Акционерное Общество «Мобильные ТелеСистемы»
| Вид материала | Документы |
- Информация о сооо «Мобильные ТелеСистемы», 214.74kb.
- Анализ финансовой отчетности сооо «Мобильные ТелеСистемы» Для анализа динамики развития, 284.87kb.
- Вице-президент ОАО «Мобильные ТелеСистемы»: Арендовать участок земли для работы операторам, 14.45kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «комстар-объединенные ТелеСистемы», 3714.96kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «комстар объединенные ТелеСистемы», 3866kb.
- Портрет предприятия: ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (мтс), 284.48kb.
- Оао «Мобильные ТелеСистемы»: история развития компании, 384.92kb.
- «Мобильные ТелеСистемы», 3050.42kb.
- Информационные материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Годового, 88.83kb.
- Акционерное Общество "Смоленское Акционерное Общество Макаронных Изделий", 1373.49kb.
3.9. Подписание Договора
3.9.1. Договор между Заказчиком и Победителем подписывается в течение 16-ти дней после утверждения протокола по выбору победителя председателем Комиссии.
3.9.2. Условия Договора определяются в соответствии с требованиями Заказчика и пунктом 1.2.5.
3.10. Уведомление Участников о результатах запроса предложений
3.10.1. Организатор после подписания договора с победителем направит всем Участникам письменное уведомление, в котором указывает:
– наименование и адрес Победителя; краткое изложение предмета и общей цены Договора.
-
Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение
4.1. Письмо о подаче оферты (форма письма о подаче оферты приведена в Приложении №1 к настоящему Запросу предложений).
4.2. Стоимостные показатели проведения работ по обследованию металлоконструкций, фундаментов объектов связи форма приведена в Приложении №2 к настоящему Запросу предложений.
4.3. Протокол разногласий по проекту Договора (форма протокола разногласий по проекту Договора подряда приведена в Приложении №3 к настоящему Запросу предложений).
4.4. Анкета участника и документы, подтверждающие соответствия Участника требованиям Заказчика (форма анкеты участника приведена в Приложении №4 к настоящему Запросу предложений).
5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ЗАПРОСУ.
5.1. Приложение №1. Письмо оферты (типовая форма).
5.2. Приложение №2. Стоимостные показатели проведения работ по обследованию, металлоконструкций, фундаментов объектов связи.
5.3. Приложение №3. Протокол разногласий к проекту Договора на оказание услуг (типовая форма).
5.4. Приложение №4. Анкета участника конкурсной процедуры (типовая форма).
5.5. Приложение №5. Договор на оказание услуг (типовая форма, с приложениями).
Приложение 1 Запросу Предложений
(типовая форма)
«_____»______________200__ г.
№________________________
Уважаемые господа!
Изучив Уведомление о проведении запроса предложений, опубликованное в [указывается источник и дата публикации], и Документацию по запросу предложений, и, принимая установленные в них требования и условия запроса предложений,
________________________________________________________________________,
(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)
зарегистрированное по адресу
________________________________________________________________________,
(юридический адрес Участника)
предлагает заключить Договор на оказание услуг:
________________________________________________________________________
(краткое описание оказываемых ус луг)
на условиях и в соответствии с предложением и Тарифно-ценовыми показателями, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему письму.
Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «____»_______________________года.
Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:
- Стоимость и срок оказания услуг — на ____ листах;
- Протокол разногласий по проекту Договора — на ____ листах;
- Анкета Участника — на ____ листах;
- Документы, перечисленные в Требованиях к Участнику — на ____ листах.
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Инструкции по заполнению
Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.
Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы), юридический адрес,
Участник должен указать, что стоимостные показатели проведения работ (Приложение №2), Протокол разногласий (Приложение №3) , являются неотъемлемым приложением к настоящему письму и составляют вместе с настоящим письмом Предложение, на общую сумму
Итоговая стоимость Предложения _____________________________ руб. без НДС.
Кроме того НДС ________________________________ руб.
Итоговая стоимость Предложения _____________________________ руб. с НДС.
Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «____»_______________________года.
Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:
1. Указать название Приложения №2 (форма 2) — на ____ листах;
2. Протокол разногласий по проекту Договора (форма 3) – на ____листах;
3. Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям — на ____ листах.
Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями Запроса предложений.
Приложение №2
к Запросу Предложений
(типовая форма)
Стоимостные показатели проведения работ по обследованию, металлоконструкций, фундаментов объектов связи.
| № п/п | № БС | Адрес | Тип АМС | Стоимость проведения работ , руб без НДС |
| 1 | 30451 | Нижегородская область, Арзамасский р-н, | 70м (башня) | |
| п.Водоватово | ||||
| 2 | 30160 | Нижегородская обл., Выксунский р-н, | 70м (башня) | |
| п.Чупалейка | ||||
| 3 | 30161 | Нижегородская обл., Арзамасский р-н, | 70м (башня) | |
| с.Пустынь | ||||
| 4 | 30415 | Нижегородская обл., Шахунский р-н, | 70м (башня) | |
| п. Сява | ||||
| 5 | 30438 | Нижегородская обл., Навашинский р-н, | 70м (башня) | |
| п. Корниловка | ||||
| 6 | 30440 | Нижегородская обл., Выксунский р-н, | 70м (башня) | |
| п.Туртапка | ||||
| 7 | 30452 | Нижегородская обл., Кулебакский р-н, | 70м (башня) | |
| п.Ломовка | ||||
| 8 | 30457 | Нижегородская обл., Володарский р-н, | 70м (башня) | |
| п. Чичерево | ||||
| 9 | 30421 | Нижегородская обл., Чкаловский р-н., | 70м (башня) | |
| п. Пурех | ||||
| 10 | 30423 | Нижегородская обл., Уренский р-н, | 70м (башня) | |
| пгт Арья | ||||
| 11 | 30412 | Нижегроодская обл., Кстовский р-н, | 52м (башня) | |
| п.Игумново | ||||
| 12 | 30436 | Нижегородская обл.,Кстовский р-н, | 70м (башня) | |
| п. Запрудное в поле на выезде в северном | ||||
| направлении из п. Запрудное справа от дороги | ||||
| 13 | 30414 | Нижегородская обл., Краснобаковский р-н, | 70м (башня) | |
| п. Ветлужский | ||||
| 14 | 30422 | Нижегородская обл., Вачский р-н., п. Озябликово | 70м (башня) | |
| на выезде из п. Озябликово слева от трассы | ||||
| 15 | 30417 | Нижегородская обл., г. Семенов | 70м (башня) | |
| 16 | 30441 | Нижегородская обл, Ардатовский район ,д.Мухтолого | 70м (башня) | |
Примечание:
Стоимость, учитывает все затраты и согласования необходимые для производства Работ.
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Приложение №3
к Запросу предложений
(типовая форма)
Протокол разногласий к проекту Договора
Наименование и адрес Участника: __________________________________________
«Обязательные» условия Договора
| № п/п | № пункта проекта Договора | Исходные формулировки | Предложения Участника | Примечания, обоснование |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| … | | | | |
«Желательные» условия Договора
| № п/п | № пункта проекта Договора | Исходные формулировки | Предложения Участника | Примечания, обоснование |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| … | | | | |
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Инструкции по заполнению
Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.
Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
Данная форма заполняется как в случае наличия у Участника требований или предложений по изменению проекта Договора, так и в случае отсутствия таких требований или предложений; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Согласны с предложенным проектом Договора».
В случае наличия у Участника предложений по внесению изменений в проект Договора, Участник должен представить в составе своем Предложении данный протокол разногласий. В подготовленном протоколе разногласий Участник должен четко разделить обязательные и желательные для него условия Договора. «Обязательными» здесь считаются предложения и условия, в случае непринятия которых он откажется подписать Договор. «Желательными» здесь считаются предложения по условиям Договора, которые он предлагает на рассмотрение Организатора, но отклонение которых Организатором не повлечет отказа Участника от подписания Договора в случае признания его Победителем.
Организатор оставляет за собой право рассмотреть и принять перед подписанием Договора предложения и дополнительные (не носящие принципиального характера) изменения к Договору. В случае если стороны не придут к соглашению об этих изменениях, стороны будут обязаны подписать Договор на условиях, изложенных в настоящей Документации и Предложении Победителя. В любом случае Участник должен иметь в виду что:
- если какое-либо из обязательных Договорных предложений и условий, выдвинутых Участником, будет неприемлемо для Организатора, такое Предложение будет отклонено независимо от содержания технико-коммерческих предложений;
- в любом случае, предоставление Участником протокола разногласий по подготовленному Организатором исходному проекту Договора не лишает Участника и Организатора права обсуждать эти условия и изменять их в процессе преддоговорных переговоров для достижения соглашения в отношении изменения этих условий.
Приложение №4
к Запросу предложений
(типовая форма)
Анкета Участника
Наименование и адрес Участника: _________________________________
| № п/п | Наименование | Сведения об участнике |
| 1. | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника | |
| 2. | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) | |
| 3. | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) | |
| 4. | ИНН Участника | |
| 5. | Юридический адрес | |
| 6. | Почтовый адрес | |
| 7. | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса | |
| 8. | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) | |
| 9. | Телефоны Участника (с указанием кода города) | |
| 10. | Факс Участника (с указанием кода города) | |
| 11. | Адрес электронной почты Участника | |
| 12. | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона | |
| 13. | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника | |
| 14. | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона | |
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Инструкции по заполнению
Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.
Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».
В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.
Приложение №5
к Запросу предложений (типовая форма)
ДОГОВОР ПОДРЯДА №
на выполнение инженерно-обследовательских работ
г. Нижний Новгород «__»______________ 2009г.
Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Технического директора филиала ОАО «МТС» «Макро-регион “Поволжье-СЗ» Ворожцова Сергея Борисовича, действующего на основании доверенности №1353/08 от 05.11.2008г., с одной стороны и ______«», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», лице Генерального директора Ф_И_О, действующего на основании устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор подряда о нижеследующем:
- Предмет договора
1.1. Соблюдая Соглашение о конфиденциальности (Приложение №3 к настоящему Договору), Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить инженерно –обследовательскую оценку технического состояния металлоконструкций, фундаментов объектов связи (далее – «Работы»), принадлежащих филиалу ОАО «Мобильные ТелеСистемы» в Нижнем Новгороде, на соответствие проектным решениям, а Заказчик обязуется принять и оплатить их результат в соответствии с положениями настоящего Договора.
1.2. Подрядчик выполняет Работы, предусмотренные условиями настоящего Договора, заключенными Сторонами Заказами (Приложение №2) на основании Протокола договорной цены (Приложение №1), техническим заданием (приложение №4) и предоставляет их результат: согласованный с органами Ростехнадзора по Нижегородской области отчет о проведении обследования технического состояния металлоконструкций, фундаментов объекта связи на соответствие проектным решениям.
- Сроки выполнения Работ
2.1. Начало выполнения Подрядчиком Работ определятся датой подписания сторонами конкретного Заказа (Приложение №2 к настоящему Договору).
2.2. Окончание выполнения Подрядчиком Работ по обследованию объектов связи составляет не более 6 месяцев со дня подписания конкретного Заказа (Приложение №2).
- Права и обязанности сторон
3.1. Заказчик имеет право:
3.1.1. В любое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.
3.1.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата Работы, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней после получения от Подрядчика извещения об окончании Работ, осмотреть и принять результат Работ, а при обнаружении недостатков в Работе немедленно уведомить об этом Подрядчика.
3.2.2. Оплатить выполненные Подрядчиком Работы в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором.
3.2.3. Обеспечить представителей Подрядчика, выполняющих Работы, доступом на объекты связи Заказчика, согласно заключенным Заказам (Приложение №2).
3.2.4. Предоставить Подрядчику все исходные данные, необходимые для выполнения работ.
3.3. Подрядчик обязан:
3.3.1. Выполнить все Работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и техническим заданием (приложении №4), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, и сдать результат Работ Заказчику в состоянии, соответствующем условиям настоящего Договора.
3.3.2. По окончании Работ передать результат Работ Заказчику, а также передать Заказчику информацию, необходимую для использования результата Работ.
3.4. Подрядчик имеет право:
3.4.1. Самостоятельно организовывать свою работу.
3.4.2. Досрочно сдать результат Работ Заказчику.
- Цена Работ и порядок расчетов
4.1. Стоимость Работ, производимых Подрядчиком по настоящему Договору, определяется Заказами (Приложение №2 к настоящему Договору) на основании Протокола согласования договорной цены (Приложение №1 к настоящему Договору) и выражается в российских рублях.
4.2. Заказчик производит оплату 100% общей стоимости Работ конкретного Заказа (Приложение №2 к настоящему Договору) в течение десяти банковских дней с момента получения счета Подрядчика, выставленного на основании подписанного Сторонами «Акта сдачи-приемки выполненных работ».
4.3. Подрядчик предоставляет Заказчику счет-фактуру в течение 5 (пяти) рабочих дней, после подписания Сторонами «Акта сдачи-приемки выполненных работ».
4.4. Обязательство Заказчика по осуществлению платежа считается исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4.5. Любые платежи, установленные настоящим Договором, могут быть совершены как непосредственно Сторонами, так и третьими лицами.
4.6. Плательщиком и выгодоприобретателем является филиал ОАО «Мобильные ТелеСистемы» в Нижнем Новгороде.
4.7. Стоимость работ на период действия является фиксированной и пересмотру не подлежит.
- Порядок сдачи-приемки Работ
5.1. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика об окончании Работ в течение 2-х дней с момента их окончания.
5.2. Сдача результатов Работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком производится в соответствии с условиями Договора, требованиями: СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»; СНиП 2-23-81 «Стальные конструкции. Нормы проектирования»; СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции», и оформляются «Актом сдачи - приемки выполненных работ» подписываемым обеими Сторонами, с указанием недостатков (в случае их обнаружения), а также сроков их устранения. Подрядчик обязан в течение 7 (семи) календарных дней со дня получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет.
5.3. Датой выполнения Работ считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных Работ.
5.4. Заказчик вправе копировать, распространять, передавать третьим лицам и использовать результат Работ по своему усмотрению без каких-либо ограничений.
- Ответственность сторон
6.1. За нарушение установленного по Договору окончательного срока выполнения работ, Заказчик вправе начислить Подрядчику пеню в размере 1/365 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости просроченных работ за каждый день просрочки, но не более 10% от указанной стоимости.
6.2. За нарушение сроков оплаты согласно п.2.2. Подрядчик вправе начислить пеню в размере 1/365 ставки рефинансирования ЦБ РФ от просроченной к оплате суммы за каждый день просрочки, но не более 10% указанной суммы.
6.3. Начисление пени является правом, а не обязанностью сторон. Если пеня не предъявлена, то ее размер равен нулю.
6.4. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору или устранения нарушений.
- Действие непреодолимой силы
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение Обстоятельств по настоящему Договору, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или предотвратить разумными мерами, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна известить об этом другую сторону.
7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон путем направления уведомления другой стороне. В этом случае стороны обязаны произвести взаиморасчет по факту выполненных Работ.
7.4. Обстоятельства непреодолимой силы продлевают срок исполнения тех пунктов данного Договора, выполнение которых явилось невозможным вследствие этих обстоятельств.
7.5. Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения обязательств по Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, должна самостоятельно предпринять все разумные и возможные меры с целью ограничить неблагоприятные последствия, вызванные указанными обстоятельствами.
7.6. Акты государственных органов, принятые после заключения сторонами Договора, содержащие запрет на исполнение Договора, являются обстоятельствами непреодолимой силы и освобождают Стороны от исполнения обязательств в случае, если они имеют юридическую силу, которая распространяется на отношения, возникшие в период действия Договора. Если такие акты препятствуют Сторонам исполнять Договор частично, Стороны приводят Договор в соответствие с новыми требованиями Закона путем заключения дополнительного соглашения.
- Срок действия Договора и условия его расторжения
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания последней из Сторон и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.
8.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор в любое время по взаимному соглашению, оформленному в письменном виде, предварительно проведя все взаиморасчеты.
8.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в следующих случаях:
8.3.1. при нарушении Подрядчиком условий настоящего Договора, ведущих к снижению качества Работ;
8.3.2. при отзыве у Подрядчика Лицензии, дающей право на осуществление Работ;
8.3.3. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством России и условиями настоящего Договора.
8.4. Реорганизация любой из Сторон не является основанием для изменения условий или расторжения настоящего Договора. В этом случае настоящий Договор сохраняет силу для правопреемника соответствующей Стороны.
8.5. Недействительность какого-либо из положений Договора не влечет автоматически недействительности других его положений.
- Заключительные положения
9.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. Срок ответа на претензию устанавливается в 10 (десять) рабочих дней. При не достижении согласия путем переговоров, Стороны вправе обратиться в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.
9.2. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
9.3. Все уведомления и сообщения, касающиеся исполнения обязательств по настоящему Договору, должны направляться в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. Сообщения будут считаться доставленными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.
9.4. Заказчик вправе без письменного согласия Подрядчика передавать другим лицам свои права по настоящему Договору. Подрядчик не вправе без письменного согласия Заказчика передавать другим лицам свои права по настоящему Договору.
9.5. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ.
10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
10.1. Под конфиденциальной понимается любая информация (в том числе информация, составляющая коммерческую тайну Заказчика) технического, коммерческого, финансового характера прямо или косвенно относящаяся к взаимоотношениям Заказчика и Подрядчика, не опубликованная в открытой печати или иным образом не переданная для свободного доступа, и ставшая известной сторонам в ходе выполнения настоящего Договора (Заказов к нему) или предварительных переговоров о его заключении.
10.2. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию и не использовать её любым другим образом, кроме как для выполнения задач по настоящему Договору. Стороны обязуются предпринять все необходимые меры для предотвращения разглашения конфиденциальной информации его сотрудниками, в том числе и после их увольнения.
10.3. Предпринятые каждой стороной меры по предотвращению разглашения конфиденциальной информации должны быть не меньшими, чем меры, предпринимаемые другой стороной по предотвращению разглашения собственной информации, считаемой ею конфиденциальной.
10.4. В случае установления факта передачи информации конфиденциального характера к третьим лицам по вине Подрядчиков Заказчик может потребовать от Подрядчика выплаты неоспариваемой суммы штрафных санкций в размере 30% от стоимости Работ по конкретному Заказу (Приложение №2) за каждый факт передачи.
10.5. Подрядчик не вправе разглашать или иным образом использовать информацию о Заказчике и его аффилированных лицах, их деятельности, ценных бумагах Заказчика и его аффилированных лицах, которая не является общедоступной («инсайдерская информация»), и которая стала известной ему в результате реализации прав и исполнения обязанностей по настоящему Договору.
10.6. Подрядчик не вправе самостоятельно совершать сделки или давать кому-либо поручение (указание) о совершении сделок с ценными бумагами Заказчика или его аффилированных лиц на основе инсайдерской информации.
10.7. Подрядчик не вправе передавать кому-либо инсайдерскую информацию, за исключением случаев передачи инсайдерской информации третьим лицам в процессе реализации прав и выполнения Подрядчиком обязанностей по настоящему Договору при условии наличия письменного согласия Заказчика на такую передачу.
10.8. Разглашение и передача инсайдерской информации третьим лицам в процессе исполнения настоящего Договора должны осуществляться Подрядчиком исключительно в случаях, предусмотренных настоящим договором, и в пределах, необходимых для реализации прав и выполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, и в порядке, предусмотренном действующим законодательством и внутренними документами Заказчика.
10.9. Подрядчик не вправе использовать инсайдерскую информацию в целях, не отвечающих целям реализации прав и исполнения обязанностей по настоящему Договору, в том числе использовать инсайдерскую информацию в своих интересах, и в интересах третьих лиц, включая (но не ограничиваясь):
- осуществление торговли на основании инсайдерской информации;
- рекомендации третьим лицам о покупке, продаже, сохранении ценных бумаг Заказчика на основании инсайдерской информации;
- передачу инсайдерской информации третьим лицам за вознаграждение или без вознаграждения;
- публикацию или распространение инсайдерской информации иным образом.
10.10. Заказчик может потребовать от Подрядчика, виновного в неправомерном использовании и распространении инсайдерской информации, возмещения в полном размере убытков, причиненных Заказчику указанными неправомерными действиями.
Приложения:
1. Приложение № 1. Протокол согласования договорной цены;
2. Приложение № 2. Форма Заказа;
3. Приложение № 3. Соглашение о конфиденциальности;
4. Приложение № 4. Техническое задание.
11. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
| Реквизиты Подрядчика: | Реквизиты Заказчика: |
| | Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» |
| От Подрядчика: Генеральный директор ___________________ «___» ___ ________ 2009 г. М.П. | От Заказчика: Технический директор Филиала ОАО «Мобильные ТелеСистемы» «Макро-регион «Поволжье-СЗ» ___________________ С.Б. Ворожцов На основании доверенности №1353/08 от 05.11.2008г. «___» _____________ 2009 г. М.П. Финансовый директор Филиала ОАО «Мобильные ТелеСистемы» «Макро-регион «Поволжье-СЗ» ___________________ А.В. Теверовский На основании доверенности №1377/08 от 05.11.2008г. «___» _____________ 2009г. |
Приложение №1
к Договору № от «____»________________2008 г.
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ я
- Стоимость Работ по проведении оценки технического состояния металлоконструкций, фундаментов объектов связи включает в себя:
| № п/п | № БС | Адрес | Тип АМС | Стоимость проведения работ , руб без НДС |
| 1 | 30451 | Нижегородская область, Арзамасский р-н, | 70м (башня) | |
| п.Водоватово | ||||
| 2 | 30160 | Нижегородская обл., Выксунский р-н, | 70м (башня) | |
| п.Чупалейка | ||||
| 3 | 30161 | Нижегородская обл., Арзамасский р-н, | 70м (башня) | |
| с.Пустынь | ||||
| 4 | 30415 | Нижегородская обл., Шахунский р-н, | 70м (башня) | |
| п. Сява | ||||
| 5 | 30438 | Нижегородская обл., Навашинский р-н, | 70м (башня) | |
| п. Корниловка | ||||
| 6 | 30440 | Нижегородская обл., Выксунский р-н, | 70м (башня) | |
| п.Туртапка | ||||
| 7 | 30452 | Нижегородская обл., Кулебакский р-н, | 70м (башня) | |
| п.Ломовка | ||||
| 8 | 30457 | Нижегородская обл., Володарский р-н, | 70м (башня) | |
| п. Чичерево | ||||
| 9 | 30421 | Нижегородская обл., Чкаловский р-н., | 70м (башня) | |
| п. Пурех | ||||
| 10 | 30423 | Нижегородская обл., Уренский р-н, | 70м (башня) | |
| пгт Арья | ||||
| 11 | 30412 | Нижегроодская обл., Кстовский р-н, | 52м (башня) | |
| п.Игумново | ||||
| 12 | 30436 | Нижегородская обл.,Кстовский р-н, | 70м (башня) | |
| п. Запрудное в поле на выезде в северном | ||||
| направлении из п. Запрудное справа от дороги | ||||
| 13 | 30414 | Нижегородская обл., Краснобаковский р-н, | 70м (башня) | |
| п. Ветлужский | ||||
| 14 | 30422 | Нижегородская обл., Вачский р-н., п. Озябликово | 70м (башня) | |
| на выезде из п. Озябликово слева от трассы | ||||
| 15 | 30417 | Нижегородская обл., г. Семенов | 70м (башня) | |
| 16 | 30441 | Нижегородская обл, Ардатовский район ,д.Мухтолого | 70м (башня) | |
2. Стоимость, приведенная в Пункте 1 настоящего Приложения, учитывает все затраты, согласования и проведение экспертиз необходимые для производства Работ.
3. Стоимость включает в себя требования, определяемые ТЗ (приложение №4)
4. Настоящий Протокол согласования договорной цены является неотъемлемой частью Договора №_________ от «___»___________2009г. и вступает в силу с момента подписания, составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
| От Подрядчика: Генеральный директор ___________________ Ф.И.О. «___» ___ ________ 2009г. М.П. | От Заказчика: Технический директор Филиала ОАО «Мобильные ТелеСистемы» «Макро-регион «Поволжье-СЗ» ___________________С.Б. Ворожцов На основании доверенности №1353/08 от 05.11.2008г. «___» _____________ 2009г. М.П. Финансовый директор Филиала ОАО «Мобильные ТелеСистемы» «Макро-регион «Поволжье-СЗ» ___________________А.В. Теверовский На основании доверенности №1377/08 от 05.11.2008г. «___» _____________ 2009г. |
Приложение №2
к Договору № от «____»_____________2009г.
ЗАКАЗ № _ /НН
к Договору №___________ от «___»___________2009 г.
г. Нижний Новгород «___»___________2009г.
- МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЪЕКТОВ.
| № п.п. | Номер объекта связи | Адрес объекта связи | Обследование металлоконструкций (М) / фундамента (Ф) объекта | Высота объекта связи, в метрах |
| 1 | ******************** | ********************* | М / Ф | ******************************* |
| 2 | ******************** | ********************** | М | ******************************* |
| … | ******************** | ********************** | Ф | ******************************* |
| n | ******************** | ********************** | М / Ф | ******************************* |
- ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
- В соответствии с условиями Договора, техническим заданием (Приложение №4) Подрядчик Заказчика обязуется выполнить следующие работы:
- . Определение величины защитного слоя бетона у нижней сетки арматурного каркаса опорной плиты фундамента по периметру. Глубина заложения фундамента составляет ≈1,6м от уровня существующего рельефа.
- Определение фактического уровня грунтовых вод (согласно проекту УГВ менее 2-х метров от уровня существующего рельефа).
- Оценка состояния выполненных конструкций и несущей способности фундамента, а также возможности его нормальной работы в течение расчетного периода эксплуатации в существующих геологических условиях
- Выполнение комплексных технических обследований фундаментов сейсмоприборами методом ударных колебаний
- Камеральная обработка материалов обследований
- Определение прочности бетона в железобетонных фундаментах механическими приборами неразрушающими методами
- Ручное бурение диаметром до 60 мм
- Отбор проб грунтов
- Исследование гранулометрического состава грунтов
- Исследование консистенции грунтов
- Камеральная обработка материалов лабораторных работ
- В соответствии с Заданием и условиями Договора Подрядчик обязуется предоставить:
- согласованный с Ростехнадзором отчет о проведении обследования технического состояния металлоконструкций, фундаментов объекта связи на соответствие проектным решениям.
- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.
3.1. Срок выполнения работ составляет ХХ календарных дней с даты подписания настоящего Заказа.
3.2. Настоящий Заказ вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до фактического исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
4. СТОИМОСТЬ РАБОТ
| № п.п. | Высота объекта связи, в метрах | Обследование металлоконструкций (М) / фундамента (Ф) объекта | Количество, шт. | Стоимость за один объект, в рублях без НДС | Итоговая стоимость в рублях, без НДС |
| 1 | ************** | М / Ф | ************* | ************** | ************** |
| 2 | ************** | Ф | ************** | ************** | *************** |
| 3 | ************** | М | *************** | *************** | *************** |
| 4 | Итого, в рублях без НДС | *************** | |||
| 5 | НДС - 18% | **************** | |||
| 6 | Итого, в рублях с учетом НДС - 18% | *************** | |||
Общая цена Работ по настоящему Заказу согласно Протоколу согласования договорной цены (Приложение №1 к Договору №______________ от «____» _____________2009г.) составляет ****(сумма прописью) рублей, в том числе НДС-18%:****(сумма прописью) рублей. В цену Работ входят все затраты и согласования экспертиз необходимые для выполнения Работ.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
Во всем остальном, что не предусмотрено условиями данного Заказа, Стороны руководствуются условиями Договора.
6. ПОДПИСИ СТОРОН.
| От Подрядчика: Генеральный директор ___________________ Ф.И.О. «___» ___ ________ 2009г. М.П. | От Заказчика: Технический директор Филиала ОАО «Мобильные ТелеСистемы» «Макро-регион «Поволжье-СЗ» ___________________ С.Б. Ворожцов На основании доверенности №1353/08 от 05.11.2008г. «___» _____________ 2009г. М.П. Финансовый директор Филиала ОАО «Мобильные ТелеСистемы» «Макро-регион «Поволжье-СЗ» ___________________ А.В. Теверовский На основании доверенности №1377/08 от 05.11.2008г. «___» _____________ 2009г. |