Техническое задание Приложения: Приложение 1 «Заявление на участие в торгах» Приложение 2

Вид материалаТехническое задание

Содержание


3. Наименование объектов строительства, его месторасположение
2.1. Право участия в торгах
2.2. Оплата победителю
2.3. Возможность внесения изменений в проект договора подряда
2.5. Наличие опыта выполнения аналогичных работ, производства аналогичных поставок
2.6. Разъяснения конкурсных предложений.
2.7. Предварительное изучение.
2.8. Оценка и сравнение конкурсных предложений.
2.9. Методика оценки конкурсных предложений.
Критерий оценки
Максимальное количество баллов
2.10. Контакты с организатором торгов.
2.11. Конкурсные предложения должны быть получены заказчиком по его адресу не позднее
2.12. Порядок утверждения результатов торгов
2.13. Валюта, в которой должна быть выражена стоимость конкурсного предложения
2.16. Финансовые условия участия в торгах.
2.18. Порядок проведения торгов
3.1. Документы, составляющие конкурсное предложение.
3.2. Форма конкурсного предложения
4.1. Проект договора подряда
...
Полное содержание
Подобный материал:


Частное акционерное общество «Донецкий электрометаллургический завод»


ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ


по выбору подрядной организации на проведение текущего ремонта здания АБК копрового участка электросталеплавильного цеха


Донецк 2010 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1

Приглашение к участию в конкурсе


Раздел 2

Условия проведения торгов


Раздел 3

Порядок и объем предоставления претендентом

конкурсного предложения


Раздел 4

Условия заключения договора подряда


Раздел 5

Обязательства организатора торгов

Раздел 6

Техническое задание


Приложения:


Приложение 1 – «Заявление на участие в торгах»

Приложение 2 – «Анкета участника»

Приложение 3 – «Конкурсное предложение на проведение ремонтных работ»

Приложение 4 – «Проект договора подряда»


Раздел 1. Приглашение к участию в конкурсе

1.Частное акционерное общество «Донецкий электрометаллургический завод», 83062, г. Донецк, ул. Ткаченко, 122, приглашает Вашу организацию принять участие в торгах по определению подрядной организации на проведение текущего ремонта здания АБК копрового участка электросталеплавильного цеха.

2. Предмет торгов: выбор подрядной организации на проведение текущего ремонта здания АБК копрового участка электросталеплавильного цеха.

3. Наименование объектов строительства, его месторасположение:

текущий ремонт здания АБК копрового участка электросталеплавильного цеха, территория частного акционерного общества «Донецкий электрометаллургический завод».

4. Срок проведения ремонта: II – III квартал 2010 года.

5. Валюта платежа по договору - гривна.

6. Для оценки квалификационных данных претенденты должны представить документы по вопросам экономического и финансового положения, технического потенциала и надежности.

7. Организации, желающие принять участие в торгах, могут получить полный пакет тендерной документации по адресу: 83062, г. Донецк, ул. Ткаченко, 122, административное здание №3, 4-й этаж, к. 413, отдел организации тендеров и мониторинга ежедневно с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 кроме выходных. Контактный тел. (062)3891602, факс 3891602, сайт ссылка скрыта.

8. Прием конкурсных предложений производится до 11:30 по местному времени «09» марта 2010 года по адресу: 83062, г. Донецк, ул. Ткаченко, 122, административное здание №3, 4-й этаж, к. 413, отдел организации тендеров и мониторинга.

9. Ориентировочно торги будут проведены в марте 2010 года.

10. Процедура проведения торгов – открытый тендер.


Председатель тендерного комитета Д. Г. Апарович


Раздел 2. Условия проведения торгов

Настоящие торги проводятся в соответствии с Положением о тендерном комитете и порядке проведения тендерных торгов частного акционерного общества «Донецкий электрометаллургический завод».

2.1. Право участия в торгах: К участию в процедуре торгов допускаются претенденты независимо от государственной принадлежности и формы собственности, имеющие специальные разрешения (лицензии) на выполнение соответствующих работ, выданные в установленном порядке разрешительными органами Украины.

2.2. Оплата победителю в соответствии с заключенным договором подряда будет производиться путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный победителем, в соответствии со сроками и условиями, изложенными в договоре.

2.3. Возможность внесения изменений в проект договора подряда: по взаимному согласию претендента и Заказчика.

2.4. Требование к наличию определенной системы контроля качества выполняемых работ: претендент представляет сведения об имеющейся системе управления качеством с указанием мероприятий контроля качества выполняемых работ. При этом преимущество имеют претенденты, работающие по системе качества на базе международных стандартов серии ИСО 9000 и экологического менеджмента на базе международных стандартов серии ИСО 14000.

2.5. Наличие опыта выполнения аналогичных работ, производства аналогичных поставок: перечислить общий объем выполненных поставок по объектам, аналогичным выставленному на торги, согласно отчетным документам за последние 3 года.

2.6. Разъяснения конкурсных предложений.

Во время проведения оценки полученных конкурсных предложений организатор торгов может просить претендента дать разъяснения по его конкурсному предложению. Запрос и ответ должны быть оформлены в письменном виде.

2.7. Предварительное изучение.

2.7.1. Организатор торгов изучает конкурсные предложения с целью определения:

- правильного и полного оформления документов (форма, наличие необходимых сертификатов, лицензий и т.д.), представленных в соответствии с требованиями тендерной документации;

- достоверности представленных документов (наличие подписей всех уполномоченных должностных лиц и т.п.).

2.7.2. Организатор торгов, в пределах возможного, должен установить, является ли претендент, представивший конкурсное предложение, достаточно квалифицированным, чтобы должным образом выполнить договор подряда.

2.7.3. При вынесении решения будут приняты во внимание экономические, финансовые, технические возможности претендента. Основанием для этого будут служить подтвержденные документально данные о квалификации претендента.

2.7.4. Организатор торгов оставляет за собой право запрашивать любые необходимые, по его мнению, документы.

2.7.5. Организатор торгов может игнорировать небольшие отклонения или несоответствия в конкурсном предложении, если они не являются существенными и не влияют на распределение мест между претендентами.

В случае существенного несоответствия в конкурсном предложении претендента организатор торгов, после проведения переговоров с претендентом, может отклонить такое предложение и в дальнейшем его не рассматривать и не оценивать.

Термин «соответствие» означает удовлетворение всем условиям и срокам, указанным в документах, без существенных отклонений. Отклонения или противоречия, касающиеся основных условий, указанных в конкурсных документах, как то: применимого законодательства, налогов и пошлин, условий выполнения работ, условий оплаты, непредставления претендентами документов для подтверждения своих квалификационных данных (экономического и финансового положения, технического потенциала, надежности претендента), считаются существенным отклонением.

2.8. Оценка и сравнение конкурсных предложений.

Организатор торгов, без присутствия претендентов, проводит оценку и сравнение всех конкурсных предложений, отнесенных к категории отвечающих требованиям тендерных документов.

2.9. Методика оценки конкурсных предложений.

Тендерный комитет, на основании технического или экспертного анализа будет осуществлять оценку предложений на соответствие техническому заданию. При этом будет применяться методика бальной оценки.

Составляется перечень критериев оценки и устанавливается максимальное количество баллов, которое может набрать участник торгов. После предварительного изучения тендерных предложений участников торгов значения оценки вносятся в специальную таблицу, затем для каждого значения каждого показателя рассчитывается количество баллов, которые получил каждый участник торгов, по следующей формуле:

а) в случае, если лучшее значение показателя является наименьшим

Бji= (Плучший_і : Пji)x Бmax_i, где Бji – количество баллов j-го учасника торгов по i-му критерию; Плучший_і – наилучшее значение i-го показателя среди всех участников; Пji – значение j-го учасника торгов по i-му критерию; Бmax_i – максимальное количество баллов, которые может получить участник торгов по i-му критерию;

б) в случае, если лучшее значение показателя является наибольшим

Бji= (Пji : Плучший_і )x Бmax_i,.

Затем количество баллов каждого учасника торгов суммируется и победителем признается тот из них, кто набрал большее количество баллов.

Для оценки конкурсных предложений по бальной методике по текущему ремонту здания АБК копрового цеха предлагаются следующие критерии и максимальные баллы:


Критерий оценки

Единицы измерения

Лучшее значение

Макс. Балл







цена

грн

мин

50







условия оплаты

календарные дни

мин

30







срок проведения ремонта

календарные дни

мин

10







гарантийные обязательства

месяцы

макс

10







Максимальное количество баллов







100








2.10. Контакты с организатором торгов.

2.10.1. Любые попытки со стороны какого-либо участника конкурса повлиять на решение заказчика, связанные с оценкой и сопоставлением конкурсных предложений или присуждением контракта, могут привести к отклонению конкурсного предложения этого участника.

Тендерный комитет имеет право в письменном виде затребовать у любого из участников торгов дополнительную информацию, необходимую для сравнения конкурсных предложений. Ответы на запрос участники торгов должны представить в письменном виде в указанный организатором торгов срок.

2.10.2. Сведения, касающиеся рассмотрения, разъяснения, оценки или сравнения конкурсных предложений не раскрываются претендентам или любому другому лицу, которое официально не участвует в рассмотрении, оценке и сравнении конкурсных предложений или в принятии решения об акцепте конкурсного предложения.

2.11. Конкурсные предложения должны быть получены заказчиком по его адресу не позднее 11:30 часов «09» марта 2010 года.

Заказчик может по своему усмотрению перенести окончательную дату подачи конкурсных предложений на более поздний срок, внеся поправки в объявление, публикуемое на сайте www.demz-ua.com, в тендерную документацию, в этом случае срок действия всех прав и обязанностей заказчика и участников торгов продлевается с учетом измененной окончательной даты.

2.12. Порядок утверждения результатов торгов: на заседании тендерного комитета простым большинством голосов определяется победитель торгов. Решение тендерного комитета оформляется протоколом, подписывается всеми присутствующими членами комиссии и утверждается председателем тендерного комитета.

В случае непризнания тендерным комитетом ни одного из претендентов победителем торгов, Заказчик может принять решение о проведении повторных торгов или об их отмене. При отказе победителя торгов от заключения договора подряда, Заказчик может не проводить повторные торги, а предложить заключить договор подряда второму (по показателям) после победителя претенденту.

2.13. Валюта, в которой должна быть выражена стоимость конкурсного предложения: стоимость конкурсного предложения указывается в гривнах.

2.14. Порядок извещения претендентов о результате торгов: после утверждения результатов проведенных торгов Заказчик в течение пяти дней направляет письменное уведомление организации-победителю об акцепте его конкурсного предложения и информирует других претендентов о результатах торгов.

2.15. О праве организатора торгов изменять условия торгов или отказываться от проведения торгов, а также о праве претендента отзывать свои конкурсные предложения и изменять их содержание: Заказчик имеет право вносить изменения в условия торгов. В случае существенного изменения условий торгов Заказчик, при необходимости, вносит изменения в сроки представления заявок. Заказчик оставляет за собой право принимать или отклонять любую заявку, а также прекратить торги вовсе и отклонить все конкурсные предложения до акцепта одного из них, не неся при этом ответственности перед представившими конкурсные предложения претендентами. Уведомление об отклонении всех конкурсных предложений в течение трёх суток направляются представившим эти предложения претендентам.

Претендент имеет право до окончания срока подачи конкурсного предложения изменить или отозвать свое конкурсное предложение.

2.16. Финансовые условия участия в торгах. Расходы претендентов, связанные с подготовкой конкурсных предложений, в том числе затраты на выполнение дополнительных проработок проектных решений и пр., почтовые, канцелярские и транспортные расходы, в том числе связанные с ознакомлением со строительной площадкой и объектом строительства, и прочее, осуществляются за счет претендентов.

2.17. Претендент несет ответственность за свое конкурсное предложение. В случае нарушения обязательств перед Заказчиком, или в случае его отказа от заключения договора подряда в течение установленного срока, победитель обязан уплатить Заказчику штраф в размере 0,15% от стоимости не заключённого договора подряда.

2.18. Порядок проведения торгов: открытый тендер.

Ответственный за приемку документов – Ковалева Мария Александровна, тел. 3891602.

2.19. Консультации и справки:

- по вопросам проведения тендера – Ковалёва Мария Александровна - тел. 3891602,

- по техническим вопросам – Козырь Олег Борисовичтел. 3891613.


Раздел 3. Порядок и объем представления претендентом

конкурсного предложения

3.1. Документы, составляющие конкурсное предложение.

3.1.1. Претендент представляет конкурсное предложение, которое должно включать:
  • Заявление на участие в торгах (приложение 1)
  • Заполненную форму анкеты участника (приложение 2);
  • Конкурсное предложение (приложение 3);
  • Копия свидетельства о государственной регистрации предприятия;
  • Свидетельство о регистрации субъекта предпринимательской деятельности – физического лица;
  • Копия свидетельства плательщика налога на добавленную стоимость;
  • Свидетельство об уплате единого налога субъекта предпринимательской деятельности – физического лица;
  • Копия справки о включении в Единый государственный реестр;
  • Копия справки о взятии на учет плательщика налогов;
  • Копия Устава;
  • Копия сертификата, лицензии и других документов, подтверждающих, что данное предприятие является производителем;
  • Справка о наличии средств, оборудования и работников соответствующей квалификации (на основании отчетов по форме № 11-03, форме № 6-БВ);
  • Копии баланса и отчета о прибылях и убытках за последний отчетный период и за последний отчетный год, заверенные печатью предприятия;
  • Справка налоговой инспекции об отсутствии налогового долга в бюджет и о том, что имущество не находится в налоговом залоге;
  • Справка агентства по банкротству;
  • Другую документацию по требованию тендерного комитета;
  • Сведения об участии (неучастии) в судебных/арбитражных процессах в качестве ответчика за последние три года.

3.2. Форма конкурсного предложения.

Конкурсное предложение должно быть представлено в полном объеме.

3.3. Цена конкурсного предложения.

3.3.1. Претенденты должны указать стоимость этапов работ и общую стоимость работ, предложенных в конкурсном предложении.

3.3.2. Цены, указанные Претендентом, должны оставаться неизменными в течение срока действия предложения (90 дней с момента подачи тендерного предложения).

3.3.3. По согласованию с Заказчиком допускается последующая корректировка цены пропорционально изменению индекса инфляции.

3.4. В конкурсном предложении не должно быть никаких исправлений, внесенных между строчками. Исправления, внесенные поверх текста, или стертые участки текста, будут считаться действительными только в том случае, если эти исправления заверены подписью лица (лиц), подписавшего тендерное предложение.

Раздел 4. Условия заключения договора подряда.

4.1. Проект договора подряда представлен в приложении 4.

4.2. Сроки и место подписания договора подряда. Срок вступления в действие договора подряда определяется заказчиком и претендентом. В период с момента отправления претенденту уведомления об акцепте его тендерного предложения и до вступления в действие договора подряда ни заказчик, ни претендент не имеют права предпринимать какие-либо действия, препятствующие вступлению в силу договора подряда или его исполнению.


Раздел 5. Обязательства организатора торгов.

5.1. Организатор торгов при проведении конкурсных торгов обязуется выполнить следующие условия:

5.1.1. – обеспечить объективный и равный подход ко всем претендентам, к рассмотрению их документов, осуществлению выбора победителя, исходя из критериев, содержащихся в условиях торгов;

5.1.2. – представлять разъяснения претендентам в случае их обращения по вопросам, связанным с подготовкой конкурсных предложений;

5.1.3. – обеспечивать конфиденциальность проведения торгов, их результатов, сведений претендентов, содержащих коммерческую тайну.

Раздел 6.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
  1. Сметно-финансовый расчет №11-1076 на текущий ремонт АБК
  2. Сметно-финансовый расчет №11-1232 на текущий ремонт АБК
  3. Обязательные условия для претендентов:

- наличие всех необходимых разрешительных документов (лицензии, сертификаты, разрешения);

- наличие ручного инструмента и малой механизации для выполнения строительно-монтажных работ;

- гарантированные поставки подрядчиком всех необходимых материалов в соответствии с графиком проведения ремонта.


Приложение 1

от «___»__________2010 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ


От _________________________________________________________________

(полное наименование и адрес юридического лица, подавшего заявление)

________________________________________________________________________________

1. Изучив представленные частным акционерным обществом «Донецкий электрометаллургический завод» тендерные документы на проведение работ, мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные на подписание заявления, согласны принять участие в торгах по выбору подрядной организации на

проведение текущего ремонта здания АБК копрового участка электросталеплавильного цеха ______________________________________________________________________

(наименование продукции, наименование объекта)

2. В случае победы в конкурсных торгах принимаем на себя обязательство, заключить контракт закупки в срок не позднее 20 календарных дней с момента уведомления об акцепте конкурсного предложения.

3. Конкурсное предложение остается в силе в течение не менее 90 дней с момента подачи тендерного предложения.


Должность уполномоченного лица: __________________________________________

(Ф.И.О.)_________________________________________________________________ Подпись_____________________

М.П.


Приложение 2

На бланке организации –

участника конкурса

Дата, исх. номер

Председателю тендерного комитета

АО (частное) ДЭМЗ

Апаровичу Д.Г.


АНКЕТА УЧАСТНИКА

1 ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

Наименование (полное название) предприятия-контрагента: _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Юридический статус предприятия_______________________________________________________

Телефон:_______________________________ Факс:________________________________________

Адрес для получения корреспонденции (при несовпадении с юридическим адресом)_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Код ЕГРПОУ (ОКПО):___________________________ ИНН: ________________________________

Орган государственной регистрации:_____________________________________________________

_____________________регистрационный номер № ____________________________________

Дата регистрации: «____»_______________ 20___г.

Наименование органа государственной налоговой службы, где состоит на учете:__________________________________________________________________________

_________________________________ дата постановки на учет: «___»____________200__г

Банковские реквизиты:

Расчетный счет___________________ банк________________________________________________

___________________________________МФО __________________адрес банка________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________телефон/факс:___________________________________

2 ИНФОРМАЦИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ

Должность ___________________________________________________________________________

Фамилия Имя Отчество (полностью)_____________________________________________________

Число, месяц и год рождения___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(фактический адрес проживания, телефон для связи)

Паспорт: серия _________ номер _____________________ выдан ___________________________г.

Кем выдан паспорт ____________________________________________________________________

3 ИНФОРМАЦИЯ О ГЛАВНОМ БУХГАЛТЕРЕ

Фамилия Имя Отчество _______________________________________________________________

Число, месяц и год рождения____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(фактический адрес проживания, телефон для связи)

Паспорт: серия ___________ номер _____________________ выдан _________________________ г.

Кем выдан паспорт ___________________________________________________________________

Предмет договора: ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

4 Валюта договора:___________________________________________________________________

5 Длительность сотрудничества с АО (частное) «ДЭМЗ» (ЗАО «ММЗ «ИСТИЛ(Украина)»)__

_____________________________________________________________________________________


Подпись руководителя (представителя) предприятия: _________________ (___________________)

Дата: «____»_______________20___г


Примечание 1. Организациям, предоставляющим услуги (выполняющим работы), обязательно заполнение Приложений А, Б, В к анкете.

Примечание 2. Заполненная анкета должна быть возвращена в отдел организации тендерных торгов в срок до окончания подачи предложений.


Участник гарантирует достоверность представленных данных М.П.

___________________________________________________________________________________________________________________________

должность Ф.И.О. подпись

Приложение А


СПРАВКА


о видах деятельности ________________________________________________________

(наименование предприятия)


Виды деятельности

(согласно полученной лицензии)

, дата и орган выдачи

лицензии, срок действия лицензии

, дата и орган выдачи разрешения на выполнение работ повышенной опасности, срок окончания действия разрешения












Подпись руководителя (представителя) предприятия: _____________ (________________)

Фамилия И.О.

Дата: «_____»_______________20___г . М.П.


Приложение Б


ИНФОРМАЦИЯ

о численности ремонтного персонала _______________________________________

(наименование предприятия)

по состоянию на «____» ______________20____г




п/п

Специальность

Количество, чел

Средний разряд

Средний стаж работы

















Наличие производственной базы_________________________________________________

Предприятия – Заказчики на выполняемые работы (предоставляемые услуги)___________

_____________________________________________________________________________

 


Подпись руководителя (представителя) предприятия: _____________ (________________)

Фамилия И.О.

Дата: «_____»_______________20____г . М.П.

Приложение В


СПРАВКА

о наличии инженерно-технических работников предприятия _____________________

(наименование предприятия)





п/п

Должность

Количество, чел

Образование

Квалификация


















Подпись руководителя (представителя) предприятия: _____________ (________________)

Фамилия И.О.

Дата: «____»_______________20___г . М.П.


Приложение 3

Конкурсное предложение на проведение ремонтных работ


______________________________________________________________________________________

(наименование организации-претендента, фамилия, имя, отчество руководителя,

______________________________________________________________________________________

юридический адрес, адрес офиса, телефон, телефакс,

______________________________________________________________________________________

банковские реквизиты организации)

1. Изучив конкурсные документы по выбору подрядной организации на проведение текущего ремонта здания АБК копрового участка электросталеплавильного цеха___________________________________

(наименование товара и его количество)

выдвигаемые частным акционерным обществом «Донецкий электрометаллургический завод» условия договора подряда и предлагаемую его форму, получение которых настоящим удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить работы и в случае признания нас победителем торгов подписать договор подряда на следующих условиях:

1.1. Предоставляемые работы будут соответствовать нижеследующим техническим, качественным и количественным характеристикам с указанием нормативных документов ________________________________________________________________________________________

(наименование и технические характеристики

________________________________________________________________________________________

в том числе НД, СТБ, ГОСТ, ТУ, СанПиН, ГН (РДУ) техническая спецификация

________________________________________________________________________________________


1.2. Предлагаемые претендентом условия оплаты (в случае если требуется предоплата – указать % от общей суммы, если оплата производится по факту – указать календарные дни отсрочки платежа) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

1.3. Срок проведения работ (график проведения ремонта)_______________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.4. Сроки выполнения монтажных работ_____________________________________________________

________________________________________________________________________________________

1.5. Гарантийный срок на выполненные работы________________________________________________ ________________________________________________________________________________________

1.6. Условия гарантийного и послегарантийного обслуживания, кто проводит______________________ ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

1.7. Качество выполняемых работ _______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

1.8. Общий объем предложенных работ _______________________________________________________________________________________

1.9. Общая стоимость предложения:

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________


1.10. Общая стоимость предложения (с учётом стоимости шеф-монтажа ) на условиях поставки: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


1.11. наличие системы менеджмента качества на базе ИСО 9000 – 14000 (на предприятии или у производителя продукции – предоставление копии сертификата обязательно)______________________

2. Мы согласны с решением об отзыве или изменении конкурсных предложений, формальностями, соблюдение которых потребуется после акцепта конкурсного предложения для вступления в силу договора подряда и другими требованиями, указанными в конкурсных документах, и обеспечим их выполнение.

3. Мы согласны, что вы не обязаны принять наименее дорогостоящее предложение или вообще какое-либо из предложений, полученных вами.

4. Срок действия конкурсного предложения _______________________________________________________________________________________

5. Предложения по другим условиям выполнения работ___________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. До подготовки и оформления официального договора подряда данное конкурсное предложение вместе с вашим письменным одобрением этого предложения и вашим уведомлением о присуждении нам договора подряда будет исполнять роль договора между нами.

Приложения к конкурсному предложению в соответствии с требованиями конкурсных документов:

1) лицензии (разрешения) ___________________________________________________________________

на ____________ листах;


2) документы для подтверждения квалификационных данных ____________________________________

на ________ листах;


3)документы по техническим и качественным характеристикам выполнения работ __________________________

на ___________ листах;


4) другие документы ______________________________________________________________________

на __________ листах.

Все приложения на _____ листах.


Руководитель организации _______________ _________________

(подпись) (И.О. Фамилия)

М.П.

Главный бухгалтер _______________ _________________

(подпись) (И.О. Фамилия)


Примечание: конкурсное предложение на проведение ремонтных работ оформляется в соответствии с конкурсной документацией по составлению предложения.

Приложение 4


ДОГОВОР ПОДРЯДА

г. Донецк «____»______________2005 г.


**********, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице *********., действующего на основании **************, с одной стороны и ****************и, действующего на основании Устава предприятия, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ ***********************
    2. Для выполнения работ по договору, Подрядчик c согласия Заказчика привлекает третьих лиц (субподрядчиков), о чем письменно уведомляет Заказчика с приложением подтверждающих документов.
    3. Объемы работ, этапы осуществления, сроки их выполнения и стоимость определены в календарном плане производства работ (Приложение № 1), являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
  1. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН



  1. Заказчик обязуется к началу производства работ передать Подрядчику подготовленный объект для дальнейшего производства работ. Под подготовкой объекта следует понимать:

а) передача Подрядчику необходимой проектной и иной документации, необходимых разрешений, рекомендаций и т.д.;

б) освобождение объекта от имущества Заказчика и/или третьих лиц, препятствующих выполнению работ;

в) организация подъездных путей, подходов, а также подвод необходимых коммуникаций (тепло, энергия, сжатый воздух и т.д.) к объекту.

г) передача необходимых материалов для выполнения работ (в случае если подрядные работы выполняются из материала Заказчика).

В случае если Заказчик не передаст Подрядчику подготовленный объект для производства работ, последний вправе не приступать к работам, направив соответствующее письменное уведомление Заказчику с указанием причин, не позволяющим начать выполнения работ. Указанное уведомление Подрядчик обязан предоставить Заказчику в срок, не позднее 2 календарных дней с момента начала работ, согласно календарного плана либо подписания настоящего договора. В случае если уведомление в указанный срок не было передано Заказчику, то считается, что объект пригоден для производства работ Подрядчиком и любые ссылки в дальнейшем на неподготовленность объекта не могут рассматриваться как обоснованные.
  1. Перед производством работ Заказчик выполняет меры по технике безопасности общего характера и выдает Подрядчику акт-допуск или наряд-допуск. Безопасность работ и рабочих Подрядчика обеспечивает Подрядчик. Ответственность за травматизм и аварии при производстве работ несет Подрядчик.
  2. Подрядчик выполняет работы из своих материалов, деталей, конструкций. Изменение стоимости закупленных за авансовый платеж материалов, или выполненных работ не допускается. В случае необходимости Подрядчик может использовать материалы Заказчика по согласованной стоимости, которая возмещается Заказчику. В этом случае Подрядчик обязан принимать от Заказчика материалы только необходимого качества. В случае, если Подрядчик принял материалы от Заказчика, то дальнейшие ссылки Подрядчика на недоброкачественность (непригодность) материалов не могут быть признаны сторонами правомерными.
  3. В трехдневный срок с момента окончания выполнения работ, Подрядчик обязан возвратить Заказчику полученные у последнего материалы, не использованные при выполнении работ, а также машины, механизмы и оборудование либо, при невозможности возврата в натуре, возместить их стоимость по ценам Заказчика на момент возврата. В противном случае, Заказчик вправе отказаться от подписания акта выполненных работ, оплаты за выполненные работы и требовать возмещения убытков. За нарушение срока возврата материалов, машин, механизмов, оборудования либо их стоимости Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере двойной учетной ставки НБУ от их стоимости за каждый день просрочки
  4. Подрядчик несет ответственность за сохранность своего имущества при проведении работ, а также за материалы, переданные ему Заказчиком.
  5. Заказчик обязуется предоставить возможность Подрядчику обеспечить сохранность своего имущества и переданных Заказчиком материалов, находящихся на территории Заказчика. Подрядчик выполняет работы в строгом соответствии с требованиями правил и стандартов, действующих в Украине, а также проектно-сметной документации на объект, указанный в п.1.1. настоящего договора. Подрядчик обязуется при выполнении работ на территории Заказчика неукоснительно соблюдать действующий у него пропускной режим.
  6. Ежемесячно стороны подписывают акт сдачи-приемки выполненных работ по форме №КБ-2В и справку № КБ-3 до 27 числа отчетного месяца, свидетельствующий об объемах и стоимости выполненных Подрядчиком работ. Указанный акт готовится Подрядчиком и передается на подпись Заказчику. Заказчик обязуется в течение трех рабочих дней с момента получения акта его подписать и возвратить Подрядчику. В случае наличия у Заказчика достаточных оснований для отказа подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, он в этот же срок возвращает Подрядчику неоформленный акт, с приложением письменных возражений (аргументов) по существу акта.

В данном случае стороны комиссионно в течение пяти дней устраняют конфликтную ситуацию, и в случае необходимости, привлекают в качестве экспертов третьих лиц, и подписывают акт (в первоначальной либо в новой редакции). К актам сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик прилагает налоговую накладную, составленную в момент возникновения налоговых обязательств и в соответствии с требованиями Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость».

2.8. Перед началом производства работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику проект выполнения строительных работ (далее ПВСР). Заказчик обязуется в течение трех рабочих дней с момента получения проекта выполнения строительных работ согласовать и возвратить Подрядчику. В случае наличия у Заказчика достаточных оснований для отказа согласования проекта выполнения строительных работ, он в этот же срок возвращает его Подрядчику, с приложением письменных возражений (аргументов) по существу. Согласованный с Заказчиком проект должен быть в необходимых случаях согласован Подрядчиком с уполномоченными органами государственной власти и местного самоуправления

2.9. В процессе и для обеспечения выполнения работ Подрядчиком Заказчик при наличии возможности и необходимости предоставляет площадки, помещения, обеспечивает кислородом, электроэнергией и т.д., что является платным и компенсируется Подрядчиком в обязательном порядке по действующим у Заказчика расценкам.

2.10. Заказчик вправе в любое время проводить проверку порядка исполнения Подрядчиком договорных обязательств на предмет качества и сроков выполнения работ, соблюдения технологии, техники безопасности при производстве работ, количественного состава работающих представителей Подрядчика.

При проведении проверок Заказчик не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.11. Подрядчик обязан ежедневно к 10.00 передать Заказчику список представителей Подрядчика, работающих в данный день на объектах Заказчика. Указанный список должен быть подписан уполномоченным лицом Подрядчика.

2.12. Если Подрядчик своевременно не приступил к выполнению работ или выполняет их настолько медленно, что выполнение их к сроку становится невозможным, Заказчик вправе отказаться от договора и требовать возмещения убытков. В этом случае Подрядчик в 3-дневный срок с момента отказа Заказчика обязан возвратить на текущий счет последнего сумму предоплаты, не обеспеченную выполнением работ. За просрочку возврата денежных средств Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере двойной учетной ставки НБУ от суммы, подлежащей возврату, за каждый день просрочки.

2.13. Подрядчик имеет право привлекать для выполнения ПВСР субподрядные организации, о чем письменно уведомляет Заказчика с приложением подтверждающих документов. За действия привлекаемых им субподрядчиков Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком как за свои собственные действия.
  1. ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Сумма настоящего договора, согласно расчетам договорных цен *****************), являющихся неотъемлемой частью настоящего договора, составляет ***************************грн., в том числе НДС *******************грн.

3.2. Перед началом проведения работ Заказчик выполняет предоплату в сумме ************ грн, в том числе НДС *********, которая составляет **** % от общей стоимости работ. Оплата оставшейся стоимости работ осуществляется следующим образом: 95% в течение 10-ти календарных дней с момента подписания Заказчиком акта приема-передачи выполненных работ и 5% в течение 10-ти календарных дней с момента подписания акта ввода объекта в эксплуатацию». Подрядчиком в течение 3-х дней после начисления денежных средств должна быть предоставлена налоговая накладная.

3.3. Оплата производится путем перечисления Заказчиком соответствующей суммы на расчетный счет подрядчика.
  1. ГАРАНТИИ



  1. Подрядчик гарантирует, что выполненные им работы являются качественными и будут таковыми в течение 10 лет с момента подписания акта приема-сдачи работ.

4.2. В случае выявления брака, недоработок и т.д. в течение срока, указанного в п.4.1 настоящего договора, Подрядчик за свой счет и своими силами устраняет неполадки в сроки, указанные Заказчиком.
    1. Подрядчик гарантирует, что на момент подписания настоящего договора и течение всего срока его действия, он и привлекаемые им для выполнения работ третьи лица имеют в наличии все необходимые лицензии и разрешения, необходимые для надлежащего исполнения договорных обязательств.
  1. ФОРС-МАЖОР
  1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно является следствием обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия или их последствия, войны, забастовки) и если эти обстоятельства или их последствия непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом срок исполнения и обязательства по договору отодвигается соразмерно времени, в течение, которого действовали такие обстоятельства.
  1. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 3-х месяцев, то каждая из сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по договору, в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение другой стороне возможных убытков.
  2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, должна немедленно, но не позднее 10 дней, официально известить другую сторону о наступлении обстоятельств и прекращении обязательств. Доказательством наличия указанных обстоятельств будут служить справки, выданные Торгово-промышленной палатой.

5.4. Подрядчик обязуется в течение трех банковских дней с момента наступления форс-мажорных обстоятельств, возвратить на расчетный счет Заказчика сумму оплаты, не компенсированную выполнением работ. За нарушение срока возврата оплаты Подрядчик выплачивает Заказчику пеню в размере двойной учетной ставки НБУ от суммы, подлежащей возврату за каждый день просрочки возврата денежных средств.

  1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
  1. За нарушение договорных обязательств виновная сторона возмещает причиненные в результате этого убытки.
  1. За нарушение сроков выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 1% от стоимости невыполненных в срок работ за каждый день просрочки выполнения работ.

За нарушение сроков представления документов, указанных в п.2.7. настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,5% от стоимости выполненных в текущем месяце работ за каждый день просрочки представления документов.
  1. В случае выявления брака при приемке работ либо в течение гарантийного срока (см. п. 4.1.) Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от стоимости некачественно выполненных работ и устраняет брак за свой счет в сроки, указанные Заказчиком. За нарушение срока устранения брака Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 1% от стоимости некачественно выполненных работ за каждый день просрочки.
  2. За нарушения пропускного режима при выполнении работ на территории Заказчика Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 200грн. за каждый случай нарушения.
  3. В случае непредставления Подрядчиком ежедневного списка, указанного в п. 2.11. настоящего договора, либо обнаружения несоответствия фактического количества работающих представителей Подрядчика, заявленного в списке, Подрядчик уплачивает штраф в размере 500,0грн. за каждый случай нарушения.
  4. В случае нарушения договорных обязательств, сторона, чьи права нарушены, направляет контрагенту соответствующую претензию с приложением всех необходимых документов, расчетов и т.д. Указанную претензию сторона обязана рассмотреть и дать ответ по существу в течение 30 календарных дней от даты ее получения.
  5. Заявитель претензии вправе обращаться в суд только в случае письменного отказа контрагента удовлетворить претензию, либо в случае неполучения своевременного ответа на претензию. Взаимоотношения сторон по досудебному урегулированию споров, не предусмотренные настоящим договором, регулируются Хозяйственным процессуальным кодексом Украины.
  6. Подрядчик обязуется при производстве работ соблюдать требования природоохранного законодательства Украины, нести ответственность за его нарушения.
  7. Начисление пени, предусмотренное п.2.4, 2.12, 5.4, 6.2, 6.3 настоящего договора осуществляется за весь период нарушения, начиная с момента, когда обязательство должно было исполнено до момента его фактического исполнения либо предъявления исковых требований Заказчиком.



  1. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
  1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями обеих сторон, скрепления печатями обеих сторон и действует до ****************.
  1. Ни одна из сторон не вправе уступать свои обязанности и права по договору третьим лицам без письменного согласия на то контрагента.
  1. Любые изменения и дополнения к договору действительны лишь в том случае, если они составлены в письменной форме, подписаны полномочными представителями сторон и скреплены печатями обеих сторон.
  1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится по одному экземпляру у каждой стороны.
  2. В случае изменения юридического, почтового адресов, банковских реквизитов, формы собственности, организационно-правовой формы или иных реквизитов Заказчика или Подрядчика они сообщают об этом другой стороне письменно в течение 7 дней с момента наступления этих обстоятельств, с приложением подтверждающих документов.
  3. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством Украины.



  1. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН




ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК:



ПОДРЯДЧИК: ЗАКАЗЧИК:


Приложение № 1

к договору №_________

от _____________2005г.


Календарный план производства работ


ПОДРЯДЧИК: ЗАКАЗЧИК: