Росморречфлот федеральное государственное унитарное предприятие «росморпорт» владивостокский филиал

Вид материалаДокументы

Содержание


4.6. Приложение М – Проект договора подряда
Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт»
Предмет договора
Права и обязанности сторон
2.2.Обязанности Заказчика
2.3. Права Заказчика
3. Сроки выполнения работы.
4. Цена договора
5. Порядок приемки работ
6. Ответственность. риски
7. Срок действия договора.
8. Разрешение споров.
10. Заключительные положения.
Подписи сторон
ФГУП «Росморпорт»
Подобный материал:
1   2   3   4   5


4.6. Приложение М – Проект договора подряда


ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____

на текущий ремонт нежилых помещений


г. Владивосток «___» ___________2011г.


Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Владивостокского филиала Новичкова Анатолия Ивановича, действующего на основании Положения и доверенности № 2769 от 07.02.2011 г., с одной стороны, и

_____________________________________________________________ в лице _______________________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
    1. 1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по текущему ремонту нежилых помещений в здании, расположенном по адресу: Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая, д.52, и асфальтирование территории, прилегающей к данному зданию, в соответствии с условиями настоящего договора, законодательством и подзаконными актами РФ, строительными нормами и правилами, перечнем работ, установленным Локальным сметным расчетом (Приложение № 1), сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.
    2. 1.2. Виды работ, выполняемых Подрядчиком, определены Локальным сметным расчетом (Приложение № 1).



  1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
    1. Обязанности Подрядчика:

2.1.1 Подрядчик обязуется выполнить все работы по ремонту нежилых помещений надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и Локальным сметным расчетом (Приложение № 1).

2.1.2 Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

2.1.3. Подрядчик обязан в течение 3-х рабочих дней с момента заключения договора приказом назначить производителя работ, ответственного за ведение строительно-монтажных работ, оформление журналов работ, охрану труда и технику безопасности. Приказ передать Заказчику.

2.1.4. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ своими силами и средствами. Работы выполняются из материалов, приобретаемых Подрядчиком, их цена, наименование и количество включены в локальную смету. Подрядчик предоставляет Заказчику сертификаты, технические паспорта и иные документы, подтверждающие качество материалов. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех материалов и оборудования до подписания акта приемки выполненных работ.

2.1.5. Подрядчик обязан производить сдачу выполненных работ с предоставлением исполнительной документации. За сутки телефонограммой известить Заказчика о готовности к приемке скрытых работ. Подрядчик может приступить к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет. В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие и восстановление скрытых работ в этом случае по требованию Заказчика производится за счет Заказчика.

Подрядчик обязан своевременно передавать Заказчику все необходимые сертификаты, паспорта, копии счетов на приобретенные строительные материалы и изделия.

2.1.6. В процессе выполнения работ Подрядчик осуществляет за свой счет систематическую, а по завершении работ – окончательную уборку строительной площадки от отходов строительства

2.1.7. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
  • возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
  • иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

2.1.8. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (КС-2) осуществить демонтаж и вывезти принадлежащие Подрядчику строительную технику, другие машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и иное имущество, использовавшееся для выполнения работ по настоящему договору.

Если Подрядчик в указанный срок не выполнит обязательства, предусмотренные настоящим пунктом, Заказчик вправе переместить имущество Подрядчика в любое место по своему усмотрению, а понесенные при этом расходы вычесть из любой суммы, подлежащей выплате Подрядчику по настоящему договору. В этом случае Заказчик не несет ответственность за обеспечение сохранности имущества Подрядчика, его утрату или повреждение.

2.1.9. Подрядчик при выполнении работ по настоящему договору выполняет все необходимые противопожарные мероприятия и мероприятия по соблюдению техники безопасности и охране окружающей среды в течение всего срока действия договора.

2.1.10. Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности при работе со строительной техникой, другими машинами, механизмами, оборудованием и материалами, а также ответственность за соблюдение принятых в Российской Федерации правил работы с грузоподъемными механизмами.

2.1.11. Подрядчик несет ответственность за сохранность находящихся на строительной площадке материалов и оборудования, завезенных для выполнения работ по настоящему договору.

2.1.12. Подрядчик обязуется выполнять надлежащим образом все свои обязательства, предусмотренные договором и законодательством Российской Федерации.

2.1.13. Подрядчик обязан при осуществлении работ соблюдать требования Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и иных нормативных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1.14. Подрядчик обязан принять все разумные меры по охране окружающей среды на строительной площадке и около ее границ и избегать нарушений общественного порядка, вызывающих неудобство для граждан и их имущества в результате загрязнения, шума или других причин, являющихся следствием применяемых Подрядчиком методов производства работ.

2.1.15. Все суммы убытков и компенсаций, подлежащих уплате третьим лицам по искам в связи с нарушением Подрядчиком правил и норм соблюдения охраны окружающей среды и безопасности проведения работ, возлагаются на Подрядчика.

2.2.Обязанности Заказчика:

2.2.1. Заказчик обязан обеспечить доступ Подрядчика на территорию, указанную в п. 1.1.

2.2.2.Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором.

2.2.3.Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, предусмотренном настоящим договором.

2.2.4.Настоящий договор не предполагает обязательства Заказчика обеспечивать работы по текущему ремонту нежилых помещений какими-либо строительными материалами, комплектующими изделиями и конструкциями, если иное не установлено дополнительными соглашениями сторон.

2.3. Права Заказчика:

2.3.1. Заказчик в течение 3-х дней с момента заключения договора назначает своего представителя (технадзора), который от его имени, совместно с Подрядчиком осуществляет контроль за выполнением работ, их качеством в соответствии со СНиП, ТУ, а также проводит проверку соответствия, используемых Подрядчиком материалов условиям договора.

2.3.2. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3.3. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

2.3.4. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, отказаться от настоящего договора либо устранить недостатки своими силами, или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещение убытков.


3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ.

3.1 Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:
  • начало производства работ – в течение 3 (трех) календарных дней после поступления авансового платежа;
  • окончание работ - ________________ согласно заявке на открытый запрос предложений.
  • Сроки окончания работ по Договору могут измениться в случае изменения объемов работ по инициативе Заказчика, что оформляется путем заключения дополнительного соглашения.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА

4.1 Цена работ по настоящему договору в соответствии с Локальным сметным расчетом (Приложение № 3) составляет __________ (_____________________________________) рублей, в том числе НДС 18% - _________ (______________________________________) руб.

В цену договора включены все расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств, предусмотренных настоящим договором.

Цена работ по настоящему договору твердая и изменению не подлежит и включает в себя компенсацию всех издержек: накладные расходы, сметную прибыль, затраты на удорожание работ, прочие работы, налоги и затраты, а также любые непредвиденные работы и затраты, связанные с рисками для Подрядчика.

4.2 Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% от цены работ, установленной п. 4.1. настоящего договора, что составляет ____________ руб. в том числе НДС _________в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания настоящего договора, на основании счета Подрядчика.

4.3 Оплата оставшихся 70 % цены работ производится по факту выполнения установленного Заказчиком объема работ в срок не позднее 10 рабочих дней со дня подписания уполномоченными представителями сторон актов приема-сдачи выполненных работ (КС-2), справок о стоимости выполненных работ (КС-3) и получения Заказчиком счета-фактуры.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1 Подрядчик по завершению работ предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленный акт о приёмке выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат с приложением к ним исполнительной документации.

5.2. Заказчик в течение 5-ти рабочих дней со дня получения акта о приёмке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ, направляет Подрядчику подписанные акт приема-сдачи выполненных работ (КС-2), справку о стоимости выполненных работ (КС-3) или мотивированный отказ от их подписания и приема выполненных работ.

5.3. В случае мотивированного отказа от оформления акта о приёмке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ Заказчиком составляется акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.4. После устранения недостатков стороны производят приемку в порядке, установленном настоящим договором

5.5. При неполучении Подрядчиком по истечении 10 (десяти) рабочих дней со времени предоставления акта сдачи-приемки (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3) или мотивированного отказа Заказчика от их подписания и приемки работ, работа считается выполненной и принятой и подлежит оплате.

5.6 Стороны в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента подписания Договора письменно передают друг другу список лиц, уполномоченных представлять их на месте выполнения работ, а также определяют объемы их полномочий. В дальнейшем об изменениях в составе указанных лиц стороны обязуются информировать друг друга в письменном виде в трехдневный срок.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ

6.1. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.

6.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по договору при нарушении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие действия непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, при конкретных условиях конкретного периода времени. К обстоятельствам непреодолимой силы стороны настоящего договора отнесли такие: явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, извержение вулкана, сель, оползень, цунами и т.п.).

6.3. Подрядчик отвечает за соответствие материалов и оборудования, используемых в работе, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их надлежащим качеством.

6.4. Подрядчик несет ответственность за несохранность материалов или оборудования, используемых при выполнении работ по текущему ремонту нежилых помещений, указанных в п. 1.1. настоящего договора. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество.

6.5. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, препятствующими использованию объекта по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

6.5.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

6.5.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

6.5.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

6.6. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

6.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком, несет Подрядчик.

6.8. Возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

6.9. Если Подрядчик не выполнит свои обязательства по сдаче объекта в срок, предусмотренный договором, то Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и выплачивает пеню в размере 0,1% от цены невыполненных работ за каждый день просрочки. Сумма неустойки, подлежащая выплате Заказчику, может быть удержана Заказчиком из любого платежа, причитающегося к выплате Подрядчику по Договору.

6.10. Если Заказчик не выполнит своих обязательств по оплате, согласно п. 4.3 настоящего Договора, то он выплачивает пеню в размере 0,1% от цены не оплаченных работ за каждый день просрочки.

6.11 Начисление пени производится на основании направления стороной письменной претензии.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

8.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

8.2 При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в Арбитражном суде Приморского края.

9.ГАРАНТИИ.

9.1. Подрядчик гарантирует после завершения работ, предусмотренных настоящим договором достижения показателей и возможности эксплуатации помещений в соответствии с их прямым назначением на протяжении Гарантийного периода.

9.2. Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему договору. Гарантийный срок на выполненные работы, использованные при работе материалы устанавливается (согласно заявке на открытый запрос предложений) на не менее 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания сторонами акта приема-сдачи выполненных работ (КС-2).

9.3.Подрядчик несет ответственность согласно законодательству Российской Федерации с соблюдением требований ст.755 ГК РФ за недостатки (дефекты), обнаруженные в период выполнения Работ и в течение Гарантийного периода.

9.4. Если в течение Гарантийного периода будет обнаружено, что работы не выполнены или выполнены ненадлежащим образом, что является следствием неудовлетворительного исполнения своих обязательств Подрядчиком по настоящему договору, Подрядчик обязан за свой счет, своими средствами и силами и/или привлеченных к выполнению работ субподрядчиков в безусловном порядке в согласованные Сторонами сроки устранять выявленные дефекты, если не докажет, что они произошли не по его вине.

9.5.В случае, указанном в п.9.4. настоящего договора, Заказчик совместно с Подрядчиком в течение 5 (пяти) календарных дней с момента обнаружения (выявления) недостатков (дефектов) составляют Акт о недостатках (дефектах).

При этом, если в течение 10 (десяти) календарных дней с момента отправки извещения Заказчиком Подрядчик не подписал, или направил отказ от подписания Акта о недостатках (дефектах), определяющим документом для установления их наличия является акт экспертного обследования, составленный Заказчиком с участием независимого эксперта.

9.6. В случае, если Подрядчик, в согласованные с Заказчиком сроки, не устранит выявленные дефекты и недостатки в работе, то Заказчик вправе, без ущемления прав по гарантии, устранить дефекты и недостатки в Работе за счет собственных средств с последующим взысканием с Подрядчика понесенных затрат.

9.7.Гарантия, предоставляемая Подрядчиком по договору, не распространяется на случаи неправильной эксплуатации или механических повреждений, замены Заказчиком конструкций без согласования с Подрядчиком.

9.8.Подрядчик несет ответственность за все скрытые ошибки, которые не были выявлены к началу Гарантийного периода, если они связаны с некачественным выполнением работ Подрядчиком.

9.9. Гарантийный срок соответственно продлевается на время, в течение которого имеющиеся дефекты и Работы по их устранению не позволяют продолжать эксплуатацию помещений.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено в настоящем договоре, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.2. Подрядчик гарантирует Заказчику освобождение его от всех претензий и судебных исков в случае нарушения знаков, торговой марки, названия строительной техники, материалов и инженерного оборудования, используемых в работах по текущему ремонту.

10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

10.4. Приложения:
  • приложение № 1 Локальный сметный расчет.

10.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10.6. Подрядчик не вправе переуступать или передавать выполнение любой части настоящего Договора третьей стороне без письменного согласия Заказчика. Несоблюдение данного условия дает право Заказчику расторгнуть Договор, при этом все расходы возлагаются на Подрядчика.


ПОДПИСИ СТОРОН:

Подрядчик

Заказчик










ФГУП «Росморпорт»

Местонахождение: 127055, г. Москва,

ул. Сущевская, д. 19 стр. 7.

Владивостокский филиал ФГУП «Росморпорт»

Местонахождение: 690990, г. Владивосток

ул.Нижне-Портовая, 3

ИНН 7702352454, КПП 254002001

БИК 040507705

р/счет 40502810400060000006 в ОАО «Дальневосточный банк» г. Владивосток

к/счет 30101810900000000705






Директор

Владивостокского филиала

ФГУП «Росморпорт»


____________________ А.И. Новичков

м.п.