Законодательное регулирование

Вид материалаЗакон

Содержание


Электрооборудование УАЗ
Элементы кузова
Цена за единицу услуг (работ) - «1 нормо-час»
Цена за единицу услуг (работ)
1. Предмет контракта
2. Цена контракта
3. Срок действия контракта
4. Права и обязанности сторон
5. Расчеты по контракту
6. Изменение и расторжение контракта
7. Ответственность сторон
8. Обстоятельства непреодолимой силы
9. Порядок урегулирования споров
10. Прочие условия
10. Юридические адреса, реквизиты сторон и подписи сторон
Приложение №1
1. В рамках настоящего Контракта Государственному заказчику оказываются
Цена за единицу услуг (работ)
Термины и определения.
Приложение №2
...
Полное содержание
Подобный материал:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

ИТОГО

71160

 

Электрооборудование УАЗ




Генератор УАЗ (2-х руч)

5175

шт

Датчик уровня топлива УАЗ

225

шт

Замок зажигания УАЗ

210

шт

Повторитель поворота в сб. УАЗ

45

шт

Реле тепловое УАЗ

75

шт

Указатель давления масла УАЗ н/о

300

шт

Фонарь передний ПФ 130А

135

шт

ИТОГО

6165

 

Элементы кузова




Амортизатор задней двери Баргузин

825

шт

Амортизатор задней двери ВАЗ 2112

405

шт

Антистатик

75

шт

Ароматизатор "Al Black"

345

шт

Бампер ВАЗ 2106 задний в сборе

1515

шт

Бампер ВАЗ 2106 передний в сборе

1500

шт

Бампер ВАЗ 2107 задний в сборе

1620

шт

Бачок омывателя Nissan

10050

шт

Бачок омывателя в сборе 2101-07

225

шт

Бачок омывателя ВАЗ 2101-07 (голый)

105

шт

Бачок омывателя ВАЗ 2110 (под датчик)

150

шт

Бачок омывателя ВАЗ 2123 (зад. двери)

75

шт

Бачок омывателя ГАЗ (5л)

150

шт

Брызговик задн. колеса УАЗ 452

75

шт

Брызговики задн. колес ВАЗ 2101

180

шт

Брызговики задн. колес ГАЗ 31029

180

шт

Вкладыш гребенки сидения ВАЗ

30

шт

Втулка бачка омывателя н/о

12

шт

Выключатель замка двери ГАЗ 3302 н/о с ключем

735

шт

Выключатель замка сдвиж. двери ГАЗ 3302 с ключем

375

шт

Держатель крышки двигателя ВАЗ 2123

42

шт

Держатель ручки спинки кресла ВАЗ 2112

30

шт

Дефлекторы ВАЗ 1118

525

шт

Дефлекторы ГАЗ 3110

525

шт

Жиклер омывателя двойной

60

шт

Жиклер омывателя двойной (Волга)

75

шт

Заглушка перед. бампера пластм. с/о ГАЗ 2705

15

шт

Зажим троса капота ГАЗ

15

шт

Замок багажника ВАЗ 2105 (к-т)

195

шт

Замок багажника внутренний ГАЗ 2410

240

шт

Замок багажника ГАЗ 31105

750

шт

Замок вещ. ящика ВАЗ 2105

120

шт

Замок двери УАЗ в сборе

210

шт

Замок капота ВАЗ 2101

75

шт

Замок капота ГАЗ 3302 (площадка)

150

шт

Замок сдвиж. и задней двери ГАЗ 2705

390

шт

Запорный мех. замка Газель (прав)

330

шт

Защелка зад. двери ГАЗ 2705 (к-т)

345

шт

Защелка лев. двери задка ГАЗ 2705 (верхняя)

75

шт

Защелка лев. двери задка ГАЗ 2705 (нижняя)

75

шт

Защита двигателя ВАЗ 1118

660

шт

Защита двигателя ГАЗ 3302

900

шт

Защита капота

2115

шт

Защитный экран

4410

шт

Зеркало боковое ВАЗ 2104 (Люкс ) к-т

720

шт

Зеркало боковое ВАЗ 2121 (левое)

690

шт

Зеркало сална ВАЗ 2108

300

шт

Капот ГАЗ 3102

9750

шт

Каретка сдвижной двери ГАЗ 2705

420

шт

Каретка сдвижной двери ГАЗ 2705

270

шт

Ковер багажника ВАЗ 1118

180

шт

Ковер багажника ГАЗ 31029

330

шт

Ковер пола ВАЗ 2101

990

шт

Ковры салона

2100

шт

Ковры салона ВАЗ 2101-07

975

шт

Крепление запасного колеса ВАЗ 2123

735

шт

Кронштейн перед. бампера ГАЗ 3110 боковой лев.

45

шт

Кронштейн перед. бампера ГАЗ 3110 перед. лев.

105

шт

Кронштейн перед. бампера ГАЗ 3110 перед. прав.

105

шт

Крыло ГАЗ 3102 перед. правое

4350

шт

Крыло ГАЗ 3110 перед. правое

4230

шт

Крышка бара ГАЗ

180

шт

Крышка бачка омывателя

15

шт

Личинка замка двери ГАЗ 3110 в сб

435

шт

Личинки замков ВАЗ 2106

330

шт

Личинки замков ВАЗ 2108

285

шт

Личинки замков ВАЗ 2110

285

шт

Механизм замка двери 2105 (пер. лев.)

345

шт

Механизм замка двери 2108 (лев)

270

шт

Накладка на ручку-крючок задней двери 2101-07

12

шт

Наконечник тяги замка ВАЗ 2108-099

6

шт

Наконечник тяги замка ВАЗ 2110

24

шт

Наконечник тяги замка перед. двери ГАЗ 3110

3

шт

Наконечник тяги ручки двери ГАЗ 31105

15

шт

Направляющая сдвижной двери ГАЗ 2705

210

шт

Обвес Соболь

2700

шт

Обивка двери Газель левая в сб

960

шт

Обойма опускного стекла Газель нижн

165

шт

Ответная часть замка двери 2108 (лев)

120

шт

Петля багажника ГАЗ 2410 прав

345

шт

Петля багажника ГАЗ 3110 лев

375

шт

Петля капота ГАЗ 3102 лев

975

шт

Петля капота ГАЗ 3102 прав

975

шт

Петля капота ГАЗ 31105 лев

1230

шт

Петля капота ГАЗ 31105 прав

1230

шт

Пистон обшивки "Газель"

6

шт

Пистон обшивки 2110

3

шт

Пистон обшивки 2110 (ежик)

3

шт

Пистон обшивки двери ВАЗ 2105

3

шт

Пистон обшивки двери Волга

9

шт

Планка стекла ВАЗ 2101

60

шт

Планка стекла ВАЗ 2109

105

шт

Подкрылки ВАЗ 2104-07 (к-т)

720

шт

Подлокотник ГАЗ 3110

180

шт

Поперечина рамы "Газель"

1035

шт

Прицепное устройство ГАЗ 2752

1860

шт

Проставка задних амортизаторов 2108

150

шт

Пятачок зеркала на стекло

30

шт

Р/к-т личинок замков ВАЗ 2108

60

шт

Рамка кнопки электрич. стеклоподъемника

12

шт

Рамка номера (рельеф)

225

шт

Рамка номера (хром)

765

шт

Ремни безоп. передние ВАЗ 2108-14

2805

шт

Решетка радиатора ГАЗ 3110

5364

шт

Ролик верх рычага сдвижной двери ГАЗ 2705

75

шт

Ролик сдвижной двери нижний ГАЗ 2705

375

шт

Ручка двери ВАЗ 2107

390

шт

Ручка двери ВАЗ 2109 зад. левая

300

шт

Ручка двери ГАЗ наружная

420

шт

Ручка двери Газель наруж. левая

225

шт

Ручка двери Газель наруж. правая

225

шт

Ручка двери наруж. сдвижн. и задняя ГАЗ 2705

330

шт

Ручка двери наруж. УАЗ 452 с ключем

270

шт

Ручка задней двери УАЗ 452

165

шт

Ручка задней левой двери внутр. ГАЗ 2705

195

шт

Ручка крючек ВАЗ 2110

75

шт

Ручка предохранительная капота ГАЗ 31105

12

шт

Ручка стеклоподъемника ВАЗ 2108

18

шт

Ручка стеклоподъемника Волга

90

шт

Ручка стеклоподъемника УАЗ

60

шт

Ручка стеклоподъемника УАЗ (пласт)

18

шт

Ручка-крючок двери 2101-07

15

шт

Ручка-крючок задней двери 2101-07 (металл)

60

шт

Рычаг верх. напр. сдвижной двери ГАЗ 2705

165

шт

Рычаг с/очистителя Газель

390

шт

Собачка личинки ГАЗ 3302

60

шт

Стекло боковое неподвижное Газель

420

шт

Стекло ветровое Toyota

13650

шт

Стекло ветровое ВАЗ 2101 (полоса-шелк)

1260

шт

Стекло ветровое ГАЗ 2410 (полоса + шелк)

1395

шт

Стекло ветровое ГАЗ 2410 (полоса завод)

2820

шт

Стекло ветровое Газель

2700

шт

Стекло двери опускное Волга

435

шт

Стекло двери опускное Газель

375

шт

Стекло двери опускное перед. ВАЗ 2123

795

шт

Стекло п/фары правое

375

шт

Стекло фары ВАЗ 2105 Киржач левое

360

шт

Стекло фары ВАЗ 2105 Киржач правое

360

шт

Стекло фары ВАЗ 2105 ОСВАР левое

345

шт

Стекло фары ВАЗ 2105 ОСВАР правое

345

шт

Стекло фары ВАЗ 2107 ОСВАР левое

345

шт

Стекло фары ВАЗ 2110 левое

390

шт

Стекло фары ВАЗ 2123 правое

885

шт

Стеклоподъемник ГАЗ 2410 перед. лев. (мех)

735

шт

Стеклоподъемник ГАЗ 3110 перед. лев. (мех)

765

шт

Стеклоподъемник Газель лев. (мех)

750

шт

Стеклоподъемник Газель прав. (мех)

750

шт

Стеклоподъемник задний 01-07 (мех)

210

шт

Стеклоподъемник передний 01-07 (мех)

225

шт

Стеклоподъемник передний лев. ВАЗ 2123 (электрич)

1800

шт

Стеклоподъемник передний лев. Волга (электрич)

2100

шт

Стеклоподъемник передний прав. Волга (электрич)

2100

шт

Стеклоподъемник передний прав. ГАЗ 3110 (мех)

765

шт

Стеклоподъемник УАЗ

255

шт

Стеклоподъемники передние ГАЗ 31029 (электрич)

5400

шт

Стопор личинки замка двери

60

шт

Сырая резина (0.5 м)

15

шт

Торсион багажника ГАЗ 3110 (левый)

435

шт

Торсион багажника ГАЗ 3110 (правый)

435

шт

Трапеция с/очистителя Волга

1260

шт

Трапеция с/очистителя Газель

1425

шт

Тройник омывателя

3

шт

Тяга замка сдвижной двери промежут. ГАЗ 2705

30

шт

Тяга с/очистителя УАЗ 469

465

шт

Удлинитель подкачки колеса

210

шт

Утеплитель радиатора ГАЗ 3110

150

шт

Фиксатор замка двери ГАЗ 2705

120

шт

Форсунка омывателя

30

шт

Форсунка омывателя двойная

180

шт

Форсунка омывателя зад. двери (завод)

120

шт

Форсунка омывателя с подогревом

135

шт

Штырь задней двери ГАЗ 2705

90

шт

Щетка с/очистителя "Champion" 01-07

285

шт

Щетка с/очистителя "Champion" 45 см (зимняя)

540

шт

Щетка с/очистителя "Champion" 51 см (зимняя)

585

шт

Щетка с/очистителя "Champion" ВАЗ 2110

585

шт

Щетка с/очистителя "Champion" ГАЗ 3110

540

шт

Щетка с/очистителя "Champion" ГАЗ 3110 (зимняя)

645

шт

Щетка с/очистителя "Champion" Газель

540

шт

Щетка с/очистителя "Finwhale" ВАЗ 2110

375

шт

Щетка с/очистителя 16"

675

шт

Щетка с/очистителя 22" (со спойлером)

750

шт

Щетка с/очистителя 24"

1650

шт

Щетка с/очистителя 40"

1770

шт

Щетка с/очистителя 60"

1200

шт

Щеткодержатель с/очистителя Волга

225

шт

Электрозамок двери (2 к)

390

шт

ИТОГО

145095





Итого: 2 079 725, 70 рублей


Приложение № 3 к информационной карте


Цена за единицу услуг (работ) - «1 нормо-час»


Техническое обслуживание и ремонт автомобилей


Цена за единицу услуг (работ) -

«1 нормо-час»

с учетом НДС

(руб.)

Марка

«Шевроле Нива»

800-00

«ГАЗ-31105»

800-00

«ВАЗ-21074»

800-00

«УАЗ-22069»

800-00

«ГАЗ-3102»

800-00

«ГАЗ-2217»

800-00

«ГАЗ-3110»

800-00

«ВАЗ-21043»

800-00



Главный специалист ОКС и МТО

Управления Судебного департамента

в Калужской области _____________________ / В.И. Зубов /


Приложение № 4 к информационной карте


ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА № _______


на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей отечественного производства в г. Калуга


г. Калуга «___»_________ 20__г.


Управление Судебного департамента в Калужской области, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице начальника Управления Костюкова Александра Александровича, действующего от имени Российской Федерации на основании Положения об Управлении, с одной стороны и _____________________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________________________, действующего на основании ______________ с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», на основании протокола ___________________№____ от «___» ______ 20 г. заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:


1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА


1.1. Государственный заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей отечественного производства (далее - услуги) согласно Приложению № 1, в точном соответствии с Приложением №2, являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.2. Объем услуг, количество и номенклатура запасных частей, расходных материалов определяются Исполнителем согласно нормативным документам завода-изготовителя.

1.3. Государственный заказчик пользуется услугами и оплачивает их в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.4. Место оказания услуг: ________________________________________


2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена Контракта составляет ________________________________________руб., в том числе НДС_____процентов____________________________________________руб. (цифрами и прописью)

2.2. Цена Контракта включает общую стоимость услуг, а также стоимость всех установленных запасных частей, использованных расходных и смазочных материалов, оплачиваемую Государственным заказчиком за полное выполнение Исполнителем своих обязательств по оказанию услуг по Контракту.

2.3. Услуги оплачиваются Государственным заказчиком по тарифам за 1 нормо-час, указанным в Приложении №1, которые являются фиксированными и не подлежат пересмотру на весь срок действия Контракта.


3. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА


3.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует по «31» декабря 2011г. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от полного исполнения принятых обязательств.


4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН


4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1.Оказывать Государственному заказчику истребованные им услуги в соответствии с условиями настоящего Контракта и Приложений №№ 1, 2 к нему.

4.1.2.Соблюдать требования к качеству предоставляемых Государственному заказчику услуг, определенных в настоящем Контракте и Приложении № 1 к нему.

4.1.3.Устранять в течение 3 (трех) календарных дней и за свой счёт обнаруженные в процессе эксплуатации автотранспорта дефекты, которые явились следствием некачественного оказания услуг Исполнителем.

4.1.4.Нести ответственность за сохранность автомобилей Государственного заказчика, переданных Исполнителю в соответствии с Приложением № 2 для проведения технического обслуживания и ремонта.

4.2. Государственный заказчик обязуется:

4.2.1.Предоставить достоверные сведения (реквизиты) при заключении Контракта.

4.2.2.Пользоваться предоставляемыми Исполнителем услугами в соответствии с условиями настоящего Контракта и Приложений №№ 1, 2 к нему.

4.2.3.Своевременно оплачивать потребленные услуги в соответствии с условиями раздела 4 настоящего Контракта.

4.2.4.Предоставлять автомобили для технического осмотра и ремонта в соответствии с Приложением № 2 и в сроки согласованные Сторонами.

4.2.5.При составлении заказ-наряда указать все неисправности, которые необходимо устранить.

4.3. Государственный заказчик вправе осуществлять контроль за процессом оказания услуг (объемами, качеством и сроками оказания услуг) в соответствии с условиями настоящего Контракта.


5. РАСЧЕТЫ ПО КОНТРАКТУ


5.1. Оплата по Контракту осуществляется безналичным расчетом, путем перечисления Государственным заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя по указанным реквизитам.

5.2. Расчеты за фактически оказанные услуги производятся на основании заказ-наряда и Акта выполненных работ, подписанных сторонами, после выставления Исполнителем счёта и счёта-фактуры в течение 10 (десяти) банковских дней.


6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА


6.1. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон статуса, названия, банковских реквизитов, юридического адреса в период действия настоящего Контракта, она должна в течение 5 (пяти) календарных дней письменно известить об этом другую Сторону.

Данные изменения оформляются дополнительным соглашением к настоящему Контракту, подписанным уполномоченными лицами Сторон.


7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН


7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства.

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Государственный заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Уплата неустойки производится путем ее удержания из суммы, подлежащей оплате Исполнителю по настоящему Контракту.

7.3. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.4. Убытки, причиненные Исполнителем Государственному заказчику, взыскиваются в полной сумме сверх неустойки.

7.5. Выплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.6. Исполнитель несет ответственность по настоящему Контракту за действия, привлекаемых им к его исполнению иных лиц, как за свои собственные.


8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ


8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракте отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия..

8.4. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт по соглашению Сторон без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.


9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ


9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

9.2. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Калужской области.


10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ


10.1. Исполнитель оказывает услуги и исполняет прочие обязанности по настоящему Контракту собственными силами. При необходимости Исполнитель имеет право привлекать третьих лиц для оказания отдельных услуг с предварительного письменного согласия Государственного заказчика.

10.2. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой стороне в соответствии с Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Контрактом.

10.3. Все Приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.

10.4. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.


10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Управление Судебного департамента в Калужской области

248000, г. Калуга, ул. Луначарского, д. 42/19

Тел: (4842) 59-06-32, Факс: 56-49-95




ИНН 4027034646 КПП 402701001




УФК по Калужской области (Управление Судебного департамента в Калужской области)

ГРКЦ ГУ Банка России по Калужской области г. Калуга

р/с 40105810700000010001




БИК 042908001






Начальник Управления

______________ / А.А. Костюков / ____________________ / __________/

м.п. м.п.


ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к государственному контракту № _________________

от «____» ____________20__ г.


Перечень, технические характеристики и тарифы оказываемых услуг.


1. В рамках настоящего Контракта Государственному заказчику оказываются

следующие виды услуг:

Техническое обслуживание и ремонт автомобилей


Цена за единицу услуг (работ) -

«1 нормо-час»

с учетом НДС

(руб.)

Сумма

с учетом НДС

(руб.)

Марка

Коли-чество

«Шевроле Нива»

3 шт.







«ГАЗ-31105»

6 шт.







«ВАЗ-21074»

2 шт.







«УАЗ-22069»

2 шт.







«ГАЗ-3102»

4 шт.







«ГАЗ-2217»

2 шт.







«ГАЗ-3110»

1 шт.







«ВАЗ-21043»

1 шт.

































Технические и качественные характеристики услуг, их безопасность и иные показатели, связанные с определением соответствия оказываемых услуг потребностям государственного заказчика:

Оказываемые услуги должны обеспечивать выполнение следующих видов работ: техническое обслуживание, текущий ремонт, ремонт и обслуживание автомобилей по гарантийным обязательствам, ремонт агрегатов, комплекс контрольно-диагностических работ, а также работы по подготовке автомобилей к государственному техническому осмотру (по необходимости).

Номенклатура и количество заменяемых запасных частей и материалов, необходимых для обеспечения выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту служебных автомобилей, обусловлены потребностью, формируемой по результатам проверки технического состояния и диагностирования Исполнителем по согласованию с Государственным заказчиком на день составления заказ-наряда.

Исполнитель должен обеспечивать выполнение всего комплекса диагностических, демонтажно-монтажных и слесарных работ, проводить капитальный ремонт агрегатов автомобилей Государственного заказчика, предоставлять услуги по мойке и химической чистки автомобилей, выполнению электромонтажных, шиномонтажных и других работ, а также осуществлять проверку технического состояния автомобиля при подготовке к государственному техническому осмотру и устранять выявленные недостатки.

В случае обнаружения скрытых не заявленных неисправностей автомобиля в ходе выполнения на нем работ технического обслуживания и ремонта специалисты технического центра совместно с представителем Государственного заказчика согласуют объем дополнительных работ с отделом транспортного обеспечения Государственного заказчика.

Перед выполнением работ в техническом центре Исполнителя должна производиться наружная мойка автомобиля с применением моющих средств.

Автомобили, прошедшие техническое обслуживание и ремонт, должны отвечать требованиям, регламентирующим техническое состояние и оборудование транспортных средств, участвующих в дорожном движении, в части, относящейся к обеспечению безопасности дорожного движения, что должно подтверждаться соответствующим документом, выдаваемым исполнителем названных работ и услуг (статья 18 Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»).

Все устанавливаемые на автомашины Государственного заказчика запасные части, комплектующие (автошины и диски к ним), аксессуары, расходные и смазочные материалы должны быть изготовлены из высококачественных материалов рекомендованных заводом Изготовителем.

Исполнение заявленных услуг должно производиться в согласованный заранее день обращения, и осуществляться в кратчайшие сроки в зависимости от объема услуг по техническому обслуживанию и ремонту.

Представитель Государственного заказчика может наблюдать весь процесс оказания услуг непосредственно в зоне проведения мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту.

В случае возникновения трудноразрешимой технической проблемы к ее решению должны привлекаться представители официального дистрибьютора вышеуказанных марок автомашин, располагающие всей технической поддержкой Изготовителя.

Исполнитель должен использовать для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Государственного заказчика диагностическое и ремонтное оборудование соответствующее технологическим требованиям завода изготовителя, в том числе:

- подъемники;

- диагностическое оборудование;

- инструмент для ремонта;

- оборудование для сход-развала;

- оборудование для бесконтактной мойки автомобилей;

- шиномонтажное и балансировочное оборудование;

- оборудование для регулировки света фар;

- диагностическое оборудование для тестирования и очистки форсунок;

- аппараты для экспресс замены масла;

- сварочный аппарат;

- аппарат для точечной сварки в среде защитного газа.

Сроки выполнения услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей должны соответствовать нормативам установленным Изготовителем. Плановые технические обслуживания автомобилей, услуги по ремонту, связанные с устранением неисправностей автомобилей, вызванных отказами или сбоями, производятся Исполнителем на основании заявки Государственного заказчика и оформляются в виде заказ-наряда.

Существенные дефекты, не указанные, в заказ-наряде, выявленные в ходе оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту, должны устраняться только после предварительного устного согласования по телефону или получения письменного согласия на это ответственного лица Государственного заказчика.

Ремонт и техническое обслуживание автомобилей должны производиться по технологиям, рекомендованным Изготовителем обслуживаемого автомобиля.

Исполнитель несет материальную ответственность за сохранность автотранспортных средств Государственного заказчика, принятых на техническое обслуживание и ремонт.

На оказанные услуги по техническому обслуживанию и ремонту должны быть установлены Гарантии Исполнителя, отвечающие требованиям и нормативам завода-Изготовителя.

Если Исполнитель производит техническое обслуживание и ремонт автомобилей Государственного заказчика с привлечением третьих лиц, претензии по качеству работ и качеству установленных запасных частей Государственный заказчик предъявляет Исполнителю, который несет ответственность за их действия как, за свои собственные.

Все услуги по техническому обслуживанию, ремонту и все устанавливаемые на автомобили запасные части должны иметь гарантию. Качество оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту должно соответствовать технологическим требованиям Изготовителя автомобиля.

Исполнитель обязан гарантировать качество и надежность выполненных работ (оказанных услуг). Ответственность за качество услуг по техническому обслуживанию и ремонту при соблюдении правил эксплуатации автомобиля и соответствующих узлов и агрегатов должен нести Исполнитель. Устранение недостатков в работе Исполнителя производится за счет Исполнителя.

На все виды услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей предоставляется срок гарантии – 10 дней.

На все установленные Исполнителем оригинальные запасные части предоставляется срок гарантии – 1 месяц.

Количество оказываемых услуг, количество запасных частей и материалов может изменяться в течение срока действия контракта исходя из фактической потребности при эксплуатации автомобилей Государственного Заказчика.


Термины и определения.

- «Автомобиль» или «Автомобили» означают автомобили, принадлежащие Государтсвенному заказчику и указанные в Приложении № 3 Государственного контракта.

- «Ремонт» автомобиля означает оказание внеплановых услуг по устранению любых неисправностей автомобиля (в том числе и дефектов кузова), вызванных износом автомобиля, дорожно-транспортным происшествием или заводским дефектом составных частей автомобиля.

- «Техническое обслуживание» автомобиля означает комплекс диагностических и профилактических услуг, учитывая межремонтный пробег автомобиля в километрах, предусмотренных гарантийной (сервисной) книжкой Изготовителя данного автомобиля.

- «Сервисные услуги»- услуги Исполнителя по техническому обслуживанию и ремонту принадлежащих Государственному заказчику автотранспортных средств. В состав сервисных услуг включаются услуги по диагностике всех систем автомобиля, установке дополнительного оборудования, полировке кузова, очистке салона т.д. и т.п.

- «Предоставление запасных частей и расходных материалов» означает приобретение и установку Исполнителем запасных частей и расходных материалов, в ассортименте необходимом при оказании услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Государственного заказчика, с последующей оплатой запасных частей и расходных материалов, отраженных в документах представленных Исполнителем к оплате.

- Услуги оплачиваются Государственным заказчиком по ценам на единицы услуг и ценам на единицы запасных частей, представленным Исполнителем, отраженным в Приложении №1 и в Приложении № 2 Государственного контракта, являющимся фиксированными и не подлежащими пересмотру на весь срок действия Контракта.

- Заказ-наряд – документ, в котором Исполнитель и Государственный заказчик, либо уполномоченный представитель Государственного заказчика, согласовывают перечень работ (услуг), планируемых к выполнению на транспортном средстве Государственного заказчика, их предварительную стоимость, а также сроки выполнения работ. Данный Заказ-наряд может быть изменен и дополнен.

- Акт выполненых работ – документ, содержащий полный перечень произведенных на транспортном средстве Государственного заказчика работ и затраченных материалов, а также их окончательную стоимость. Принятие Государственным заказчиком, либо его уполномоченным лицом, выполненных Исполнителем работ (услуг) по настоящему Договору производится путем внесения Государственным заказчиком, либо его уполномоченным лицом, соответствующей записи в Акт.


Государственный заказчик: Исполнитель:

Начальник Управления

Судебного департамента в

Калужской области


______________ / А.А. Костюков / _________________ / /

м.п. м.п.


ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к государственному контракту № _________________

от «____» ____________ 20 __ г.


Перечень транспортных средств

находящихся на балансе Управления Судебного департамента в Калужской области,

подлежащих техническому обслуживанию и ремонту в г. Калуге


п/п

Государственный номерной знак

Год выпуска

Марка, модель ТС

1

Х 022 ХХ 40

2008

ШЕВРОЛЕ НИВА

2

Х 015 ХХ 40

2006

ШЕВРОЛЕ НИВА

3

Х 055 ХХ 40

2005

ШЕВРОЛЕ НИВА

4

Х 048 ХХ 40

2007

ГАЗ - 31105

5

Е 910 ЕЕ 40

2006

ГАЗ - 31105

6

Х 043 ХХ 40

2008

ГАЗ - 31105

7

Х 029 ХХ 40

2008

ГАЗ - 31105

8

Х 020 ХХ 40

2008

ГАЗ - 31105

9

Х 014 ХХ 40

2008

ГАЗ - 31105

10

Х 042 ХХ 40

2002

ГАЗ – 3110

11

Х 012 ХХ 40

2002

ГАЗ – 2217

12

Х 011 ХХ 40

2003

ГАЗ – 22171

13

В 446 НК 40

2003

ВАЗ – 21043

14

Х 034 ХХ 40

2003

ГАЗ – 3102

15

А 391 АА 40

2004

ГАЗ – 3102

16

Х 049 ХХ 40

2008

ГАЗ – 3102

17

В 061 УН 40

2002

ГАЗ – 3102

18

В 797 ВТ 40

2002

ВАЗ – 21074

19

Е 600 ЕТ 40

2006

ВАЗ – 21074

20

В 012 ХЕ 40

2004

УАЗ – 22069-04

21

В 795 НЕ 40

2002

УАЗ – 220692 – 04



Государственный заказчик: Исполнитель:

Начальник Управления

Судебного департамента в

Калужской области


______________ / А.А. Костюков / ____________________ / /

м.п. м.п.






- -