Geum.ru

Инструкция для участника размещения заказа путем запроса котировок Приложение №1 5

Вид материалаИнструкция
ГРАФИК проведения технического обслуживания ТСО
Открытое акционерное общество «Институт по проектированию магистральных трубопроводов» (ОАО «Гипротрубопровод»)
Термины и определения
1. Предмет договора
2. Стоимость и порядок расчётов
3. Права и обязанности сторон
3.2. Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.3. Права ЗАКАЗЧИКА
3.4. Обязанности ЗАКАЗЧИКА
4. Порядок сдачи и приёмки работ
5. Ответственность сторон
6. Порядок разрешения споров
8. Срок действия и расторжение договора
9. Обстоятельства непреодолимой силы
10. Дополнительные условия
12. Реквизиты и подписи сторон
ОАО «Гипротрубопровод»
От Исполнителя
Подписи Сторон
От Заказчика
...
Полное содержание
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8



Согласовано:


Начальник специальной части

филиала ОАО «Гипротрубопровод»- «Омскгипротрубопровод» П.В. Гусар


Приложение № 4

к документации № 296-ГТП/РЭН (услуги)-12.2011 о размещении заказа


ГРАФИК

проведения технического обслуживания ТСО

административного здания филиала ОАО «Гипротрубопровод»- «Омскгипротрубопровод»


№№ п/п
Наименование аппаратуры
Январь

2012
Февраль

2012
Март

2012
Апрель

2012
Май

2012
Июнь

2012
Июль

2012
Август

2012
Сентябрь

2012
Октябрь

2012
Ноябрь

2012
Декабрь

2012

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
Система охранной сигнализации (СОС)
ТО-2
ТО-2
ТО-2
ТО-3
ТО-2
ТО-2
ТО-2
ТО-2
ТО-2
ТО-3
ТО-2
ТО-2

2
Система охранная телевизионная (СОТ)









ТО-3















ТО-3






3
Система контроля управления доступом (СКУД)









ТО-3















ТО-3







Примечание: ТО-2 (регламент № 2) – ежемесячное техническое обслуживание, ТО-3 (регламент № 3) – полугодовое (сезонное) техническое обслуживание.


Согласовано:


Начальник специальной части филиала ОАО «Гипротрубопровод»- «Омскгипротрубопровод» П.В. Гусар


Приложение № 5

к документации № 296-ГТП/РЭН (услуги)-12.2011 о размещении заказа


ПРОЕКТ ДоговорА № _____________________

на техническое обслуживание технических средств охраны


г. Омск " ____" ________20__ г.

Открытое акционерное общество «Институт по проектированию магистральных трубопроводов» (ОАО «Гипротрубопровод»), именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице директора филиала ОАО «Гипротрубопровод» - «Омскгипротрубопровод» Горохова Александра Владимировича, действующего на основании Положения о филиале и Доверенности № 920-15/238 от 21.07.2011 г., с одной стороны, и

________________________ (________________), именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице генерального директора ________________________, действующего на основании Устава общества, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «СТОРОНЫ», а по отдельности «СТОРОНА», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:


ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

«Техническое обслуживание» - комплекс работ, направленных на обеспечение работоспособного состояния определенных видов техники с заданными параметрами. Техническое обслуживание включает в себя регламентные работы и неплановое техническое обслуживание.

«Регламентные работы (регламент)» - комплекс работ, проводимых в определенной последовательности и с определенной периодичностью с целью проверки работоспособности аппаратуры и источников питания и доведения до норм параметров технических средств охраны.

«Неплановое техническое обслуживание» - комплекс работ, проводимых при внезапных отказах оборудования, при возникновении неисправностей в работе оборудования, и направленных на восстановление исправности и работоспособности техники. Неплановое техническое обслуживание включает в себя текущий ремонт и средний ремонт (в период действия гарантийных обязательств).

«Текущий ремонт» - работы, связанные с устранением неисправностей путем замены отказавших легкосъемных элементов или вышедших из строя компонентов (извещателей, установочных элементов, участков соединительных линий) или восстановления отдельных частей изделий и проведением регулировок.

«Средний ремонт» - заключается в частичной или полной разборке оборудования, восстановлении (замене) составных частей, соединительных линий или установочных элементов. Работы по среднему ремонту Исполнитель проводит по решению Заказчика.


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательства по выполнению следующих работ:

1.1.1. Техническому обслуживанию технических средств охраны (далее – ТО ТСО), установленных в административном здании филиала ОАО «Гипротрубопровод»-«Омскгипротрубопровод» по адресу: г. Омск, ул. Набережная Тухачевского, д. 7 (Приложение № 2) в объеме регламента № 2 (ежемесячный регламент – ТО-2) и регламента № 3 (полугодовой (сезонный) регламент – ТО-3) согласно Приложению № 1.

1.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательства проводить все виды работ в соответствии с требованиями отраслевого (ведомственного) руководящего документа
ОАО «АК «Транснефть» № РД-13.310.00-КТН-028-08 «Технологические карты и нормативы регламентных работ по техническому обслуживанию инженерно-технических средств охраны».


2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

2.1. Стоимость выполненных работ:

2.1.1. Стоимость ТО ТСО по ТО-2 за один месяц оказания услуг составляет ____ (_________) руб. __ коп., в том числе НДС (18 %) – ____ (_____________) руб. __ коп.

2.1.2. Стоимость ТО ТСО по ТО-3 за один месяц оказания услуг составляет ____ (_________) руб. __ коп., в том числе НДС (18 %) – ____ (_____________) руб. __ коп.

2.1.3. Общая стоимость работ выполняемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ в рамках настоящего Договора составляет ____ (_________) руб. __ коп., в том числе НДС (18 %) – ____ (_____________) руб. __ коп.

2.2. Оплата стоимости выполненных работ производится ЗАКАЗЧИКОМ ежемесячно по факту выполненных и документально подтвержденных работ, в соответствии с графиком (Приложение № 1) за отчетный месяц и подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, получения счета на оплату, счета-фактуры, выставленных ИСПОЛНИТЕЛЕМ, в соответствии с п. 4.2.

Оплата стоимости выполненных работ производится в течение 17 (Семнадцати) банковских дней после подписания СТОРОНАМИ Акта сдачи-приемки выполненных работ.

2.3. Датой оплаты считается день списания денежных средств с расчётного счёта ЗАКАЗЧИКА по реквизитам ИСПОЛНИТЕЛЯ.


3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Права ИСПОЛНИТЕЛЯ

3.1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право при нарушении ЗАКАЗЧИКОМ правил эксплуатации приборов приостановить техническое обслуживание, о чем официально уведомляет ЗАКАЗЧИКА.

3.1.2. Переносить сроки выполнения работ после получения от ЗАКАЗЧИКА письменного согласования.


3.2. Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ

3.2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется выполнять техническое обслуживание (ТО) технических средств охраны, которые включают в себя следующие услуги:

а) выполнение обязательного объема работ по профилактическому, планово-предупредительному осмотру, проверке работоспособности во всех режимах работы систем и датчиков в соответствие с отраслевым (ведомственным) руководящим документом
ОАО «АК «Транснефть» № РД-13.310.00-КТН-028-08 «Технологические карты и нормативы регламентных работ по техническому обслуживанию инженерно-технических средств охраны», в том числе:

- обеспечение устойчивого функционирования аппаратуры, принятой на техническое обслуживание, путем своевременного и качественного проведения работ на технических системах (ТС);

- контроль технического состояния ТС;

- выявление и выдачу технических рекомендаций по устранению причин и уменьшению количества ложных тревог;

- ликвидация последствий воздействия на ТС климатических, технологических, и иных неблагоприятных условий;

- анализ и обобщение сведений по результатам выполнения работ, разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов проведения ТО;

- осуществление технического надзора за правильным содержанием и организацией эксплуатации систем ЗАКАЗЧИКА;

- проведение необходимых для обеспечения надежной работы, соответствующей техническим условиям изготовителя, профилактических работ и регламентов;

- устранение неисправностей выявленных в ходе технического обслуживания или по вызову ЗАКАЗЧИКА;

- выполнение, по требованию ЗАКАЗЧИКА, работ по регулировке и настройке Систем, в пределах технических возможностей этих Систем;

- оказание технической помощи ЗАКАЗЧИКУ в вопросах касающихся эксплуатации Систем (проведение инструктажа, составление инструкций по эксплуатации Систем);

- выдачу технических рекомендаций по улучшению работы Систем.

3.2.2. Проводить работы по графику (Приложение № 1), согласованным с ЗАКАЗЧИКОМ и под наблюдением ответственного лица ЗАКАЗЧИКА. ИСПОЛНИТЕЛЬ обеспечивает проведение работ своим инструментом, приборами, подъемными устройствами и транспортом.

3.2.3. Проводить работы в соответствии с требованиями отраслевого (ведомственного) руководящего документа ОАО «АК «Транснефть» № РД-13.310.00-КТН-028-08 «Технологические карты и нормативы регламентных работ по техническому обслуживанию инженерно-технических средств охраны».

3.2.4. Проводить техническое обслуживание в присутствии представителя ЗАКАЗЧИКА в полном объеме, с надлежащим качеством, персоналом соответствующей квалификации. При выполнении работ обеспечить качество работ в соответствии с техническими условиями на аппаратуру. ИСПОЛНИТЕЛЬ не вправе изменять объемы, виды и стоимость работ, предусмотренных настоящим Договором.

3.2.5. Обеспечивать прибытие своего представителя на обслуживаемый объект ЗАКАЗЧИКА по вызову ЗАКАЗЧИКА (контактный телефон ________________) для проведения непланового технического обслуживания в течение 3 (трех) часов в рабочие дни и 6 (шести) часов в выходные и праздничные дни. ИСПОЛНИТЕЛЬ должен информировать лицо ответственное за эксплуатацию системы, комплекса и согласовать с ним срок восстановления работоспособности.

3.2.5.1. Выполнять работы по восстановлению систем, вышедших из строя в период между техническими обслуживаниями не по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ. Данные работы выполняются ИСПОЛНИТЕЛЕМ по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ.

3.2.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ несет имущественную ответственность за любой ущерб, нанесенный имуществу ЗАКАЗЧИКА при выполнении работ.

3.2.7. Работы по техническому обслуживанию выполняются ИСПОЛНИТЕЛЕМ с использованием контрольно-измерительных приборов, инструментов и расходных материалов ИСПОЛНИТЕЛЯ.

3.2.8. При обнаружении неисправности составлять Акт, в котором указывать характер и причины неисправности. Акт подписывается представителями СТОРОН.

3.2.9. В случае замены персонала ЗАКАЗЧИКА, эксплуатирующего оборудование, проводить обучение (инструктаж) нового персонала по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

3.2.10. ИСПОЛНИТЕЛЬ несет гарантийные обязательства в течение 12 (двенадцати) месяцев на выполненные работы по техническому обслуживанию аппаратуры ТСО. В течение гарантийного периода все обнаруженные дефекты по техническому обслуживанию ИСПОЛНИТЕЛЬ устраняет за свой счёт, в согласованный СТОРОНАМИ срок.

3.2.11. ИСПОЛНИТЕЛЬ несет полную ответственность за соблюдение своими работниками пропускного, внутриобъектового режима, правил техники безопасности, пожарной безопасности, действующих на объекте ЗАКАЗЧИКА, в соответствии с Российским законодательством. Обеспечивает свой персонал допусками для работы на высоте и допуск к работе на электроустановках не ниже третьей группы электробезопасности.

3.2.12. Все работы по ремонту систем, возникшие в результате проведения на объекте ЗАКАЗЧИКА строительных работ, а также работы по расширению и модернизации установок в рамки Договора не входят и оплачиваются ЗАКАЗЧИКОМ отдельно на основании Дополнительного Соглашения, заключаемого в каждом конкретном случае.

3.2.13. Для оперативного восстановления работоспособности технических средств охраны допускается временная замена неработоспособных приборов или их узлов на исправные из имеющихся у ЗАКАЗЧИКА или обменного фонда ИСПОЛНИТЕЛЯ.

3.2.14. После замены неработоспособного прибора или узла ИСПОЛНИТЕЛЬ определяет возможность его восстановления путем ремонта. При невозможности ремонта составляется Акт технического состояния для списания прибора или узла.


3.3. Права ЗАКАЗЧИКА

3.3.1. Контролировать фактический объём и качество работ, выполняемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ.

3.3.2. Переносить по письменному согласованию с ИСПОЛНИТЕЛЕМ сроки выполнения работ.

3.4. Обязанности ЗАКАЗЧИКА

3.4.1. Передать для технического обслуживания системы технических средств охраны, установленные на объекте, ИСПОЛНИТЕЛЮ на основании актов первичного обследования технического состояния Системы, утверждаемых уполномоченными на то лицами ЗАКАЗЧИКА и ИСПОЛНИТЕЛЯ. Представить следующие обязательные приложения к акту:

• план расположения системы на объекте, в т.ч. кабельных сетей Системы (силовых и информационных);

• схему подключения информационных цепей системы к терминалам (приемно-контрольным приборам и т.п.);

• перечень запасного имущества и принадлежностей (ЗИП);

• полный комплект технической документации изготовителя на входящие в состав системы устройства.

3.4.2. Довести до ИСПОЛНИТЕЛЯ требования отраслевого (ведомственного) руководящего документа ОАО «АК «Транснефть» № РД-13.310.00-КТН-028-08 «Технологические карты и нормативы регламентных работ по техническому обслуживанию инженерно-технических средств охраны».

3.4.3. Назначить ответственное должностное лицо, компетентное в вопросах касающихся контроля выполнения работ по техническому обслуживанию установленных на объекте систем. Осуществлять контроль и приёмку работ, подтверждая это подписью в «Журнале учета регламентных работ и контроля технического состояния ИТСО на объекте».

3.4.4. Оформлять допуск ИСПОЛНИТЕЛЮ для входа на территорию объекта, доступ во все помещения и на участки местности для устранения повреждений и проведения технического обслуживания. В том случае, если доступ невозможен, а повреждение локализовано в данном помещении, то срок устранения в данном случае откладывается. ИСПОЛНИТЕЛЬ снимает с себя обязательства и гарантии до обеспечения доступа к повреждению. Обеспечить пропуск на территорию объекта ЗАКАЗЧИКА механизмов и транспорта по заявке ИСПОЛНИТЕЛЯ.

3.4.5. Инструктировать ИСПОЛНИТЕЛЯ по правилам техники безопасности и пожарной безопасности, действующим на объекте.

3.4.6. В течение двух часов информировать ИСПОЛНИТЕЛЯ обо всех случаях отказов и возникших неисправностях в работе систем.

3.4.7. При необходимости замены компонентов системы уведомлять ИСПОЛНИТЕЛЯ о согласии на поставку заменяемых частей.

3.4.8. Не допускать к эксплуатации лиц, не прошедших инструктаж у ИСПОЛНИТЕЛЯ.

3.4.9. ЗАКАЗЧИК своевременно и в полном объеме выплачивает стоимость работ по техническому обслуживанию.


4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ РАБОТ

4.1. Работоспособность установок после проведения технического обслуживания проверяется представителем ЗАКАЗЧИКА, после чего СТОРОНЫ заполняют в установленном порядке «Журнал учета регламентных работ и контроля технического состояния ИТСО на объекте» и заверяют записи своими подписями.

4.2. Сдача-приемка работ по техническому обслуживанию технических средств охраны оформляются Актом сдачи-приемки работ в 2-х экземплярах, которые ИСПОЛНИТЕЛЬ представляет ЗАКАЗЧИКУ ежемесячно до 25 числа каждого месяца. ЗАКАЗЧИК в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки работ и отчетных документов обязан рассмотреть их и при отсутствии замечаний к выполненной работе направить ИСПОЛНИТЕЛЮ 1 (один) экземпляр подписанного Акта сдачи-приемки работ.

4.3. При наличии у ЗАКАЗЧИКА замечаний к выполненной ИСПОЛНИТЕЛЕМ работе, ЗАКАЗЧИК направляет ИСПОЛНИТЕЛЮ мотивированный отказ от приемки работ. В этом случае в недельный срок СТОРОНАМИ оформляется двухсторонний протокол с изложением согласованного решения. В случае если СТОРОНЫ не придут к соглашению все разногласия решаются в судебном порядке.

4.4. Если работа прекращается по требованию ЗАКАЗЧИКА, то она оплачивается ЗАКАЗЧИКОМ по фактически проведенным работам на дату получения ИСПОЛНИТЕЛЕМ письменного уведомления.


5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. СТОРОНЫ обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению условий настоящего Договора и отдельных его частей.

5.2. В случае нарушения сроков выполнения работ ИСПОЛНИТЕЛЕМ или ненадлежащего исполнения своих обязательств, установленных в настоящем Договоре, ЗАКАЗЧИК вправе предъявить ИСПОЛНИТЕЛЮ требование об уплате неустойки, а ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан такое требование удовлетворить из расчета 0,1 % от стоимости выполняемых работ за каждый день просрочки.

5.3. За нарушение сроков установленных платежей ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе предъявить ЗАКАЗЧИКУ требование об уплате неустойки, а ЗАКАЗЧИК обязан такое требование удовлетворить в размере 0,1 % от суммы, подлежащей к оплате, за каждый день просрочки, но не более 5 % стоимости работ.

5.4. В случае нарушения срока устранения замечаний по п. 4.3., ЗАКАЗЧИК вправе предъявить ИСПОЛНИТЕЛЮ требование об уплате неустойки, а ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан такое требование удовлетворить из расчета 0,1% от стоимости не выполненных работ за каждый день просрочки.

5.5. В случае нарушения ИСПОЛНИТЕЛЕМ сроков представления надлежаще оформленных первичных документов (акт сдачи-приемки работ, счет, счет-фактура), ЗАКАЗЧИК вправе предъявить ИСПОЛНИТЕЛЮ требование об уплате неустойки, а ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан такое требование удовлетворить, из расчета 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки.

5.6. Неоплата ЗАКАЗЧИКОМ работ в связи с ненадлежащим исполнением ИСПОЛНИТЕЛЕМ условий настоящего Договора не является основанием для предъявления последним штрафных санкций к ЗАКАЗЧИКУ, а срок оплаты работ продлевается до надлежащего исполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ своих обязательств по настоящему Договору.

5.7. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную СТОРОНУ от полного выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

5.8. При невыполнении ИСПОЛНИТЕЛЕМ условий настоящего Договора по возврату средств ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан уплатить ЗАКАЗЧИКУ штрафную неустойку в размере 0,3 % от суммы невозвращенных средств за каждый день просрочки.

5.9. В случае причинения ущерба ЗАКАЗЧИКУ по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ во время выполнения работ по обслуживанию технических средств охраны ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан возместить его ЗАКАЗЧИКУ в полном объеме за свой счет.

5.10. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору ИСПОЛНИТЕЛЬ и ЗАКАЗЧИК несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.11. При неисполнении ЗАКАЗЧИКОМ обязательств по п.п. 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ составляет Акт о невозможности проведения работ, предусмотренных Договором. В случае если такой Акт заверен ответственным должностным лицом ЗАКАЗЧИКА, он является основанием для переноса сроков выполнения работ ИСПОЛНИТЕЛЕМ по настоящему Договору на срок, в течение которого ИСПОЛНИТЕЛЬ не мог проводить работы по причинам неисполнения ЗАКАЗЧИКОМ п.п. 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6.


6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия, возникающие между СТОРОНАМИ по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров, либо путем направления соответствующей претензии, которая рассматривается получившей ее СТОРОНОЙ в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента ее получения.

6.2. Все претензии по выполнению условий Договора направляются СТОРОНАМИ в письменной форме заказным письмом или вручаются под роспись.

6.3. СТОРОНА, получившая претензию, обязана сообщить в письменной форме другой СТОРОНЕ о результатах (о принятии решения) рассмотрения претензии в течение
20 (Двадцати) календарных дней с даты получения претензии.

6.4. В случае невозможности разрешения споров в претензионном порядке, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Омской области.


7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Условия Договора (включая Приложения), конфиденциальны и не подлежат разглашению.

7.2. Если иное не будет установлено соглашением СТОРОН, то конфиденциальными являются также все получаемые СТОРОНАМИ друг от друга в процессе исполнения Договора сведения, за исключением тех, которые без участия СТОРОН были или будут опубликованы, или распространены в иной форме в официальных источниках, либо стали/станут известны также без участия тех же СТОРОН от третьих лиц.

7.3. Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению и распространению в иной форме в течение всего срока действия настоящего Договора и после его окончания в течение последующих 3-х (Трех) лет.

7.4. В ходе исполнения работ по Договору запрещается передача по телефону, электронной почте, сети Интернет и факсу конфиденциальных сведений, составляющих коммерческую тайну ЗАКАЗЧИКА.

7.5. Ни одна из СТОРОН не несет ответственности за действия, связанные с представлением в суд или иной компетентный государственный орган конфиденциальных сведений по их законному требованию. СТОРОНЫ принимают все необходимые меры для того, чтобы их работники, правопреемники без предварительного согласия другой СТОРОНЫ не информировали третьих лиц о деталях данного Договора и приложений к нему, а также о сведениях и информации, полученных ими друг от друга в процессе исполнения Договора.

7.6. СТОРОНЫ несут ответственность за действия всех своих сотрудников, приведшие к разглашению конфиденциальной информации любой третьей стороне. В случае разглашения конфиденциальной информации третьим лицам, без получения письменного разрешения на такое разглашение, СТОРОНЫ имеют право обращаться с требованием по своему усмотрению о компенсации реального ущерба, возникшего в результате такого разглашения.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

8.2. Настоящий Договор действует с «____» _____до «__» ___ 20___ года, а в части исполнения обязательств, вытекающих из настоящего Договора - до полного их исполнения.

8.3. Каждая из СТОРОН имеет право расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом другую СТОРОНУ за 30 (Тридцать) календарных дней до даты отказа.

8.4. ЗАКАЗЧИК вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно известив ИСПОЛНИТЕЛЯ за 10 (Десять) календарных дней до даты отказа.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если указанное неисполнение обязательств явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы), под которыми понимаются такие обстоятельства, которые возникли после заключения СТОРОНАМИ настоящего Договора в результате непреодолимых и необратимых для СТОРОН событий чрезвычайного характера, как-то: наводнения, пожара, землетрясения и других стихийных бедствий, войны и военных действий, а также издания федеральными органами государственной власти актов, запрещающих исполнение обязательств по настоящему Договору, и иных непредотвратимых и не зависящих от воли СТОРОН обстоятельств.

9.2. СТОРОНА, для которой создалась ситуация невозможности выполнения обязательств по Договору, должна:
  • незамедлительно в течение 3 (Трех) календарных дней с момента наступления таких обстоятельств, направить другой СТОРОНЕ нарочным, по факсу или заказным письмом уведомление о наступлении и продолжительности действия указанного выше обстоятельства. В уведомлении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Договору и срок их исполнения;
  • в разумный срок с момента наступления форс-мажорных обстоятельств передать другой СТОРОНЕ Сертификат Торгово-промышленной Палаты или иного компетентного органа или организации, подтверждающий наличие форс-мажорных обстоятельств.

9.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств, или не подтверждение их наличия не дает права СТОРОНАМ ссылаться при невозможности выполнить свои обязанности по настоящему Договору на наступление указанных обстоятельств.

9.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, срок выполнения СТОРОНОЙ обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

9.5. Если наступившие форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (Одного) месяца, СТОРОНЫ могут провести дополнительные переговоры для согласования иного порядка и способов исполнения настоящего Договора, либо условий расторжения настоящего Договора. В соглашении о расторжении Договора, в связи с действием форс-мажорных обстоятельств, СТОРОНЫ оговаривают порядок и сроки прекращения возникших до расторжения Договора обязательств СТОРОН.


10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. В случае необходимости ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе привлекать к выполнению Работ по настоящему Договору третьих лиц. В случае необходимости привлечения третьих лиц ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:

- привлекать третьих лиц только при наличии письменного предварительного согласия ЗАКАЗЧИКА;

- оплачивать Работу третьих лиц;

- выполнять работу в сроки, определенные Договором;

- нести полную ответственность за исполнение условий Договора;

- доводить до привлекаемых третьих лиц требования о неразглашении конфиденциальной информации, и нести полную ответственность за соблюдение этими лицами и их сотрудниками условий конфиденциальности в соответствии с разделом 7 настоящего Договора.

10.2. При выявлении необходимости использования для выполнения Работы по настоящему Договору охраняемой патентным правом интеллектуальной собственности третьих лиц ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан в трехдневный срок уведомить в письменном виде об этом ЗАКАЗЧИКА и по согласованию с ним принять решение о приобретении соответствующих лицензий.

10.3. В случаях, установленных Перечнем и периодичностью проведения регламентных работ, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан приобретать своими силами и за свой счет лицензии, необходимые в соответствии с действующим законодательством РФ для выполнения Работ по настоящему Договору в пределах установленного ЗАКАЗЧИКОМ срока.

10.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя все виды ответственности в случае обоснованных претензий третьих лиц по вопросам технических решений, используемым методам Работ и по вопросу авторских прав на применяемое им для выполнения Работ по настоящему Договору программное обеспечение.

10.5. Все документы, указанные в настоящем Договоре, Приложения и отчетные материалы к нему, предоставляются и/или составляются на русском языке или с обязательным переводом на русский язык. ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность по возмещению убытков ЗАКАЗЧИКА за расхождения в переводе на русский язык документов, передаваемых по настоящему Договору.

10.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой СТОРОНЫ Договора.

10.7. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию с оформлением Дополнительного соглашения к Договору, подписанного полномочными представителями СТОРОН.

10.8. Все изменения к настоящему Договору оформляются Дополнительным соглашением, которое подписывается лицами, уполномоченными на то СТОРОНАМИ по настоящему Договору.

10.9. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором СТОРОНЫ руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.


11. ПРИЛОЖЕНИЯ

11.1. Все Приложения к настоящему Договору являются неотъемлемыми частями настоящего Договора с момента их подписания СТОРОНАМИ.

11.1.1. Приложение № 1 – «График проведения технического обслуживания ТСО»,
на 1-ом л.

11.1.2. Приложение № 2 – «Перечень оборудования комплекса аппаратуры ТСО, передаваемого на техническое обслуживание», на 2-х л.

11.1.3. Приложение № 3 – «Расчет стоимости технического обслуживания технических средств охраны», на 6 л.


12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН


ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:


Адрес местонахождения в соответствии с учредительными документами:


ОАО «Гипротрубопровод»

Россия, 119334, г. Москва, ул. Вавилова, д. 24, корп. 1

ИНН

ИНН 7710022410

КПП

КПП 773601001

р/с

р/с 40702810900060001167




ОАО Банк ВТБ г. Москва

к/с

к/с 30101810700000000187

БИК

БИК 044525187

ОКПО

ОКПО 00148406

E-mail:

E-mail: gtp@gtp.transneft.ru

Тел:

Факс:

Тел: (495) 950-86-50



От Исполнителя:

Генеральный директор


_________________ /______________/

М.П.
Филиал ОАО «Гипротрубопровод» - «Омскгипротрубопровод»

Адрес: 644043, Омская область, г. Омск, наб. Тухачевского, д. 7

ИНН 7710022410 КПП 550343001


От Заказчика:

Директор Филиала
ОАО «Гипротрубопровод» - «Омскгипротрубопровод»


_________________ /А.В. Горохов/

М.П.



Приложение № 1

к Договору

на техническое обслуживание

технических средств охраны

от « ___ » __________ 20___ г.

№ _____________________________


ГРАФИК

проведения технического обслуживания ТСО

административного здания филиала ОАО «Гипротрубопровод»- «Омскгипротрубопровод»

№№ п/п
Наименование аппаратуры
Январь

2012
Февраль

2012
Март

2012
Апрель

2012
Май

2012
Июнь

2012
Июль

2012
Август

2012
Сентябрь

2012
Октябрь

2012
Ноябрь

2012
Декабрь

2012

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
Система охранной сигнализации (СОС)
ТО-2
ТО-2
ТО-2
ТО-3
ТО-2
ТО-2
ТО-2
ТО-2
ТО-2
ТО-3
ТО-2
ТО-2

2
Система охранная телевизионная (СОТ)









ТО-3















ТО-3






3
Система контроля управления доступом (СКУД)









ТО-3















ТО-3






Примечание: ТО-2 (регламент № 2) – ежемесячное техническое обслуживание, ТО-3 (регламент № 3) – полугодовое (сезонное) техническое обслуживание.

Подписи Сторон:


От Исполнителя:

Генеральный директор


_________________ /______________/

М.П.
От Заказчика:

Директор Филиала
ОАО «Гипротрубопровод» - «Омскгипротрубопровод»

_________________ /А.В. Горохов/

М.П.