Регламент работы электронной площадки размещен на сайте площадки
| Вид материала | Регламент |
- Форма торгов: открытый аукцион в электронной форме. Адрес электронной площадки в сети, 3832.65kb.
- Республики Марий Эл и центра обработки данных органов государственной власти Республики, 1772.37kb.
- Республики Марий Эл и центра обработки данных органов государственной власти Республики, 1138.39kb.
- Демонстрационной площадки по теме, 109.87kb.
- Инструкция по монтажу и эксплуатации выносных площадок для монолитного домостроения, 38.33kb.
- 1 смена 15. 06-05. 07. 2012, 207.71kb.
- Программа оздоровительной площадки с дневным пребыванием детей 7 15 летнего возраста., 68.96kb.
- Расположен в экологически чистом районе, в поселке Заозерное, в 7 км от Евпатории, 1388.12kb.
- Расположен в экологически чистой санаторно-курортной зоне п. Заозерное, в 7 км от Евпатории, 796.44kb.
- Порядок перечисления денежных средств для проведения операций по обеспечению участия, 21.08kb.
Вторая часть заявки должна быть подписана ЭЦП лица, уполномоченного действовать от имени участника размещения заказа.
В целях корректного и своевременного оформления проекта муниципального контракта, указанного в Приложении 6 к настоящей документации, по желанию участника размещения заказа могут быть включены отдельным файлом в состав второй части заявки актуальные сведения об организации (полное наименование; ФИО лица, уполномоченного на подписание контракта от имени организации, наименование и реквизиты документа, на основании которого действует указанное лицо; банковские реквизиты; почтовый адрес; адрес местонахождения; телефон; факс; адрес электронной почты; сведения о режиме и ставках налогообложения, а также реквизиты документа подтверждающие специальный режим налогообложения), необходимые для включения в проект контракта, а также информацию о контактном лице.
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Документации рег. №:ОАЭФ-6
Муниципальный контракт ________
(проект)
выполнение работ по объекту: "Газоснабжение помещения для установки газоиспользующего оборудования для отопления здания филиала МДОУ д/с "Полянка" Григоровского детского сада "Сказка" пер. Садовый д. 6 с. ГригоровоБ.Мурашкинского района Нижегородской области".
р.п. Б.Мурашкино «____» ______________ 20___ г.
Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Большемурашкинского района, именуемый в дальнейшем Муниципальный заказчик, в лице__________________________________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и ______________________________, именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________________________________________, действующего на основании __________________________, с другой стороны, по результатам проведения открытогоаукциона(протокол № ____от _______г.), заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:
1. Цель и предмет контракта
1.1. Муниципальный заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя всю организацию и производство работ по объекту:"Газоснабжение помещения для установки газоиспользующего оборудования для отопления здания филиала МДОУ д/с "Полянка" Григоровского детского сада "Сказка" пер. Садовый д. 6 с. ГригоровоБ.Мурашкинского района Нижегородской области", устранение недоделок и дефектов, выявленных в процессе строительства и гарантийной эксплуатации объекта.
2. Стоимость работ по контракту и порядок расчетов
2.1. Общая стоимость работ в сумме ________(___________________________), определенная по результатам торгов, в том числе сумма НДС -18%.
2.2. Оплата работ производится за счет средств местного бюджета.
2.3. Аванс 30% в течение 10 рабочих дней с момента подписания контракта, окончательный расчет за выполненные работы в течении 10 рабочих дней с момента сдачи объекта в эксплуатацию.
объекта приемочной комиссии.
2.5. Непредвиденные работы и затраты оплачиваются только за фактически выполненные работыпо дополнительным сметам на основании утверждённых актов.
3. Срок выполнения работ
3.1. Подрядчик обеспечивает полное окончание работ и сдачу объекта в эксплуатацию до 01.10.2011 года.
4. Права и обязанности Подрядчика
Для выполнения работ по настоящему контракту Подрядчик обязуется:
4.1. Выполнить на свою полную ответственность, своими или привлечёнными силами и средствами работы в полном объеме в сроки, предусмотренные в настоящем контракте и приложениях к нему. Сдать работы Муниципальному заказчику в состоянии, позволяющем эксплуатацию объекта.
4.2. Обеспечить:
- производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией;
- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
4.3. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществить приемку, разгрузку и складирование материалов и оборудования, в том числе поставляемых Муниципальным заказчиком.
4.4. Зарегистрировать объект в органах Ростехнадзора.
4.5. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.
4.6. Составить и предъявить Муниципальному заказчику акты приемки выполненных работ (Ф.КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (Ф. КС-3) по окончанию работ.
4.7. Возводить своими силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему контракту.
4.8. Заключить и оплатить за счёт собственных средств договора на временное электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжение, телефонизацию объекта.
4.9. Обеспечить доступ на строительную площадку других организаций выполняющих работы на объекте по отдельным договорам с Муниципальным заказчиком, при этом затраты Подрядчика подлежат возмещению со стороны других подрядных организаций.
4.10. Предварительно согласовывать с Муниципальным заказчиком заключение договоров субподряда и договоров уступки права требования.
4.11. Получать и оплачивать за счёт собственных средств ордера, разрешения и согласования на производство земляных работ.
4.12. При необходимости приобрести и оплатить дорожные знаки.
4.13. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ.
4.14. Нести все расходы, связанные с получением лицензий (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ по объекту в пределах своих поставок.
4.15. Вывезти в двухнедельный срок со дня подписания акта рабочей комиссии за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, демонтировать и вывезти возведенные им временные здания и сооружения.
4.16. Подрядчик обязуется обеспечить надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной строительной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Муниципальным заказчиком завершенного строительством объекта и сдачи его собственнику на баланс.
4.17. Обеспечить строительство объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным оборудованием в соответствии с проектно-сметной документацией.
4.18. Немедленно известить Муниципального заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности предоставленных Муниципальным заказчиком материалов, оборудования, проектно-сметной документации;
- возможных неблагоприятных для Муниципального заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
4.19. По предписанию Муниципального заказчика обеспечить предварительное согласование с Муниципальным заказчиком отдельных видов материалов и комплектующих изделий.
4.20. Осуществлять систематическую, а по завершении работ - окончательную уборку рабочих мест от остатков материалов и отходов.
4.21. Исполнять полученные в ходе строительства письменные указания Муниципального заказчика, если таковые указания не противоречат условиям строительного подряда и не представляют собой вмешательства в хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.22. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.
5. Права и обязанности Муниципального заказчика
Для выполнения настоящего контракта Муниципальный заказчик обязуется:
5.1. Передать Подрядчику по акту, подписанному Подрядчиком и Муниципальным заказчиком, на период строительства объекта и до его завершения строительную площадку, пригодную для производства работ в течение 10 дней с момента подписания настоящего контракта.
5.2. Передать Подрядчику проектно-сметную документацию.
5.3. После проверки качества и объема выполненных работ подписать акт о выполненных работах (ф. КС-2, КС-3).
5.4. Для обеспечения производства строительно-монтажных работ поставить в срок на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, которые являются в том числе поставкой Муниципального заказчика.
5.5. В случае перемены Муниципального заказчика по контракту права и обязанности Муниципального заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
6. Производство работ
6.1. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведёт производство строительно-монтажных работ в соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, НПБ, ППБ, СанПиН и другими нормативными документами. Обеспечение общего порядка на строительной площадке является обязанностью Подрядчика.
6.2. Муниципальный заказчик назначает своего представителя на строительстве, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приёмку выполненных работ по акту приёмки.
6.3. Муниципальный заказчик осуществляет надзор и контроль за соблюдением Подрядчиком сроков выполнения и качества работ, а также проводит проверку соответствия используемых материалов и оборудования условиям контракта и проектно-сметной документации.
6.4. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.
6.5. Подрядчик письменно информирует Муниципального заказчика за два дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности.
6.6. Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием Муниципальным заказчиком и Подрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.
6.7. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Муниципального заказчика, внесенного в журнал производства работ.
6.8. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Муниципального заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то, по его требованию, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Муниципального заказчика, а затем восстановить ее.
6.9. В случае, если Муниципальным заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
Если Подрядчик в кратчайший (технически возможный) срок не исправит некачественно выполненные работы, Муниципальный заказчик вправе привлечь других лиц для исправления за соответствующую плату некачественно выполненных Подрядчиком работ. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.
6.10. Если в результате вносимых Муниципальным заказчиком изменений возникнет необходимость в переделке ранее выполненных работ или замене установленного оборудования, то Подрядчик составляет смету и представляет ее на рассмотрение Муниципальному заказчику. Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения строительства, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Муниципальным заказчиком и Подрядчиком соответствующего дополнительного соглашения к настоящему контракту.
6.11. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход работ. Если Муниципальный заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания представителя Муниципального заказчика, о чем Подрядчик обязан сделать отметку об исполнении в журнале производства работ. Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем Муниципального заказчика.
6.12. В случае внесения предложений Подрядчиком по изменению конструкций, применяемых материалов, оборудования, трасс прокладки внеплощадочных сетей ведущих к изменению сметной стоимости работ, он берёт на себя обязанность по согласованию и оплате этих изменений в ПСД.
7. Приемка законченного строительством объекта
7.1. Приемка завершенного строительством объекта осуществляется в соответствии со СНиП после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания контракта.
7.2. Приемка объекта производится в течение месяца со дня получения Муниципальным заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности.
7.3. Подрядчик передает Муниципальному заказчику за пять дней до начала рабочей приемки завершенного строительством объекта два экземпляра исполнительной документации, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.
7.4. Муниципальный заказчик вправе отказаться от приемки выполненных Подрядчиком работ, в случае обнаружения отступлений от утвержденной к исполнениюпроектно-сметной документации, которые исключают возможность использования результатов работ для указанной в контракте строительного подряда цели, и данные отступления не могут быть устранены Подрядчиком или Муниципальным заказчиком.
7.5. Подрядчик после оформления приемки объекта Муниципальным заказчиком не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных контрактом, которые остались невыполненными или выполнены с ненадлежащим качеством.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта. Срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Подрядчик и Муниципальный заказчик обязаны обсудить, какие меры следует принять для продолжения строительства. Если стороны не смогут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.
8.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству был нанесен значительный, по мнению одной из сторон ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую сторону в недельный срок, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего контракта, либо инициировать процедуру расторжения контракта.
9. Ответственность сторон
9.1. Муниципальный заказчик при нарушении Подрядчиком обязательств по контракту имеет право удержать с последнего:
9.1.1. за несвоевременное выполнение работ в сроки, установленные п. 3.1. настоящего контракта - 1/100 действующей на день удержания ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки от стоимости настоящего контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Муниципального заказчика;
9.1.2. за невыполнение замечаний, изложенных представителем Муниципального заказчика в журнале производства работ, а также за задержку устранения дефектов в работах – 1/100действующей на день удержания ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки от стоимости настоящего контракта;
9.1.3. за несвоевременное выполнение работ в сроки, установленные графиком производства работ:
- 1/100 действующей на день удержания ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки от стоимости настоящего контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Муниципального заказчика.
9.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате производства работ на объекте по вине Подрядчика или Муниципального заказчика, компенсируется виновной стороной.
9.5. Уплата штрафов, пеней и неустоек не освобождает стороны от исполнения обязательств в натуре.
9.6. При невыполнении Подрядчиком за свой счет и в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки гарантийных обязательств по объекту, Муниципальный заказчик имеет право в судебном порядке взыскать с Подрядчика расходы, понесенные Муниципальным заказчиком при устранении выявленных недостатков.
10. Расторжение контракта
11.1. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
11. Прочие условия
12.1. После подписания настоящего контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному контракту теряют силу.
12.2. Подрядчик не имеет права продать или передать документацию на строительство объекта или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Муниципального заказчика.
12.3. Подрядчик подтверждает, что полностью осведомлен о расходах, которые на него возлагаются в период строительства объекта и полностью ознакомился со всеми условиями, в том числе с условиями финансирования Муниципального заказчика из средств бюджетов, которые могут повлиять на условия контракта.
12.4. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате строительства объекта по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Муниципального заказчика соответственно Муниципальным заказчиком.
12.5. Расходы по возмещению ущерба, нанесенного третьему лицу по непредвиденным причинам, несет Подрядчик. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба в том числе в случаях, когда соответствующие затраты несет Муниципальный заказчик.
12.6. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон или протоколом, становящимся с момента их подписания неотъемлемой частью настоящего контракта.
12.7. При возникновении между Муниципальным Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Муниципальным заказчиком, несет Подрядчик.
12.8. Если, по мнению одной из сторон не имеется возможности разрешить возникший между сторонами спор вышеуказанным способом, он разрешается арбитражным судом в установленном порядке.
12.9. При уменьшении соответствующими государственными органами или органами местного самоуправления средств соответствующего бюджета, выделенных для финансирования указанных подрядных работ, в соответствии с законодательством РФ стороны должны согласовать новые сроки.
12.8. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и/или не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего контракта, иначе как с письменного согласия обеих сторон.
12.9. Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.
12.10. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.
12.11. Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью.
12.12. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах; по одному для каждой из сторон.
12.13. Контракт действует с момента подписания и до тех пор, пока стороны не исполнят все свои обязательства.
13. Перечень документов прилагаемых к контракту
Ведомость договорной цены – приложение №1.
- Календарный план – приложение № 2.
14. Юридические адреса и реквизиты Сторон.
| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
606360, Нижегородская область, р.п.Б.Мурашкино,
ул. Свободы, д.86
ИНН 5204001724 КПП 520401001
Л.сч. 031011009
В Финансовом управлении администрации
Большемурашкинского района
р.с. 40204810700000040006 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Нижегородской области
г. Н.Новгород
БИК 042202001
_______________________ _______________________
"___" _____________201 _г. "___" ______________201_г.
М.П. М.П.
Приложение № 1
к муниципальному контракту
№____ от "___" _______ 2011 г.
Ведомость договорной цены
Право заключения муниципального контракта на выполнение работ по объекту: "Газоснабжение помещения для установки газоиспользующего оборудования для отопления здания филиала МДОУ д/с "Полянка" Григоровского детского сада "Сказка" пер. Садовый д. 6 с. ГригоровоБ.Мурашкинского района Нижегородской области ".
| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК: ___________ | ПОДРЯДЧИК: ___________ |
| «» _______ 201_ г. | «___» ________ 201_ г. |
м.п. м.п.
Приложение № 2
к муниципальному контракту
№____ от «___» _______ 2011 г.
Календарный план
Право заключения муниципального контракта на выполнение работ по объекту: "Газоснабжение помещения для установки газоиспользующего оборудования для отопления здания филиала МДОУ д/с "Полянка" Григоровского детского сада "Сказка" пер. Садовый д. 6 с. Григорово Б.Мурашкинского района Нижегородской области ".
| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК: ___________ | ПОДРЯДЧИК: ___________ |
| «» _______ 201_ г. | «___» ________ 201_ г. |
м.п. м.п.