Документация об аукционе на проведение открытого аукциона
| Вид материала | Документация об аукционе |
- Документация на проведение открытого аукциона по размещению государственного оборонного, 1609.19kb.
- Документация об аукционе для проведения открытого аукциона, 5378.14kb.
- «Поставка книжной продукции во 2 квартале 2008г.», 1201.97kb.
- Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме, 3123.89kb.
- Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме, 8540.86kb.
- Документация об аукционе по проведению открытого аукциона на право заключения государственного, 3430.87kb.
- Инструкция по подготовке и заполнению заявки на участие в аукционе 11 > подача заявок, 2751.18kb.
- А. Н. Карпов «01» декабря 2008г, 638.28kb.
- Документация об аукционе по проведению открытого аукциона на право заключения государственного, 1535.46kb.
- Документация об аукционе по проведению открытого аукциона на право заключения государственного, 2572.73kb.
ЧАСТЬ 3. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ____
на поставку учебного и учебно-наглядного оборудования (Лот № 1-7)
г. Калуга | | | «_____» ___________200___г. |
Государственное образовательное учреждение «Знание», именуемое в дальнейшем Государственный заказчик, в лице директора Литвинова В.Ф., действующего на основании Положения, с одной стороны от имени Калужской области и ______________________ (указываются сведения об участнике-победителе), именуемый в дальнейшем Поставщик, с другой стороны, на основании протокола ____________________ от ___________2008г. № _______ , заключили между собой настоящий государственный контракт (далее – Контракт).
Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется в установленный настоящим контрактом срок поставить учебные и учебно – наглядные пособия (кабинеты) далее - товар, а Заказчик обязуется принять и оплатить товар.
1.2. Поставка товара осуществляется по адресу г. Калуга, ул. Баррикад 172 «Б».
1.3. Цена, количество и ассортимент товара, подлежащего поставке в рамках настоящего контракта, указаны в спецификации (приложение N 1 к государственному контракту).
- Обязательства сторон
2.1. Поставщик обязуется:
2.1.1. Надлежащим образом исполнять обязанности Поставщика по настоящему контракту, обеспечить поставку товара в 4 квартале 2008 года, но не позднее 31 декабря 2008г.
2.1.2. Поставить товар надлежащего качества, количества и ассортимента.
2.1.3. Одновременно с поставкой товара передавать Заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы (в том числе: надлежащим образом заверенные сертификаты и/или декларации о соответствии; удостоверения качества, в котором должны быть отражены номера и даты выдачи удостоверения, наименования и адреса изготовителя продукции, наименования продукции, показатели качества, дата изготовления).
2.1.4. Проводить сверку расчетов с Заказчиком;
2.1.5. По окончании поставки товаров предъявлять Заказчику документы на оплату поставленного товара.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Оплатить поставленный товар на основании представленных Поставщиком документов, свидетельствующих о поставке товара (товарно-транспортных накладных с подписью Заказчика о получении), а также документов, предусмотренных в статье 3 контракта;
2.2.2. Проводить контроль за качеством поставляемого Поставщиком товара, в том числе в случае необходимости проводить в установленном порядке экспертизу поставленного товара.
3. Порядок и сроки поставки товара
3.1. Датой поставки считается дата подписания акта сдачи-приемки представителем Заказчика.
3.2. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента передачи товара представителем Поставщика представителю Заказчика и подписания накладной представителем Заказчика.
4. Упаковка, маркировка, доставка
4.1. Тара, упаковка и маркировка товара должны соответствовать условиям требований торгового оборота.
4.2. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара от повреждений при перевозке,
4.3. Каждое грузовое место должно иметь маркировку с указанием содержимого.
4.4. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу товара вследствие некачественной, ненадлежащей или поврежденной упаковки.
4.5.Поставщик обязан доставить товар до склада Заказчика в количестве, ассортименте, в сроки, согласно полученной заявки Заказчика, на чистом и оборудованном для перевозки пищевых продуктов автотранспорте, при наличие на него санитарного паспорта.
5. Качество, порядок приемки товара
5.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям ГОСТ, СанПин.
Заказчик должен принять товар по количеству.
5.2. Приемка производится в присутствии представителя Поставщика по накладной, представляемой Заказчику.
5.3. В случае обнаружения факта поставки товара ненадлежащего количества, ассортимента и/или качества Поставщик обязан заменить такой товар на товар надлежащего количества, ассортимента или качества в сроки, согласованные с Заказчиком. Все расходы в этом случае осуществляются за счет Поставщика.
6. Цена контракта
6.1. Цена товара составляет ___________________ рублей, в т.ч. НДС и включает в себя затраты на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов, и других обязательных платежей.
6.2. Цена товара является фиксированной и пересмотру сторонами не подлежит.
7. Порядок расчетов
7.1. Оплата по настоящему Контракту производится за счет средств бюджета Калужской области на 2008 год путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по мере поступления денежных средств.
7.2. Заказчик в течение 10 дней с момента заключения настоящего контракта при наличии средств обязан перечислить Поставщику аванс в размере 30%. Задержка перечисления аванса не освобождает Поставщика от обязанности поставки товара в определенный контрактом срок.
7.3. Окончательный расчет Заказчик производит по факту поставки товара в течение 10 дней с момента поставки при наличии средств.
8. Срок действия Контракта
8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до «31 » декабря 2008г.
9. Ответственность сторон
9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
9.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика
9.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту или устранения нарушений.
9.5. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении договора, решаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования их дружеским путем споры разрешаются Арбитражным судом. Калужской области.
10. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
10.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, возникшие после заключения Контракта в результате непредвиденных событий, за которые стороны не несут ответственности. К ним, в частности (но не исключительно) относятся:
(а) война, военные действия;
(б) ударные волны от полетов самолетов, передвигающихся на сверхзвуковых скоростях;
(в) бунт, волнения, беспорядки;
(г) экологические катастрофы и их последствия.
10.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.
11. Расторжение Контракта
11.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
12. Особые условия
12.1. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.
12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны и скреплены печатями всеми сторонами.
12.3.Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, каждый из которых имеет равную юридическую силу.
13. Приложения
13.1. Спецификация товара.
14. Реквизиты и подписи сторон
| Государственный заказчик: | | Поставщик: |
| Государственное образовательное учреждение «Знание» | | |
| Адрес: 248018, г. Калуга, ул. Баррикад, 172/б Тел./факс: 74-57-73 Расчетный счет: 40603810100002000483 ГРКЦ ГУ Банка России по Калужской обл. БИК: 042908001 Идентификационный номер (ИНН): 4029018657 КПП: 402901001 Код по ОКОНХ: 92200 Код по ОКПО: 48367655 | | адрес ИНН КПП БИК р/с к/с |
| М.В.Дулинов | | __________ |
М.П. М.П.
Приложение №1
к государственному контракту №____ от _____________по лоту № _______
Перечень учебного и учебно-наглядного оборудования для кабинета _________________ для городских школ.
| № п/п | Наименование товара | Техническая спецификация товаров: технические характеристики, параметры и описание | Кол-во (штук), комплектов на один кабинет | Кол-во (штук), комплектов на пять кабинетов | Цена (в рублях) | Сумма (в рублях) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Перечень учебного и учебно-наглядного оборудования для кабинета _________________
для сельских школ.
| № п/п | Наименование товара | Техническая спецификация товаров: технические характеристики, параметры и описание | Кол-во (штук), комплектов на один кабинет | Цена (в рублях) | Сумма (в рублях) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
ЧАСТЬ 4. ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ