12. Конструктивные требования __________________________________
4. Техническо-экономические требования
4.1. По результатам разработки_________________ Головной исполнитель должен провести технико-экономическое обоснование разработки с определением следующих показателей:
- стоимость и продолжительность подготовки и освоения серийного производства;
- ориентировочная полная стоимость жизненного цикла образца;
- сравнительные технико-экономические показатели разрабатываемого образца и лучших образцов аналогичного типа (отечественных и зарубежных).
4.2. В результате выполнения ОКР должны быть достигнуты следующие индикаторы и показатели:
| №№ п.п | Наименование индикатора, показателя | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| 1 | Количество вновь разработанных технологий | | | |
| 2 | в том числе соответствующих мировому уровню | | | |
| 3 | Количество патентов и других документов, удостоверяющих новизну технологических решений | | | |
| 4 | в том числе права на которые закреплены за Российской Российской Федерацией | | | |
5. Требования по видам обеспечения
5.1. Требования по метрологическому обеспечению______________
5.2. Требования по математическому, программному и информационному обеспечению______________________
6. Требования к сырью, материалам и комплектующим изделиям межотраслевого применения
7. Требования к консервации, упаковке и маркировке
8. Требования к учебно-тренировочным средствам
9. Специальные требования
10. Требования по обеспечению сохранения коммерческой тайны
Передача отчетных материалов по ОКР в другие организации допускается с разрешения Заказчика.
11. Этапы выполнения ОКР
| Номер этапа | Наименование этапа Содержание этапа | Результат (что предъявляется) | Сроки выполнения с учетом времени на сдачу этапов и работы в целом, начало и окончание (месяц, год) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
12. Порядок выполнения и приемки этапов ОКР
12.1. Выполнение, приемка этапов и ОКР в целом проводятся в соответствии с _____.
12.2. Отчетная научно-техническая продукция по этапам ОКР предъявляется Заказчику за 20 дней до окончания срока выполняемого этапа.
12.2. Перечень предъявляемых документов и образцов(материалов)_____________
12.3. Вся отчетная документация представляется Заказчику в отпечатанном виде, а также на магнитных дисках.
12.4. Отдельные этапы и вся работа в целом принимается комиссией, назначаемой Заказчиком, с представлением ей всех документов и протокола решения научно-технического совета Исполнителя о выполнении работ.
12.5. Срок выполнения этапов ОКР и ОКР в целом - в соответствии с разделом 11 настоящего технического задания и ведомостью исполнения (приложение 2 к государственному контракту).
13. Заказчик и исполнители ОКР
13.1. Заказчик – Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.
13.2. Исполнитель – ____________________________________________.
(наименование организации)
13.3. Соисполнители – ____________________________________, в т.ч. в
(наименование организации)
части работ, выполняемых по настоящему контракту:
13.3.1….
13.3.2….
13.3.3….
Изменение состава соисполнителей возможно по согласованию с Заказчиком.
От Исполнителя
Главный конструктор ОКР
_______________ ФИО
(подпись)
Приложение 2
к государственному контракту
№_________________________
от_________________ 200__г.
Ведомость исполнения ОКР
по государственному контракту №_____ от «___»________200_г.
«Разработка новых технологий и оптимизация характеристик конструкционных материалов на основе нанокерамик для лопаток турбин и жаровых труб камер сгорания морских газотурбинных двигателей гражданского назначения, обеспечивающих высокую коррозийную стойкость, повышение технических характеристик конструкционных узлов, экологическую чистоту выхлопных газов, повышение пожаробезопасных свойств», шифр «Нанокерамика»
| Номер | Наименование этапа | Выдаваемая | Сроки | Цена |
| этапа | Содержание работ | научно-техническая | Исполнения | тыс. рублей |
| | Этапа | продукция | (начало | |
| | | (образцы и др.) | /месяц, год/ - | |
| | | | Окончание | |
| | | | /месяц, год/) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |