Инструкция по подготовке Заявок на участие в тендере Общий порядок проведения тендера
Вид материала | Инструкция |
- Ооо «газпром бурение», 1693.15kb.
- 7 сохранением единого архитектурного ансамбля, 468.7kb.
- Инструкция по подготовке и заполнению заявки на участие в аукционе 11 > подача заявок, 2751.18kb.
- Порядок проведения заочного тендера, 16.47kb.
- Инструкция участникам размещения заказа по подготовке заявок на участие в конкурсе, 1212.7kb.
- Техническое задание. Проект договора. Раздел Общие условия проведения аукциона. Порядок, 1250.18kb.
- Инструкция по подготовке заявок на участие в конкурсе, 1216.91kb.
- В. Е. Шафтельскому Коммерческое предложение для участия в тендере по выбору базы хранения, 73.28kb.
- Тендерная документация, предоставляемая потенциальным поставщикам для подготовки тендерных, 5417.56kb.
- Конкурс «Деревянное зодчество Урала» положение «Изделия из дерева», 32.16kb.
1 2
«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель Тендерной комиссии
Генеральный директор КОАО «Ортон»
_______________________Чертан С.Г.
«____»_________2010 года
Тендерная документация
Открытый одноэтапный тендер без предварительного квалификационного отбора по выбору подрядной организации
г. Кемерово
2010г.
Содержание
- Общие сведения о тендере
- Инструкция по подготовке Заявок на участие в тендере
- Общий порядок проведения тендера ……..……………………….……………..3
2.2. Разъяснение Тендерной документации 3
2.3. Подготовка Заявки на участие в тендере 4
2.4. Валюта Заявки на участие в тендере 4
2.5. Срок действия Заявки на участие в тендере 4
2.6. Возможность подачи Заявки на участие в тендере 4
2.7. Подготовка сметного расчета 4
2.8. Подготовка графика производства работ 4
2.9. Требования к Участникам тендера 4
2.10. Требования к строительно-монтажным работам 5
2.11. Оформление и подписание Заявки на участие в тендере 5
2.12. Запечатывание и маркировка конверта с Заявкой на участие в тендере 5
2.13. Подача и прием Заявок на участие в тендере 5
2.14. Опоздавшие Заявки на участие в тендере 5
2.15. Вскрытие конвертов с Заявками на участие в тендере 5
2.16. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления Заявок на участие в
тендере.. ………...………………………………………………………………....6
2.17. Соблюдение конфиденциальности во время рассмотрения, оценки и
сопоставления Заявок на участие в тендере 6
- Разъяснение Заявок на участие в тендере 6
- Предварительное изучение Заявок на участие в тендере 6
- Изучение соответствия Участников тендера установленным требования 6
- Оценка соответствия строительно-монтажных работ условиям тендера 6
- Определение выигравших Участников тендера 7
- Подписание протокола о результатах тендера 7
- Порядок заключения договора 7
- Публикация информации о результатах тендера 7
- Право на обжалование 7
3. Информационная карта тендера ..7
4. Образец договора ..9
5. Образцы форм 24
Уважаемые господа!
КОАО «Ортон» приглашает лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в области строительства, к участию в открытом одноэтапном тендере без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора подряда на осуществление работ по демонтажу перехода между блоком складов и красильно-отделочным корпусом расположенном на территории КОАО «Ортон». Организатором конкурса является КОАО «Ортон».
Настоящая Тендерная документация является приложением к Извещению о проведении тендера, опубликованном в доступных средствах информации (корпоративный сайт КОАО «Ортон» и другие печатные и информационные издания), и содержит исчерпывающее описание предмета тендера, условия заключаемого по результату тендера договора, а также описание порядка проведения тендера.
Для участия в тендере необходимо своевременно подготовить и подать Заявки на участие в тендере. Инструкции по подготовке Заявок на участие в тендере и требования к ним, требования к Участникам тендера и порядку документального подтверждения соответствия этим требованиям, критерии оценки Заявок на участие в тендере, сведения о сроках и местах проведения отдельных процедур тендера определены в разделах 2 «Инструкция по подготовке Заявок на участие в тендере» и 3 «Информационная карта тендера» настоящей Тендерной документации.
2. Инструкция по подготовке Заявок на участие в тендере
2.1. Общий порядок проведения тендера
- Организатор тендера проводит открытый тендер в порядке, предусмотренном в Гражданском кодексе РФ и настоящей Конкурсной документации.
- Организатор тендера имеет право отказаться от всех заявок на участие в тендере (предложений) по любой причине или прекратить процедуру проведения тендера не позднее, чем за 10 (десять) дней до подведения итогов тендера (предложений), не неся при этом никакой ответственности перед поставщиками.
- Для участия в тендере конкурсанты должны своевременно подготовить и подать Заявки на участие в тендере. Порядок подготовки, подачи и приема Заявок на участие в тендере установлен в подразделе 2.3 настоящей Тендерной документации.
- Участники тендера должны отвечать требованиям, установленным в подразделе 2.9 настоящей Тендерной документации, и должны представить соответствующие документальные подтверждения соответствия этим требованиям.
- Организатор тендера вскроет и огласит поступившие Заявки на участие
в тендере в порядке, установленном в подразделе 2.15 настоящей Тендерной документации.
- Организатор тендера рассмотрит, оценит и сопоставит Заявки на участие
в тендере в порядке, установленном в подразделе 2.16 настоящей Тендерной документации.
- Организатор тендера определит выигравшего Участника тендера в порядке, установленном в подразделе 2.22 настоящей Тендерной документации.
- Организатор тендера заключит договор в порядке, установленном в подразделе 2.24 настоящей Тендерной документации.
2.2. Разъяснение Тендерной документации
- Организатор тендера письменно ответит на любой вопрос Участника тендера о разъяснении Тендерной документации, который он получит не позднее 3-х дней до даты окончания приема Заявок на участие в тендере.
- Вопрос должен быть направлен в письменной форме по адресу Организатора тендера, указанному в пункте 3.2.2 настоящей Тендерной документации.
2.3. Подготовка Заявки на участие в тендере
2.3.1. Участник тендера должен подготовить и своевременно представить Заявку на участие в тендере, включающую:
а) заявку на участие в тендере по форме, установленной в настоящей Тендерной документации (Форма 1);
б) Сметный расчет в соответствии с требованиями по составлению смет (Форма 7);
в) график выполнения строительно-монтажных работ (Форма 6);
г) документальное подтверждение, подготовленное в соответствии с подразделом 2.9 настоящей Тендерной документации, свидетельствующее о том, что Подрядчик соответствует требованиям, предусмотренным настоящей Тендерной документацией;
д) документальное подтверждение, подготовленное в соответствии с под разделом 2.10 настоящей Тендерной документации, свидетельствующее о том, строительно-монтажные работы, которые предлагается Подрядчиком соответствуют требованиям настоящей Тендерной документации.
2.4. Валюта Заявки на участие в тендере
- Все суммы денежных средств в Заявке на участие в тендере и приложениях к ней должны быть выражены в российских рублях.
2.5. Срок действия Заявки на участие в тендере
- Заявки на участие в тендере остаются в силе в течение срока, указанного в извещений на участие в тендере.
2.6. Возможность подачи Заявки на участие в тендере
- От каждого Подрядчика-участника допускается только одна тендерная заявка. В случае если Подрядчик подает более одной тендерной заявки, все тендерные заявки с его участием отклоняются, независимо от характера проведения и результатов тендера.
- Общая цена заявки на участие в тендере, указываемая в Форме 1 определяется как сумма цен строительно-монтажных работ.
2.7. Подготовка сметного расчета
2.7.1. Поставщик должен подготовить и представить сметный расчет по сметно-нормативной базе 2001г. с пересчетом в текущий уровень цен с помощью территориальных коэффициентов пересчета на момент подписания сметной документации базисно-индексным методом в соответствии с условиями и требованиями настоящей Тендерной документации.
2.8. Подготовка графика производства работ
2.8.1. Поставщик должен подготовить и представить график производства работ по Форме 8 настоящей тендерной документации.
2.9. Требования к Участникам тендера
2.9.1. Участник тендера должен отвечать следующим требованиям:
а) быть правоспособным на осуществление предпринимательской деятельности; исполнять обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней; не должен быть неплатежеспособным, находится в состоянии ликвидации (для юридического лица) или быть признан несостоятельным (банкротом); иметь необходимые лицензии; а также отвечать другим требованиям, как это указано в настоящей Тендерной документации;
б) иметь производственные мощности по производству товаров (выполнению работ, оказанию услуг), иметь профессиональные знания и квалификацию, финансовые средства, оборудование и другие материальные возможности, обладать необходимыми трудовыми ресурсами для надлежащего и полного выполнения договора, а также обладать опытом выполнения аналогичных по объему, срокам и составу поставляемой продукции договоров, как это указано в настоящей Тендерной документации.
в) иметь допуск СРО по обозначенному типу работ.
- В составе Заявки на участие в тендере также должен быть оригинал анкеты Участника тендера по форме, установленной в настоящей Тендерной документации (Форма 2).
2.10. Требования к строительно-монтажным работам
2.10.1. СМР, предлагаемые Подрядчиком, должны полностью соответствовать технической документации, требованиям строительных норм и правил.
2.11. Оформление и подписание Заявки на участие в тендере
- Оригиналы документов, входящие в Заявку на участие в тендере, должны
быть отпечатаны или написаны чернилами.
- Каждый из документов, входящих в Заявку на участие в тендере, должен
быть подписан лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица на основании его учредительных документов либо иным уполномоченным лицом на основании доверенности; либо индивидуальным предпринимателем.
- Каждый из документов, входящих в Заявку на участие в тендере, должен
быть скреплен печатью Подрядчика.
2.12. Запечатывание и маркировка конверта с Заявкой на участие в тендере
2.12.1. Все документы, входящие в Заявку на участие в тендере, должны быть надежно запечатаны в конверт, на котором следует указать следующие реквизиты:
а) наименование и адрес Подрядчика, представившего Заявку на участие в тендере;
б) наименование и адрес Организатора тендера, указанные в пункте (3.2.1 и 3.2.2) настоящей Тендерной документации;
в) название тендера, указанное в пункте 3.3.6 настоящей Тендерной документации.
2.13. Подача и прием Заявок на участие в тендере
- Организатор тендера принимает Заявки на участие в тендере по адресу, указанному в пункте 3.3.7 настоящей Тендерной документации.
- Организатор тендера заканчивает принимать Заявки на участие в тендере в срок, указанный в пункте 3.2.4 настоящей Тендерной документации.
- Организатор тендера регистрирует поступившие Заявки на участие в тендере с указанием даты и времени их получения, и выдает лицу, представившему Заявку на участие в тендере, соответствующую расписку.
2.14. Опоздавшие Заявки на участие в тендере
2.14.1. Опоздавшие Заявки на участие в тендере, полученные после срока окончания приема Заявок, не будут рассматриваться Организатором тендера и будут возвращены подавшим их Подрядчикам.
2.15. Вскрытие конвертов с Заявками на участие в тендере
- Организатор тендера вскроет все конверты с Заявками на участие в тендере в срок и по адресу, которые указаны в пункте 3.3.9 настоящей Тендерной документации.
- При вскрытии конвертов с Заявками на участие в тендера е будет оглашена информация о наименовании и адресе каждого Участника тендера, предмете и цене Заявки на участие в тендере, а также любая иная информация, которую Тендерная комиссия сочтет необходимой.
2.16. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления Заявок на участие в тендере
2.16.1. Заявки на участие в тендере будут рассматриваться Организатором конкурса, после их вскрытия в следующем порядке:
а) предварительное изучение Заявок на участие в тендере в соответствии с подразделом 2.19 настоящей Тендерной документации;
б) изучение соответствия Участников тендера требованиям в соответствии с подразделом 2.20 настоящей Тендерной документации;
в) оценка соответствия продукции условиям тендера в соответствии с подразделом
2.21 настоящей Тендерной документации;
г) определение выигравших Участников тендера в соответствии с подразделом 2.22 настоящей Тендерной документации.
2.17. Соблюдение конфиденциальности во время рассмотрения, оценки и сопоставления Заявок на участие в тендере
2.17.1. Сведения о рассмотрении, оценке и сопоставлению, а также разъяснению Заявок на участие в тендере, равно как и рекомендации по определению выигравших Участников тендера, не подлежат разглашению Участникам тендера или иным лицам, которые официально не имеют отношения к этому процессу, до публикации информации о результатах тендера.
2.18. Разъяснение Заявок на участие в тендере
- Во время рассмотрения Заявок на участие в тендере Организатор может потребовать, чтобы Участник тендера дал разъяснения по поводу Заявки на участие в тендере.
- В случае если Участник тендера не предоставит соответствующие разъяснения Заявки на участие в тендере, его Заявка на участие в тендере может быть отклонена.
2.19. Предварительное изучение Заявок на участие в тендере
- Организатор тендера предварительно изучит Заявки на участие в тендере на предмет их полноты, наличия ошибок в расчетах, наличия всех подписей и печатей на документах, а также правильности оформления Заявок на участие в тендере в целом.
- Организатор тендера вправе отклонить Заявки на участие в тендере, содержащие существенные отклонения от требований и условий настоящей Тендерной документации, или, по сути, не отвечающие условиям тендера.
- Организатор тендера имеет право не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия или неточности Заявки на участие в тендере, если это существенным образом не влияет на возможность определения выигравших Участников тендера.
2.20. Изучение соответствия Участников тендера установленным требованиям
- Организатор тендера изучит соответствие Участников тендера требованиям, установленным в подразделе 2.9 настоящей Тендерной документации, на основе документов, представленных Участниками тендера в составе их Заявок на участие в тендере.
- Организатор тендера вправе отклонить Заявку Участника тендера, в случае признания ее несоответствующей требованиям, установленным в настоящей Тендерной документации.
2.21. Оценка соответствия строительно-монтажных работ условиям тендера
- Организатор тендера изучит соответствие СМР, предлагаемой Участником тендера, требованиям строительных норм и правил, на основе документов, представленных Участниками тендера в составе их Заявок на участие в тендере.
- Организатор тендера вправе отклонить Заявку на участие в тендере, содержащую предложения по выполнению СМР, не отвечающую условиям настоящей Тендерной документации.
2.22. Определение выигравших Участников тендера
- Организатор тендера оценивает и сопоставляет тендерные заявки, которые ранее были определены как по существу отвечающие условиям тендера.
- Выигравшим признается Участник тендера, который предложил, по мнению Тендерной, комиссии, лучшие условия выполнения СМР согласно критериям и требованиям, описанными в настоящей тендерной документации.
- По результатам оценки и сопоставлениям тендерных заявок, победителем тендера будет признан участник, предложивший, по решению Тендерной комиссии, лучшие условия.
2.23. Подписание протокола о результатах тендера
- Выигравшему Участнику тендера будет в письменной форме направлено уведомление о признании его победителем Тендера и о времени, месте подписания протокола о результатах тендера.
- В день подведения итогов тендера Организатор тендера и участник, выигравший тендер подписывают протокол о результатах тендера.
- Организатор тендера и выигравший Участник тендера должны в течение 25 дней после подписания протокола о результатах тендера, подписать договор согласно подразделу 2.24 настоящей Тендерной документации.
2.24. Порядок заключения договоров
2.24.1. Организатор тендера заключает договор с тем Участником тендера, который был признан выигравшим согласно подразделу 2.22 настоящей Тендерной документации и подписал соответствующий протокол о результатах тендера.
2.25. Публикация информации о результатах тендера
2.25.1. Организатор тендера публикует в любых доступных источниках информации результаты тендера в течение 20 дней со дня подведения итогов тендера.
2.26. Право на обжалование
2.26.1. Участники тендера имеют право обжаловать решение (действие) сотрудников Организатора тендера, в связи с проведением конкурса, путем обращения в Тендерную комиссию КОАО «Ортон», с последующим уведомлением Тендерного комитета ООО «Сибур».
3. Информационная карта тендера
- Нижеследующие условия проведения тендера являются неотъемлемой частью настоящей Тендерной документации и дополнением к Инструкции по подготовке Заявок на участие в тендере.
№ п/п | Наименования |
3.2. Общие сведения | |
3.2.1 | Наименование Организатора тендера : КОАО «Ортон» |
3.2.2 | Адрес Организатора конкурса: г. Кемерово, ул. Терешковой, 41 Номер телефона: 31-34-05- нач. ОКС, 31-34-83- сметный отдел Номер факса: 31-29-90 |
3.2.3 | Срок, по окончании которого не принимаются запросы на разъяснения тендерной документации: не позднее 3-х дней до даты окончания приема Заявок на участие в тендере. |
3.2.4 | Дата и время окончания приема заявок на участие в тендере: согласно извещению. |
3.3. Требования к участникам тендера | |
3.3.1 | Участник тендера должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя на территории Российской Федерации, что должно быть подтверждено копией свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/ Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей. |
3.3.2 | Деятельность Участника тендера должна соответствовать целям и задачам, отраженным в учредительных документах, что должно быть подтверждено копией учредительных документов Участника конкурса в действующей редакции. |
3.3.3 | Участник тендера должен выполнять обязательства по своевременной уплате налогов и других обязательных платежей, что подтверждается копией справки из налоговых органов РФ |
3.3.4 | Участник тендера не должен быть неплатежеспособным, что, должно быть подтверждено копиями бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках: годовой – за 2009 год; на последнюю отчетную дату 01.01.2010 года. |
3.3.5 | Участник тендера должен обладать соответствующими производственными мощностями, материально-техническими и кадровыми ресурсами, необходимыми для полного и своевременного выполнения договора, что должно быть подтверждено соответствующими справками участника конкурса за подписью уполномоченного представителя с учетом п.2.11.2. |
3.3.6 | Название тендера: открытый одноэтапный тендер без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на осуществление работ по демонтажу перехода между блоком складов и красильно-отделочным корпусом. КОАО «Ортон». |
3.3.7 | Адрес для предоставления Заявок на участие в тендере: 650036 г. Кемерово, ул. Терешковой, 41 |
3.3.8 | Традиционные Критерии оценки Заявок на участие в тендере:
|
3.3.9 | Время и место вскрытия конвертов: г. Кемерово, ул. Терешковой, 41 |
4. Образец договора
Договор подряда № ____
г. Кемерово
«___»__________2010г.
Кемеровское открытое акционерное общество «Ортон», в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице генерального директора Чертан С.Г., действующей на основании Устава, с одной стороны и _______________________, в дальнейшем именуемое «Подрядчик», в лице директора __________ действующего на основании ________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить своими силами и средствами, на свой риск с использованием своих материалов ________________________________ согласно проектно-сметной документации (проект _______________________________________), а заказчик обязуется принять и оплатить указанные работы в порядке и сроки, установленные настоящим договором.
1.2. Виды работ, выполняемых Подрядчиком, с учетом стоимости материалов, определены в смете (приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Работы производятся согласно Графику производства работ (приложение №2).
2. Стоимость работ
2.1. Стоимость работ по настоящему договору, предусмотренная сметой составляет _________________________ рубль, в том числе НДС – _____.
2.2. Цена, указанная в п.2.1. является твёрдой за объем работ, определенной в договоре за исключением случаев, когда внесенные Заказчиком изменения в проектную документацию приводят к повышению стоимости работ более, чем размер непредвиденных затрат, учтенный договорной ценой. В этом случае изменение стоимости стороны согласовывают в письменном виде с заключением доп. соглашения.
3. Порядок и условия платежа
3.1. Оплата Работ производится Заказчиком в следующем порядке:
- первый платеж - авансовый платеж Подрядчику в размере 30% от стоимости работ
- окончательный расчет производится в течение 45 календарных дней после подписания «Акта приемки работ» и «Акта сдачи Объекта в гарантийную эксплуатацию».
4. Сроки выполнения работ
4.1. Заказчик передает Подрядчику площадку или ее часть, позволяющую вести Работы в течение трех дней после подписания договора.
4.2. Подрядчик обязан приступить к выполнению Работ не позднее двух дней после передачи площадки по акту приема-передачи.
4.3. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с Графиком выполнения работ и сдает результаты работ Заказчику по «Акту сдачи Объекта в гарантийную эксплуатацию».
4.4. За одну неделю до передачи объекта в гарантийную эксплуатацию Подрядчик письменно извещает об этом Заказчика и Стороны согласовывают процедуру проведения Приемочной комиссии и передачи Объекта.
5. Обязательства сторон
5.1. Подрядчик обязан:
- Выполнить собственными и привлеченными силами и средствами в соответствии с требованиями договора все Работы согласно приложению № 1 и № 2, включая приобретение и поставку материалов подтверждая
их стоимость предоставлением счёт-фактур от продавца, проведение индивидуального испытания, комплексного испытания, сдачу Объекта Рабочей Приемочной Комиссии, а также устранение выявленных в период гарантийной эксплуатации недоделок и дефектов. Никакие материалы не могут быть закуплены без одобрения Заказчика; с предоставлением сертификатов Закупленные без одобрения материалы Заказчиком не оплачиваются, выполненные работы не могут быть приняты.
- Подрядчик в случае необходимости производит за свой счет ремонт и техобслуживание машин, оборудования и механизмов, используемых им для ведения Работ.
- Подрядчик осуществляет систематическую и окончательную уборку строительных отходов и мусора, рекультивацию территории после окончания Работ.
- Подрядчик после окончания Работ не позднее 3-х календарных дней вывозит все материалы, оборудование и механизмы, кроме тех, которые являются собственностью Заказчика.
- Подрядчик обеспечит выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по охране труда, техники безопасности, противопожарной безопасности. Он несет все затраты и расходы, связанные с несчастными случаями, происходящими на строительной площадке.
- В случае если Подрядчик окажется вовлеченным со стороны третьих лиц в судебное (административное или правовое) разбирательство, арбитражное разбирательство он незамедлительно письменно оповещает об этом Заказчика.
- Подрядчик вправе привлекать к исполнению своих обязательств третьих лиц, при этом Подрядчик согласовывает с Заказчиком, получая его письменное одобрение, привлечение третьих лиц не менее чем за 15 календарных дней до начала работ. Подрядчик сообщает в письменном виде их организационно правовую форму, передает копию лицензии и перечень поручаемых работ. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за все действия третьих лиц, связанные с ненадлежащим исполнением обязательств Субподрядчиков, а также за любые иные действия, в том числе убытки, причиненные с участием указанных лиц.
- Подрядчик гарантирует сохранение существующего состояния подъездных путей к строительной площадке на время выполнения работ.
- Подрядчик при выполнении работ соблюдает интересы Заказчика, не допуская, чтобы в связи с выполнением им объема Работ были предъявлены какие-либо претензии по отношению к Заказчику со стороны кого-либо.
- Подрядчик обязан подчиняться режиму действующего предприятия Заказчика, согласовывая с Заказчиком режим своей работы.
- Подрядчик производит складирование строительных материалов, изделий и оборудования только на территории Строительной площадки и использует их исключительно в рамках настоящего договора.
- Подрядчик и его субподрядчики обязаны иметь соответствующие Лицензии и получать необходимые наряды-допуски, разрешения на ведение работ, пропуска на въезд на территорию Заказчика в установленном порядке и за свой счет.
- При проведении скрытых работ Подрядчик, для освидетельствования скрытых работ, вызывает Заказчика за одни сутки. Сдача каждого этапа скрытых работ оформляется «Актом освидетельствования скрытых работ».
- Подрядчик обязан вести техническую документацию согласно СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»
- Транспортировка, разгрузка, складирование и доставка грузов и персонала на строительную площадку является обязанностью Подрядчика и включается в оговоренную в п.2.1. настоящего договора цену.
5.2. Заказчик обязан:
- Заказчик обязуется производить все необходимые платежи в соответствии с условиями настоящего договора.
- Заказчик обязуется передать Подрядчику строительную площадку или ее часть необходимую для ведения работ в сроки и в состоянии согласно настоящему договору.
- Заказчик обязан в течение десяти дней с момента получения предложения по привлекаемым Субподрядчикам, дать Подрядчику письменное согласие на их привлечение или дать мотивированный отказ. Заказчик, не смотря на согласие, оставляет за собой право отстранить любого Субподрядчика от
ведения работ, в случае если он некомпетентен или небрежен при исполнении своих обязанностей.
- В установленном порядке совместно с Подрядчиком определить и принять объемы выполненных работ, а также произвести оплату выполненных работ в размерах и в сроки, установленные настоящим договором.
6 Инспектирование и испытания
6.1. Подрядчик за свой счет обязан проверить материалы, конструкции, комплектующие изделия и т.п. и провести соответствующие испытания.
6.2. Если при проверке или испытании обнаружатся недостатки или несоответствие изготовленных материалов, оборудование, конструкций и комплектующих изделий техническим требованиям, то Подрядчик обязан за свой счет немедленно устранить их без права на продление сроков Работ предусмотренных настоящим договором.
6.3. Подрядчик обязан уведомить Заказчика о том, когда такая часть Объекта подготовлена или будет готова для инспектирования, а Заказчик обязан, не допуская безосновательных задержек, если он не сочтет это необязательным и не дает Подрядчику соответствующих указаний, посетить в целях инспектирования и обмера такую часть Объекта.
6.4. Подрядчик обязан, при заключении любых договоров субподряда на выполнение работ Объекта, включать в такие договора (путем ссылок или иным образом) условия пунктов 6.1.-6.3. настоящего договора.
7. Ответственность сторон
7.1. Стороны несут материальную ответственность за ненадлежащие исполнение условий настоящего договора в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. При нарушении Подрядчиком обязательств по договору последний уплачивает Заказчику:
- За несвоевременное окончание Работ по Объекту и/или несвоевременное окончание Работ по любому из контрольных промежуточных этапов (согласно графика производства работ) пеню в размере 0,1 % в сутки от стоимости работ по объекту и/или по любому из контрольных промежуточных этапов за каждый день просрочки.
- За полное прекращение работ на Объекте, в том числе в связи с остановкой Заказчиком работ на Объекте из-за несоблюдения сроков, включая промежуточные контрольные этапы работ, на срок более двух недель, Подрядчик должен выплатить Заказчику штраф в размере 20 % от суммы договора. Эта сумма должна быть единственной суммой, подлежащей выплате Подрядчиком за такое несоблюдение сроков.
- За просрочку устранения в период Гарантийной эксплуатации недостатков и дефектов подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости указанных работ за каждый день просрочки.
7.3. За задержку расчетов за выполненные и принятые работы Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1% от стоимости этих работ за каждый день просрочки.
7.4. Оплаты неустойки (пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.
7.5. В случае если Подрядчик не приступает к выполнению Работ в установленные сроки, то Заказчик письменно уведомляет Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения договора. При этом Подрядчик обязан в течение 10-ти календарных дней вернуть Заказчику все суммы, полученные по настоящему договору, а также уплатить штрафную санкцию в размере 10% от полученных сумм.
7.6. В случае если Подрядчик несвоевременно выполняет работы по объекту и или работы по любому из контрольных промежуточных этапов (согласно графика производства работ) Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, с обязательным письменным уведомлением подрядчика за 10 календарных дней до окончательного срока расторжения. Расторжение договора не освобождает подрядчика от уплаты штрафных санкций.
8. Гарантии
8.1. Подрядчик гарантирует:
- Выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, установленные настоящим договором;
- Качество всех работ в соответствии с действующими в Российской Федерации в момент подписания договора нормами и правилами;
- Своевременное устранение в период Гарантийной эксплуатации недостатков и дефектов;
- Срок гарантий беспрерывной эксплуатации всего Объекта составит в целом 36 месяцев со дня сдачи Объекта в Гарантийную эксплуатацию.
- Если в течение Гарантийного периода выявится, что отдельные виды работ или Объект в целом, при условии их нормальной эксплуатации Заказчиком имеют дефекты или недостатки, то Заказчик совместно с Подрядчиком составляет рекламационный акт, где в обязательном порядке фиксируются даты обнаружения дефекта и предполагаемая дата его устранения. Срок гарантии продлевается со дня обнаружения дефектов на 6 месяцев в отдельном виде работ или Объекта в целом.
- В случае отказа Подрядчика от составления рекламационного акта, равно как и его не подписание по фиксированию обнаруженного недостатка и его характера, в подтверждении недостатка, является акт, составленный независимым экспертом. Расходы по проведению экспертизы относятся на Подрядчика.
- В случае, если Подрядчик в течение указанного в рекламационном акте срока, а при его отсутствии в течение 10 календарных дней не устранит дефекты и недостатки, указанные в рекламационном акте (заключении экспертизы), Заказчик имеет право устранить дефекты и недостатки силами других организаций, с отнесение расходов на Подрядчика.
- Для выполнения работ по гарантийному обслуживанию Объекта, в период Гарантийной эксплуатации, Подрядчик, по необходимости, немедленно направляет специалистов на Объект.
8.2. Гарантии по настоящему договору действительны с тем условием, что Заказчик соблюдает выданные Подрядчиком инструкции по эксплуатации, уходу и что речь не идет о дефектах вызванных нормальным изнашиванием.
9. Сдача и приемка работ
9.1. После окончания предусмотренных настоящим договором Работ, входящих в обязательства подрядчика и сдачи Объекта Приемочной комиссии, Стороны оформляют сдачу Объекта в гарантийную эксплуатацию.
9.2. Небольшие недоделки, не влияющие на начало эксплуатации и которые Подрядчик незамедлительно устранит, не являются препятствием для оформления Объекта в гарантийную эксплуатацию. Стороны составляют «перечень недоделок», с указанием срока их устранения, который прилагается к акту Приемочной Комиссии.
9.3. «Акт сдачи Объекта в гарантийную эксплуатацию» подписывается Сторонами совместно с «Актом устранения недоделок». До подписания указанных актов риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ несет Подрядчик.
9.4. Заказчик имеет право привлекать для приемки выполненных Работ необходимых специалистов и службы.
9.5. Досрочная приемка работ Объекта допускается только после письменного согласия Заказчика.
10. Форс-мажор
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (в соответствии с ГК РФ), влияющих на исполнение Сторонами обязательств по настоящему договору и возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
10.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияние и за возникновение которых они не несут ответственности, например, землетрясения, ураганы, наводнения и другие стихийные бедствия. Сторона, для которой создалось невозможность исполнения обязательств по договору, обязана немедленно, однако не позднее 5 календарных дней с момента их наступления, известить в письменной форме другую сторону о наступлении и прекращении выше указанных обстоятельств. Факты, изложенные в сообщении должны быть подтверждены свидетельством Торгово-промышленной палаты. Несвоевременное сообщение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону право ссылаться на них в будущем.
10.3. Если эти обстоятельства будут длиться более 1 календарного месяца, то Заказчик и Подрядчик встречаются с целью обсуждения того, какие меры следует принять.
11. Прочие условия
11.1. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и/или обязанности по настоящему договору третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны.
11.2. После подписания настоящего договора предыдущая переписка теряет силу. Все изменения и дополнения к договору будут действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Заказчиком и Подрядчиком.
11.3. При возникновении разногласий спор решается в арбитражном суде Кемеровской области.
11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.5. Настоящий договор вступает в юридическую силу с момента подписания его уполномоченными представителями Сторон.
11.6. Настоящий договор прекращает свое действие одновременно с истечением срока гарантийной беспрерывной эксплуатации всего Объекта, установленного в «Акте сдачи Объекта в гарантийную эксплуатацию».
12. Приложения
12.1. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:
- Смета (Приложение № 1)
- График производства работ (Приложение № 2)
- Порядок производства работ (Приложение № 3)
- Требования Заказчика в области экологической безопасности к Исполнителю работ (Приложение № 4)
13. Реквизиты и подписи сторон
Заказчик: КОАО «Ортон», 650036, г.Кемерово, ул.Терешковой, 41, ИНН 4206002048/ КПП 420501001 Р/с 40702810500000008095 ГПБ (ОАО) г. Москва К/с 30101810200000000823 БИК 044525823 ОКОНХ 17131, ОКПО 00320928 Генеральный директор КОАО «Ортон» __________________ Чертан С. Г. | Подрядчик: |
Приложение № 2
к договору № _____ от _______ г.
Утверждаю:
Генеральный директор
КОАО «Ортон»
__________ Чертан С.Г.
График производства работ
___________________________
Наименование работ | Начало работ | Окончание работ |
__________________________ | _____________ | ________________ |
Директор
_________________________ _______________________ /_______________/
_________ года.
Приложение № 3
к Договору подряда _______
от ______ года
г. Кемерово «___»_______2010г.
Кемеровское открытое акционерное общество «Ортон», в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице генерального директора Чертан С.Г., действующей на основании Устава, с одной стороны и ______________________________, в дальнейшем именуемое «Подрядчик», в лице директора ___________ действующего на основании ___________________________, с другой стороны, заключили настоящее Приложение к Договору подряда о нижеследующем:
Порядок производства работ
- Ответственность
1.1. Руководство Подрядной организации несет ответственность:
- За выполнение работ в соответствии с действующими нормами и правилами, а также с инструкциями по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, действующими на предприятии.
- За возможные инциденты и несчастные случаи любого класса, произошедшие по вине работников данной организации.
- За проведение работ только при наличии наряда-допуска на выполняемый вид работ.
- За своевременное проведение расследования в случае травмирования работников Подрядной организации или других инцендентов.
- За обеспечение работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами защиты, в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами и требованиями инструкций по охране труда.
- За прохождение работниками профилактических медосмотров.
- За наличие стандартных инструментов, лесов, лестниц, ограждений и предупредительных знаков.
- За предоставление гигиенических сертификатов, сертификатов соответствия на применяемые материалы.
- За своевременную уборку рабочих мест, вывоз строительного мусора на соответствующие площадки.
- За разработку ППР (проект производства работ) и согласование его с Отделом капитального строительства КОАО «Ортон», либо за разработку совместно с Отделом капитального строительства формы «Оценка риска».
- За постоянный контроль над выполнением правил по охране труда и промышленной безопасности при проведении работ.
1.2. Отдел капитального строительства Заказчика несет ответственность:
- За ознакомление руководителя Подрядной организации с настоящим положением.
- За оформление актов-допусков на производство работ Подрядной организацией на территории КОАО «Ортон».
- За оформление разрешений на производство огневых работ на территории КОАО «Ортон».
- За оформление нарядов-допусков на производство работ в соответствии с Положением «О порядке организации и выполнения работ повышенной опасности на территории и в цехах предприятия».
- За контроль над выполнением работ
1.3.Отдел промышленной безопасности и охраны труда Заказчика несет ответственность:
- За проведение вводного инструктажа работникам Подрядной организации.
- За ознакомлением ответственного за безопасное проведение работ Подрядной организацией с инструкциями по охране труда и промышленной безопасности, действующими на территории КОАО «Ортон», в зависимости от специфики работы.
- За проверку выполнения правил по охране труда и промышленной безопасности при проведении работ Подрядной организацией.
- Порядок производства работ
2.1. Подрядная организация обязана приступать к выполнению работ в следующем порядке:
- Руководитель Подрядной организации заключает договор на выполнение работ в Отделе капитального строительства КОАО «Ортон».
- Работники Подрядной организации проходят вводный инструктаж в отделе промышленной безопасности и охраны труда предприятия.
- Руководитель Подрядной организации передает в службу безопасности и в Отделе капитального строительства КОАО «Ортон»: список работников, с указанием профессии, сведений о наличии квалификационных удостоверений на специальные виды работ, приказ о назначении ответственных из числа инженерно-технических работников за безопасное производство работ. В списке должна быть отметка отдела ПБ и ОТ КОАО «Ортон» о прохождении вводного инструктажа.
- Работники Подрядной организации получают пропуск на территорию, а также пропуск для привлекаемой строительной техники.
- Подрядная организация разрабатывает и согласовывает проект производства работ с начальником Отдела капстроительства. В тех случаях когда, согласно требований Правил, разработка проекта не нужна руководитель подрядной организации, совместно с Отделом капитального строительства КОАО «Ортон» оформляют форму «Оценка риска» в 2 экземплярах (приложение № 3). Один экземпляр согласованных ППР или «Оценки риска» передаются в отдел ПБ и ОТ.
- При одновременной работе на площадке нескольких подрядных организаций Отделом капитального строительства КОАО «Ортон» совместно с подрядчиками разрабатывает график выполнения совмещенных работ, обеспечивающий безопасные условия труда, обязательный для всех организаций и лиц на данной территории. При этом разрабатываются мероприятия, обеспечивающие выполнение общих для всех организаций мероприятий охраны труда и координации действий подрядчиков в части выполнения мероприятий по безопасности труда согласно допуску и графику выполнения совмещенных работ.
- До начала выполнения работ Отдела капитального строительства КОАО «Ортон» контролирует выполнение Подрядчиком подготовительных работ, необходимых для обеспечения безопасности работ, включая:
- Устройство ограждения места производства работ
- Устройство мест складирования материалов
- Выполнение мероприятий предусмотренных в акте-допуске.
- Ответственный за безопасное производство работ Подрядной организации оформляет необходимые для производства работ документы:
- Акт-допуск на производство работ на территории предприятия (приложение №1)
- При проведении огневых работ – разрешение на производство огневых работ (приложение №2)
- При проведении земляных работ - наряд-допуск.
- При проведении работ на высоте – наряд- допуск.
- При проведении работ вблизи ЛЭП и инженерных сетей – наряд-допуск.
- Все документы согласовываются с соответствующими службами предприятия.
- Отдел промышленной безопасности и охраны труда знакомит (под роспись) ответственного за безопасное проведение работ Подрядной организации с инструкциями по охране труда и промышленной безопасности, действующими на территории КОАО «Ортон», в зависимости от специфики работы.
- При проведение работ на территории КОАО «Ортон» руководством являются следующие инструкции и положения по ОТ и ПБ:
- Инструкция по охране труда при проведении огневых работ - № 147.
- Положение «О порядке организации и выполнения работ повышенной опасности на территории и в цехах предприятия».
- Инструкция по охране труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ - № 124.
- Инструкция по охране труда при работе на высоте № 40.
- Инструкция по охране труда при производстве земляных работ - №.89
- Отдел промышленной безопасности и охраны труда в течение всего срока работы проводит проверки соблюдений требований охраны труда, промышленной и пожарной организации работниками подрядных организаций.
- Результаты проверок ежемесячно передаются в Отдел капстроительства для оценки работы Подрядной организации.
- Куратор работ в течение всего срока работ проводит проверку работ Подрядной организации, ежемесячно анализирует работу подрядной организации согласно данного Положения и результатов проверок, проведенных отделом ПБ и ОТ.
3. Критерии оценки
3.1. Настоящему положению обучены 100% работников Подрядной организации, работающие на территории КОАО «Ортон».
3.2. Отсутствие нарушений требований настоящего положения работниками Подрядных организаций.
3.3. Отсутствие инцендентов, связанных с нарушениями действующих правил по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, инструкций предприятия по ОТ, ПБ.
4. Хранение документации
4.1. Проекты производства работ, «оценки риска» хранятся в Отделе капитального строительства в течении 3 (трех) лет.
4.2. Акты-допуски хранятся в Отделе капитального строительства в течение года.
4.3. Результаты проверок соблюдения требований охраны труда и ПБ хранятся в отделе ПБ и ОТ в течение 3 (трех) лет.
4.4. Разрешения на проведение огневых работ хранятся в отделе ПБ и ОТ в течение месяца.
5. Ответственность сторон
5.1. При наличии нарушений данного положения и требований промышленной безопасности, пожарной безопасности и охраны труда при производстве работ Подрядной организацией на территории Кемеровского ОАО «Ортон» к ним могут быть применены следующие штрафные санкции:
- Нарушение требований охраны труда и промышленной безопасности, а именно: работа на высоте без монтажного пояса, отсутствие спецодежды и защитной каски, отсутствие ограждения траншей и котлованов, отсутствие ограждения проемов в перекрытии и стенах, ведение огневых работ без средств пожаротушения рядом с проведением работ - до 5 случаев в месяц - 5 тыс. рублей, свыше 5 случаев – 10 тыс. рублей;
- Работа без оформления документов, предусмотренных настоящим Положением - 10 тыс. рублей:
- Появление на территории КОАО «Ортон» в нетрезвом виде – ограничение повторного доступа на территорию КОАО «Ортон»;
- Самовольное подключение к электрическим сетям – 10 тыс. рублей;
- Курение в неположенных местах вне строительной площадки – 1 тыс. рублей.
6. Реквизиты и подписи сторон
Заказчик: КОАО «Ортон», 650036, г.Кемерово, ул.Терешковой, 41, ИНН 4206002048/ КПП 420501001 Р/с 40702810500000008095 ГПБ (ОАО) г. Москва К/с 30101810200000000823 БИК 044525823 ОКОНХ 17131, ОКПО 00320928 Генеральный директор КОАО «Ортон» __________________ Чертан С. Г. | Подрядчик: |
Приложение № 4
к Договору подряда № ________
от __________ года
г. Кемерово «___»_______2010г.
Кемеровское открытое акционерное общество «Ортон», в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице генерального директора Чертан С.Г., действующей на основании Устава, с одной стороны и _________________________, в дальнейшем именуемое «Подрядчик», в лице директора _____________ действующего на основании _____________________, с другой стороны, заключили настоящее Приложение к Договору подряда о нижеследующем:
Требования Заказчика в области экологической безопасности к Исполнителю работ
КОАО «Ортон» считает экологическую безопасность, охрану здоровья человека и окружающей среды неотъемлемым элементом своей деятельности и одним из своих стратегических приоритетов.
Основной стратегической целью деятельности КОАО «Ортон» в области экологической безопасности является ликвидация факторов, способных нанести ущерб здоровью работающего персонала предприятия, населению и природным ресурсам.
Осуществление производственной деятельности с соответствие с российскими федеральными и региональными законодательными актами, нормами и правилами, международными соглашениями и стандартами в области охраны окружающей среды является для КОАО «Ортон» приоритетным направлением.
Основной составляющей системы экологического менеджмента КОАО «Ортон» является корпоративная экологическая политика, размещённая на сайте. Корпоративная экологическая Политика является неотъёмлемой частью миссии и стратегии развития компании.
Для управления аспектами, оказывающими существенное воздействие на окружающую среду, в компании разработан Реестр значимых экологических аспектов. Базируясь на системе приоритетов, Реестр отражает остроту проблем, важность их решений для компании и очерёдность.
Настоящее приложение определяет порядок взаимодействия между Заказчиком и Генподрядчиком по Контракту, обязанности обеих сторон по соблюдению природоохранного законодательства при производстве работ на объектах Заказчика.
1. Обязанности Исполнителя работ по договору.
1.1. Подрядчик обязан выполнять все работы, оговоренные условиями договора, с соблюдением требований действующего на территории Российской Федерации природоохранного законодательства, Корпоративной экологической политики Заказчика, норм и правил, других требований (правила, инструкции, стандарты), которыми Заказчик руководствуется в процессе осуществления природоохранной деятельности, и которые он определил Подрядчику.
1.2. Подрядчик обязан при производстве работ на объектах Заказчика предотвращать любое негативное воздействие на окружающую среду.
1.3. По требованию Заказчика Подрядчик обязан подтвердить соответствие состояния своего и привлекаемого для выполнения работ оборудования, предъявляемым к нему нормам и требованиям (паспорта, сертификаты соответствия).
1.4. По требованию Заказчика Подрядчик обязан подтвердить соответствие своего и привлекаемого для выполнения работ персонала «Субподрядчика» компетентности в части требований природоохранного законодательства и других требований, которые Заказчик определил Подрядчику (сертификаты по обучению персонала, лицензии на осуществление деятельности в соответствии с оказываемыми видами услуг и др).
1.5. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с требованиями природоохранного законодательства, процедурами и стандартами Компании Заказчика, другими требованиями, которые Заказчик определил Подрядчику:
Довести до сведения своего персонала и персонала Субподрядчика привлекаемого для выполнения работ на объектах Заказчика требования Корпоративной экологической политики Заказчика.
Оперативно предоставлять Заказчику отчеты об аварийных ситуациях, связанных с загрязнением окружающей среды, разработать мероприятия по их предотвращению и ликвидации;
При производстве работ осуществлять производственный контроль;
В соответствии с установленной Заказчиком формой отчётности предоставлять квартальные и годовой отчёт по основным эколого-экономическим показателям и производственному контролю;
Осуществлять плату за негативное воздействие на окружающую среду;
Обучить персонал деятельности по обращению с отходами производства;
Получить лицензию на деятельность по обращению с опасными отходами;
Выполнять подрядные работы в соответствии с проектной документацией, технологическими регламентами, имеющими положительное заключение государственной экспертизы;
Представлять Заказчику документы, подтверждающие утилизацию, вывоз и сдачу отходов;
Обеспечить сбор, безопасное временное хранение и передачу специализированному предприятию на утилизацию (обезвреживание) неиспользованных химреагентов, ртутьсодержащих и других токсичных отходов;
После выполнения работ Подрядчик обязан очистить строительную площадку от временных сооружений, временных коммуникаций, строительного мусора, строительно-монтажной техники и транспортных средств, принадлежащих ему.
1.6. В случае происшествия, связанного с травматизмом, аварией, в том числе с экологическим ущербом, Подрядчик обязан оказывать Заказчику всестороннее содействие в расследовании происшествия и направлять своих представителей для участия в работе комиссии по расследованию, если данное происшествие произошло на объекте Заказчика по вине Подрядчика.
1.7. Подрядчик обязан докладывать об аварийных ситуациях, несчастных случаях на производстве, порче имущества Заказчика или третьей стороны, нанесении ущерба окружающей среде или предпосылках к ним, происшедших (возникших) на участке проведения работ и компенсировать Заказчику ущерб, нанесённый во всех перечисленных случаях.
1.8. Подрядчик обязан предоставлять Заказчику информацию о результатах проверок, проводимых государственными инспектирующими органами с целью соблюдения Подрядчиком требований природоохранного законодательства, информировать Заказчика о допущенных и выявленных инспектирующими органами правонарушениях, предъявлении штрафных санкций, случаях изъятия или приостановки действия лицензий. Аналогичную информацию Подрядчик обязан предоставлять Заказчику по деятельности Субподрядчика.
1.9. Исполнитель обязан перед тем, как приступить к работам по договору, направить работников для прохождения инструктажа. Выполнение работ и нахождение работников Подрядчика на объектах Заказчика без прохождения инструктажа и нарядов-допусков запрещается.
Любое грубое или умышленное нарушение требований, установленных Заказчиком, будет рассматриваться как невыполнение Подрядчиком условий договора.
Любой факт не предоставления информации Заказчику или попытка скрыть от него информацию об аварийных ситуациях будут рассматриваться как серьезное нарушение или невыполнение условий договора.
2. Права и обязанности Заказчика:
2.1. Заказчик имеет право при проведении работ Подрядчиком осуществлять контроль за соблюдением им требований промышленной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, технологической дисциплины и соответствием производственных процессов, действующим нормам и правилам.
2.2. Заказчик имеет право приостанавливать производство работ, если выявлены нарушения, которые угрожают жизни и здоровью людей или могут привести к загрязнению окружающей среды и аварийным ситуациям.
2.3. Заказчик имеет право беспрепятственно осматривать производственные, служебные и бытовые помещения Подрядчика, знакомится с документами по вопросам ПБ, ОТ и ООС.
2.4. Заказчик имеет право запрашивать и получать от представителей подрядчика материалы по вопросам ПБ, ОТ и ООС, требовать письменных объяснений их работников, допустивших нарушения природоохранного законодательства, правил промышленной безопасности и охраны труда.
2.5. Заказчик имеет право требовать от руководителей Подрядчика отстранения от работы их работников, не выполняющих свои обязанности или грубо нарушающих природоохранное законодательство, правила, нормы и инструкции по промышленной безопасности и охране труда.
2.6. Заказчик обязан обеспечить расследование несчастных случаев и аварий.
2.7. Заказчик обязан обеспечить оформление нарядов-допусков и других разрешительных документов на проведение работ повышенной опасности, в соответствии с требованиями действующих нормативных и регламентирующих документов.
2.8. Заказчик имеет право расторгнуть договор подряда в случае неоднократных нарушений требований природоохранного законодательства, промышленной безопасности и охраны труда работниками подрядной организации и непринятия мер по устранению и предупреждению ранее выявленных нарушений, а так же в случае сокрытия происшедших несчастных случаев, инцидентов, аварий или предпосылок к ним.
3. Реквизиты и подписи сторон
Заказчик: КОАО «Ортон», 650036, г.Кемерово, ул.Терешковой, 41, ИНН 4206002048/ КПП 420501001 Р/с 40702810500000008095 ГПБ (ОАО) г. Москва К/с 30101810200000000823 БИК 044525823 ОКОНХ 17131, ОКПО 00320928 Генеральный директор КОАО «Ортон» __________________ Чертан С. Г. | Подрядчик: |
К Договору подряда № _________
от ____________ г.
г. Кемерово «___»_______2010г.
#G0
А К Т
приема-передачи строительной площадки
#G1
Кемеровское открытое акционерное общество «Ортон», в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице генерального директора Чертан С.Г., действующей на основании Устава, с одной стороны и _______________________________, в дальнейшем именуемое «Подрядчик», в лице директора _____________________ действующего на основании ____________________, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:
- согласно Договору подряда № __________ от ____________ г., заключенного между КОАО «Ортон» и _____________________ Заказчик передает, а Подрядчик принимает Площадку под строительство, расположенную по адресу: г.Кемерово, ул. Терешковой, 41.
Приемкой по настоящему акту Площадки Подрядчик подтверждает, что Площадка передается в состоянии, не препятствующем осуществлению строительства в соответствии с Договором подряда № ________ от _____________ г.
Заказчик: КОАО «Ортон», 650036, г.Кемерово, ул.Терешковой, 41, ИНН 4206002048/ КПП 420501001 Р/с 40702810500000008095 ГПБ (ОАО) г. Москва К/с 30101810200000000823 БИК 044525823 ОКОНХ 17131, ОКПО 00320928 Генеральный директор КОАО «Ортон» __________________ Чертан С. Г. | Подрядчик: |
5. Образцы форм
5.1. Все документы, формы которых установлены ниже, должны быть заполнены согласно приведенным в них требованиям, а также согласно требованиям, установленным в подразделе 2.11 настоящей Тендерной документации.
Форма 1
Заявка на участие в тендере
« » 2010 года
Открытый одноэтапный тендер без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора по выполнению строительно-монтажных работ (УКАЗЫВАЕТСЯ ПРЕДМЕТ ТЕНДЕРА) для нужд (УКАЗЫВАЕТСЯ ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАТОРА ТЕНДЕРА) (УКАЗЫВАЕТСЯ СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАТОРА ТЕНДЕРА),
извещение № от « » 2010 года
Уважаемые господа!
Изучив Тендерную документацию и принимая установленные в ней требования и условия тендера, включая проект договора, мы
(полное наименование и юридический адрес Участника конкурса)
предлагаем заключить договор (УКАЗЫВАЕТСЯ ПРЕДМЕТ ТЕНДЕРА) на условиях, установленных настоящей Заявкой на участие в тендере, а также другими условиями и требованиями, установленными в Тендерной документации, на общую сумму
__ ,
(сумма Заявки на участие в тендере цифрами и прописью, рублей с НДС)
Мы согласны придерживаться положений настоящей Заявки на участие в тендере
до «___»___________ 2010 года. Эта Заявка на участие в тендере будет оставаться для нас обязательной и может быть принята в любой момент до истечения вышеуказанного срока.
Приложения:
- Анкета Участника тендера (Форма 2) — на _____л.
- Сведения об Участнике тендера (Форма 3—Форма 6) — на ____л.
_____________________________________ (ФИО подписавшего заявку, должность)
(подпись) МП