Управління житлово-комунального господарства Миколаївської облдержадміністрації

Вид материала

Конкурс

Содержание Гладкова Є.Л. 1.Предмет договору 2. Якість робіт Ціна договору Порядок здійснення оплати Виконання робіт Права та обов’язки сторін Відповідальність сторін Обставини непереборної сили Вирішення спорів 10. Строк дії договору 11. Інші умови 12. Додатки до договору

Подобный материал:

• Управління житлово-комунального господарства Миколаївської облдержадміністрації, 1802.77kb.
• Управління житлово-комунального господарства Миколаївської облдержадміністрації, 1164.08kb.
• Управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації До 20-ї, 14.73kb.
• Програма реформування І розвитку житлово-комунального господарства Київської області, 210.58kb.
• Кабінету Міністрів України ст. 24 закон, 441.56kb.
• Положенн я про відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, 97.69kb.
• Управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації основними, 20.38kb.
• Аналіз регуляторного впливу, 59.43kb.
• Програма реформування І розвитку житлово-комунального господарства володарського району, 305.2kb.
• Начальнику управління житлово- комунального господарства, 98.9kb.

Додаток 3

до документації конкурсних торгів

Договір № ____

про закупівлю робіт за державні кошти

м. Миколаїв "____ ” ________ 2011 рік


Управління житлово-комунального господарства Миколаївської обласної державної адміністрації, в особі Гладкова Є.Л., що діє на підставі положення про управління далі "ЗАМОВНИК" з однієї сторони і __________________________________________________

в особі _________________________________________________________________________

що діє на підставі ______________________________________________ далі "ПІДРЯДНИК", з іншої сторони, уклали даний договір підряду про наступне


1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Підрядник зобов’язується у 2011 році виконати, а Замовник — прийняти і оплатити такі роботи:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2. Найменування робіт _____________________________________________________________________________

1.3. Обсяги закупівлі робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

2. ЯКІСТЬ РОБІТ

2.1. Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором і передати Замовнику роботи які відповідають умовам, а саме:

2.1.1. Роботи і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам, проектній документації та зазначеного договору про закупівлю робіт за державні кошти.

2.1.2. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, які не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються.

2.1.3. У випадку виявлення невідповідності матеріальних ресурсів встановленим вимогам Підрядник зобов'язаний негайно провести заміну цих ресурсів.

2.1.4. У разі виявлення невідповідності виконаних робіт установленим вимогам Замовник приймає рішення про усунення Підрядником допущених недоліків або про зупинення виконання робіт.

2.1.5. Гарантійний термін експлуатації об’єкта після введення в експлуатацію становить _____ місяців.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ
   

3.1.Ціна Договору становить____________ (________________________________)гривень, у тому числі податок на додану вартість _____________ (________________________) гривень; або без податку на додану вартість.

3.2. Ціна Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

3. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ
   

4.1. Розрахунки проводяться шляхом попередньої оплати Замовником Підряднику авансу в розмірі до 30 % вартості річного обсягу робіт. Загальна вартість річного обсягу робіт по даному об’єкту розраховується згідно внутрішньобудівельного титульного списку поточного року. Підрядник зобов’язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних матеріалів, конструкцій, виробів, інших матеріально-технічних ресурсів та виконання робіт.

Підрядник протягом одного місяця з дня надходження коштів як попередньої оплати (авансу) підтверджує їх використання згідно актом виконаних робіт або проміжним актом про використання коштів за призначенням.

4.2. Усі платіжні документи за даним договором оформлюються з дотриманням вимог законодавства. Підрядник надсилає Замовникові рахунок протягом 3-х днів з дня підписання акту виконаних робіт

4.3. До рахунку додаються документи про обсяги виконаних робіт та їх вартість, якими є акти виконаних робіт (ф.№КБ-2в, ф.№КБ-3). Документи про виконані роботи та їх вартість складаються і підписуються Підрядник та передаються Замовнику.

4.4. Оплату виконаних робіт Замовник проводить поетапно по мірі надходження з бюджету цільових коштів на оплату видатків по будівництву (реконструкції) об’єкту в сумі, що не перевищує розмір фактичного надходження коштів з бюджету. Подальша оплата виконаних робіт здійснюється при наступних надходженнях коштів з бюджету до проведення повного розрахунку (умова із відкладальною обставиною відповідно до ч. 1 ст. 212 Цивільного кодексу України).

4.5. У разі виявлення невідповідності робіт, пред'явлених до оплати, встановленим вимогам, завищення їх обсягів або неправильного застосування кошторисних норм, поточних цін, розцінок та інших помилок, що вплинули на ціну виконаних робіт, Замовник має право за участю Підрядника скоригувати суму, що підлягає сплаті.

3. ВИКОНАННЯ РОБІТ
   

5.1. Строк (термін) виконання робіт _____________________________________

5.2. Місце виконання робіт ______________________________________________

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
   

6.1. Замовник зобов’язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані роботи;

6.1.2. Приймати виконані роботи на підставі документів про обсяги виконаних робіт та їх вартість, якими є акти виконаних робіт (ф.№КБ-2в, ф.№КБ-3);

6.1.3. Передати дозвільну та іншу документацію відповідно до договору;

6.1.4. Сприяти Підряднику в порядку, встановленому цим договором;

6.1.5. Прийняти в установленому порядку виконані роботи та оплатити їх;

6.1.6. Негайно повідомити Підрядника про виявлені недоліки в роботі;

6.1.7. Виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені договором, Цивільним Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. У разі невиконання Підрядником зобов’язань, Замовник має право достроково розірвати цей договір, повідомивши про це Підрядника у строк 5-ти днів;

6.2.2. Контролювати виконання робіт у строки, встановлені цим договором;

6.2.3. З метою забезпечення контролю за відповідністю робіт, матеріальних ресурсів установленим вимогам Замовник здійснює технічний нагляд та контроль за виконанням робіт.

6.2.4. Здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт Замовник може доручити спеціалізованій (консультаційній, проектній, інжиніринговій) організації або спеціалісту з визначенням їх повноважень у відповідному договорі доручення.

6.2.5. Для здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням пусконалагоджувальних робіт можуть залучатися виробники (постачальники, продавці) відповідного устаткування.

6.2.6. Нагляд і контроль за виконанням робіт забезпечується шляхом:


- проведення експертизи відповідності робіт і матеріальних ресурсів установленим вимогам, у тому числі із залученням незалежних експертів;

- участі в експертизах (перевірках, випробуваннях) відповідності робіт і матеріальних ресурсів установленим вимогам;

- проведення перевірок наявності у Підрядника документів (дозволів, ліцензій, сертифікатів, паспортів тощо), необхідних для виконання робіт;

- перевірки ведення документації про виконання договору підряду та виконання Підрядником вказівок і приписів уповноважених державних органів і проектної організації стосовно якості виконаних робіт і матеріальних ресурсів.


2.6. Для здійснення нагляду та контролю за виконанням робіт Підрядник зобов'язаний на вимогу Замовника надавати йому необхідні інформацію та документи.

6.2.7. Зменшувати обсяг виконання робіт та загальну вартість договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі сторони вносять відповідні зміни до договору;

6.2.8. Повернути рахунок Підряднику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у п.п.4.2, 4.3 цього договору (відсутність печатки, підписів тощо);

6.2.9. Відмовитися від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до призначення;

6.2.10. Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника (субпідрядника), нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт;

6.2.11.Делегувати в установленому законодавством порядку повноваження щодо здійснення технічного та авторського нагляду спеціалізованій організації (консультаційній, проектній, інжиніринговій тощо) або спеціалісту відповідної кваліфікації з визначенням у договорі їх повноважень. Делегування Замовником своїх повноважень не звільняє його від відповідальності перед Підрядником за невиконання або неналежне виконання договірних зобов'язань, а також не позбавляє права здійснювати контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт;

6.2.12. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень;

6.2.13. Ініціювати внесення змін у договір, вимагати розірвання договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов договору;

6.2.14. Вимагати відшкодування завданих йому збитків, зумовлених порушенням договору;

6.2.15. Замовник також має інші права, передбачені договором, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

6.3. Підрядник зобов’язаний:

6.3.1. Забезпечити виконання робіт у строки встановлені цим договором;

6.3.2. Забезпечити виконання робіт якість яких відповідає умовам, встановленим цим договором;

6.3.3. Виконати з використанням власних ресурсів та у встановлені строки роботи відповідно до проектної та кошторисної документації;

6.3.4. Виконати усі роботи з додержання будівельних норм ( ДБН ) України;

6.3.5 Гарантувати якість виконаних робіт протягом _______ місяців після введення об’єкту в експлуатацію;

6.3.6. З початку будівництва і до закінчення охороняти виконані конструкції, устаткування, будівельні матеріали та інші цінності, які знаходяться на об'єкті;

6.3.7. Протягом гарантійного строку відповідати за усі дефекти, які допущені з вини підрядника, встановлені незалежною комісією, та ліквідувати дефекти за свій рахунок по письмовій вимозі Замовника;

6.3.8. Здійснювати експертну перевірку робіт, матеріалів, конструкцій, виробів, устаткування тощо, які використовуються для виконання робіт, та повідомляти про це Замовника у визначені договором строки;

6.3.9. Забезпечити страхування ризиків випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва;

6.3.10. Передати Замовнику у порядку, передбаченому договором, закінчені роботи;

6.3.11. Вжити заходів до недопущення передачі без згоди Замовника проектно-кошторисної документації (примірників, копій) третім особам;

6.3.12. Забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документів про виконання договору;

6.3.13. Координувати діяльність субпідрядників на будівельному майданчику;

6.3.14. Своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини;

6.3.15. Відшкодувати відповідно до законодавства та договору завдані Замовнику збитки;

6.3.16. Інформувати в установленому порядку Замовника про хід виконання зобов'язань за договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення;

6.3.17. На вимогу Замовника надати останньому документи первинної бухгалтерської звітності – виробничі та бухгалтерські звіти, фактичні накладні витрати по транспорту, механізмах, придбаних матеріалах, переліку основних фондів підприємства;

6.3.18. Щомісяця звітувати перед Замовником про вартість обсягу виконаних робіт та несе відповідальність, передбачену чинним законодавством, за достовірність наданих відомостей;

6.3.19. Виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені цим договором, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства, державними будівельними нормами і правилами.

6.3.20. Виконувати обов’язки по охороні праці, протипожежній охороні, дотримання норм безпеки та охороні навколишнього середовища, відповідно до вимог діючого законодавства, проекту організації будівництва та проекту виконання робіт.


6.4. Підрядник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи;

6.4.2. На дострокове виконання робіт за письмовим погодженням Замовника;

6.4.3. У разі невиконання Замовником зобов’язань Підрядник має право достроково розірвати цей договір, повідомивши про це Замовника у строк 5-ти днів

6.4.4.Залучати, за письмовою згодою Замовника, до виконання будівельних та інших робіт субпідрядників;

6.4.5. Ініціювати внесення змін у договір;

6.4.6. Підрядник має також інші права, передбачені цим договором, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
   

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за договором сторони несуть відповідальність, передбачену законами та договором.

7.2. За порушення зобов’язань за договором Підрядник несе відповідальність за порушення строків виконання зобов’язаннь, зокрема строків виконання робіт, стягується пеня у розмірі 2-х облікових ставок НБУ, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.

7.3. За порушення зобов’язань за договором Замовник несе відповідальність згідно діючого законодавства та нормативно-правових актів.

7.4. Застосування господарських санкцій до сторони, яка порушила зобов'язання за договором, не звільняє її від виконання зобов'язань.

7.5. Для усунення розбіжностей, за якими не досягнуто згоди, сторони можуть залучати професійних експертів.

7.6. Сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої сторони, зобов'язана поновити їх не чекаючи пред'явлення їй претензії чи звернення до суду.

3. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
   

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання договору та виникли поза волею сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, інша небезпечна подія).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3-х днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є довідка, яка видається регіональною торгово-промисловою палатою в Миколаївській області.

(найменування органу, уповноваженого видавати такі довідки)

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більш як 30-ть днів, кожна із сторін в установленому порядку має право розірвати договір. У такому разі сторона не має права вимагати від іншої сторони відшкодування збитків.

3. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
   

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2.По питанням, що не врегульовані даним договором сторони керуються Цивільним та Господарським кодексами України, а також іншими нормативними актами.

9.3.Спірні питання, по яким не досягнуто взаємопогодженого рішення розглядаються в судовому порядку.


10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ


10.1. Договір набирає чинності з дати підписання договору і діє до 31.12.2010, а в частині гарантійних зобов’язань протягом _______місяців з дати вводу об’єкта в експлуатацію.

10.2. Договір укладається і підписується у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу.

10.3. Договір набирає чинності з дня його підписання сторонами і діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань по договору підряду.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Вартість матеріалів, виробів і конструкцій, застосування яких передбачено проектно-кошторисною документацією, не повинно перевищувати рівень що склався у регіоні за цінами виробників.

11.2. Вартість машино-години будівельної техніки, що орендується визначається з урахуванням рекомендованих Держбудом усереднених цін машино-години з уточненням вартості паливно - мастильних матеріалів на момент проведення взаєморозрахунків.

11.3. При взаєморозрахунках за обсяги виконаних робіт кошти на покриття витрат підрядника на зведення або пристосування тимчасових будівель і споруд визначається на підставі виконавчого кошторису, погодженого із замовником, та фактично збудованих ( пристосованих ) будівель і споруд з урахуванням рішень проекту організації будівництва.

12. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ


12.1. Невід’ємною частиною договору є:

12.1.1. Розрахунок договірної ціни (договірна ціна);

12.1.2. Протокол погодження договірної ціни.