Управління капітального будівництва” затверджено

Вид материала

Содержание

Подобный материал:

Комунальне підприємство

“Управління капітального будівництва”

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Голова комітету з конкурсних торгів

____________________В.С.Харламов

26 вересня 2011 р.

Протокол від 26.09.2011 р. №67

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

“Процедура закупівлі – відкриті торги”

на закупівлю проектних робіт з будівництва житлового будинку №10 в мікрорайоні 5 житлового масиву «Південний», м. Запоріжжя (пілотний проект)

Запоріжжя

2011 р.

Розділ 1. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону. Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом

2. Інформація про замовника торгів:

- повне найменування:

Комунальне підприємство «Управління капітального будівництва»

- місцезнаходження:

69037, Україна, Запорізька область, м. Запоріжжя, Орджонікідзевський район, вул. 40 років Радянської України, 60б

- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:

Гребенюк Олександр Олександрович, начальник технічного відділу підприємства, 69037, Україна, Запорізька область, м. Запоріжжя, Орджонікідзевський район, вул. 40 років Радянської України, 60б, к. 316, телефон: (061) 233-24-62, факс: (061) 233-21-12,
е-mail: ukszap@mail.ru

3. Інформація про предмет закупівлі

- найменування предмета закупівлі:

Проектні роботи з будівництва житлового будинку №10 в мікрорайоні 5 житлового масиву «Південний», м. Запоріжжя (пілотний проект)

- вид предмета закупівлі:

проектні роботи

- місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

м. Запоріжжя

- строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

грудень 2011-лютий 2012 рр.

4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Під час проведення процедур закупівель всі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою.

Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник надає роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою замовник не має права з власної ініціативи чи за результатами запитів вносити зміни до документації конкурсних торгів, крім випадків, коли внесення таких змін необхідне для приведення у відповідність документації конкурсних торгів із вимогами чинного законодавства або внесення змін вимагає рішення органу оскарження. У такому разі замовник вносить відповідні зміни до документації конкурсних торгів та продовжує строк подання пропозицій конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник продовжує строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомляє про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник забезпечує ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством), за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів як по всьому предмету закупівлі.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і адреса замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

- повне найменування учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

- маркування: «Не відкривати до 03.11.2011 р. 15-30 год.»

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з:

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

- інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі);

- документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 120 календарних днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

6. Кваліфікаційні критерії до учасників

При визначені кваліфікаційних критеріїв у документації конкурсних торгів замовник керується переліком кваліфікаційних критеріїв, зазначених у статті 16 Закону.

Замовником зазначаються кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16, вимоги, встановлені статтею 17 Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством.

- наявність обладнання та матеріально-технічної бази у формі Інформаційної довідки про наявність необхідного сучасного обладнання для виконання робіт відповідно до технології виконання робіт, використання конкретних матеріалів і конструкцій, якості робіт, а також з дотриманням діючих норм і правил виконання робіт.

- наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід у формі Інформаційної довідки про наявність кваліфікованих працівників для виконання робіт (ІТР та робочих відповідних спеціальностей), де зазначаються посада, П.І.Б., загальний стаж роботи працівника та досвід роботи на займає мій посаді.

- наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів у формі Інформаційної довідки про обсяги виконаних аналогічних робіт, де зазначається найменування виду робіт; рік (роки) виконання; найменування замовника робіт; реквізити замовника робіт (адреса, контактні телефони, контактна особа).

- наявність фінансової спроможності: баланс за попередній (2010) рік, звіт про фінансові результати за попередній (2010) рік, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами.

- оригінал або нотаріально завірена копія довідки Державного центру з питань відновлення платоспроможності та банкрутства Міністерства економіки України про відсутність підприємства Учасника в єдиній базі даних про підприємства, що до яких порушено провадження у справі про банкрутство не більше місячної давнини відносно дати розкриття конкурсних пропозицій (якщо Учасником є Філія юридичної особи, то вона подає цю довідку стосовно головного підприємства).

- оригінал довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету чинну на момент розкриття конкурсних пропозицій.

- копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

- копія Статуту або іншого установчого документу.

- копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності).

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).

- копія паспорту (для фізичних осіб).

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником.

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Технічне завдання

Стадійність проектування	Робоча документація
Вихідні дані про особливі умови будівництва	Грунти нерівномірностиснуті
Основні об’єми проектування	Житловий будинок №10, 10-ти поверховий, панельний – 4 блок-секції; - квартири 1,2,3-х кімнатні – 180 штук; - загальна площа квартир – 9014,54 м2
Вказівки про необхідність	Проектні рішення виконувати відповідно до стадії «Проект» Внутрішньо та зовнішньо квартальні мережі виконати відповідно до технічних умов та стадії «Проект», погодити з інженерними службами міста
Дані про вид палива	Центральні теплові мережі
Матеріали, що необхідно надати Замовнику	В чотирьох примірниках на українській мові, та додатково один примірник ПКД в електронному вигляді

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Подання пропозицій щодо окремих частин предмета закупівлі (лоти) не передбачається.

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:

- спосіб подання пропозицій конкурсних торгів:

- місце подання пропозицій конкурсних торгів:

- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час):

Особисто або поштою

Україна, 69037, Запорізька область, м. Запоріжжя, Орджонікідзевський район, вул. 40 років Радянської України, 60б, к. 201;

03 листопада 2011 р. о 12-00 год.

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

- місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:

- дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

Україна, 69037, Запорізька область, м. Запоріжжя, Орджонікідзевський район, вул. 40 років Радянської України, 60б, актова зала.

03 листопада 2011 р. о 15-30 год.

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою затвердженою уповноваженим органом.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі наступних критеріїв:

а) ціна пропозиції конкурсних торгів;

б) умови розрахунків.

в) строк виконання робіт

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою.

Кількість балів кожної пропозиції конкурсних торгів визначається сумарно. Максимально можлива кількість балів дорівнює 100 балам.

1. Максимальна кількість балів за критерієм „Ціна” - 80.

2. Максимальна кількість балів за критерієм „Умови розрахунків” -10.

3. Максимальна кількість балів за критерієм „Строк виконання робіт” -10.

Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень сумарного показника. У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів.

Переможець визначається рішенням комітету з конкурсних торгів.

Методика оцінки

1. Кількість балів за критерієм “Ціна” визначається наступним чином. Пропозиції конкурсних торгів, ціна якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:

Б_обчисл = Ц_min/Ц_обчисл*80,

де Б_обчисл – обчислювальна кількість балів;

Ц_min - найнижча ціна;

Ц_обчисл – ціна конкурсної пропозиції, кількість балів для якої обчислюється;

80 – максимально можлива кількість балів за критерієм “Ціна”.

2. Кількість балів за критерієм “Умови розрахунків” визначається наступним чином. Пропозиції конкурсних торгів, термін відстрочки платежу якої найвигідніший (найдовший), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:

Б_обчисл = Р_обчисл /Р _max *10,

де Б_обчисл = обчислювальна кількість балів;

Р_max – найдовший термін відстрочки платежу;

Р_обчисл – термін відстрочки платежу пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється;

10 – максимально можлива кількість балів за критерієм „Умови розрахунків”.

3. Кількість балів за критерієм “Строк виконання робіт” визначається наступним чином. Пропозиції конкурсних торгів , строк виконання робіт якої найвигідніший (найменший), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:

Б_обчисл = Р _mін / Р_обчисл *10,

де Б_обчисл = обчислювальна кількість балів;

Р_mін – найменший строк виконання робіт;

Р_обчисл – строк виконання робіт пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється;

10 – максимально можлива кількість балів за критерієм „строк виконання робіт”.

Загальна кількість балів за всіма критеріями розраховується по формулі: кількість балів за критерієм “Ціна” + кількість балів за критерієм “Умови розрахунків” + кількість балів за критерієм “Строк виконання робіт”.

2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Помилки виправляються Замовником у такій послідовності:

а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

б) при розходженні між ціною одиниці послуги та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.

3. Інша інформація

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:

1) учасник:

не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону;

не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі:

відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;

неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

виявлення факту змови учасників;

порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;

подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;

якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено у документації конкурсних торгів.

Торги можуть бути відмінені частково (за лотом).

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:

ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

Розділ 6. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

Учасник-переможець процедури закупівлі при укладенні договору повинен надати дозвіл або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю

1. В порядку та на умовах, визначених Договором, Підрядник бере на себе зобов'язання на умовах генпідряду виконати проектні роботи з будівництва житлового будинку №10 в мікрорайоні 5 житлового масиву «Південний», м. Запоріжжя (пілотний проект), а Замовник зобов'язується прийняти результат таких проектних робіт - проектно-кошторисну документацію та сплатити Підряднику вартість виконаних робіт.

2. Робота виконується у відповідності до завдання на проектування. Технічні, економічні і інші вимоги до проектно-кошторисної документації, що є предметом Договору, повинні відповідати вимогам діючих нормативних документів.

3. Обсяги закупівлі товарів (робіт або послуг) можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

4. Ціна Договору тверда та складає _____, в тому числі ПДВ-20% ___, згідно з кошторисом, укладеним Підрядником та узгодженим Замовником.

5. Ціна Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

6. Оплата по даному Договору здійснюється Замовником на підставі актів здачі-приймання робіт (етапів), по мірі надходження коштів на рахунок Замовника від розпорядника коштів – управління з питань екології Запорізької міської ради.

7. Оплата за фактом здачі робіт в термін ___календарних днів з дня підписання двома сторонами акту виконаних робіт при наявності коштів на рахунку Замовника, отриманих від розпорядника коштів на ці цілі.

8. Форма оплати безготівкова.

9. Підрядник виконує роботи, в строки встановлені календарним планом робіт, укладеним Підрядником та узгодженим з Замовником.

10. Роботи (етапи) передаються Підрядником та приймаються Замовником на підставі актів здачі-приймання робіт (етапів), при цьому Підрядник пред’являє Замовнику об’єм виконаних робіт (документи, креслення, вишукування і т.і.).

11. Після завершення робіт в цілому, Підрядник передає Замовнику проектно-кошторисну документацію у чотирьох примірниках накладну та акт здачі-приймання робіт.

12. Замовник на протязі 10 календарних днів від одержання акту здачі-приймання робіт і звітних документів Договору, зобов'язаний направити Підряднику підписаний Акт здачі-приймання робіт, або мотивовану відмову від приймання робіт.

13. У разі мотивованої відмови Замовника, Сторонами складається двосторонній Акт з переліком необхідних доробок та термінів їх виконання.

14. Якщо у процесі виконання роботи з'ясовується неминучість одержання негативного результату або недоцільність подальшого проведення роботи, Підрядник зобов'язаний припинити її, довести до відома Замовника у триденний строк після припинення роботи.

15. У цьому випадку сторони зобов'язані у 10-ти денний строк розглянути питання про доцільність та напрямки продовження робіт, а також про оплату робіт, виконаних на момент припинення.

16. Підрядник зобов'язаний:

- Своїми силами і засобами виконати всі роботи в обсягах і в строки, передбачені календарним планом робіт та передати Замовнику проектну документацію за актом здачі-приймання.

- Здійснити збір вихідних даних, необхідних для виконання предмету договору згідно із завданням на проектування.

- Виконати узгодження проектної документації у встановленому порядку.

- Забезпечити якість проектних робіт згідно із нормативними вимогами, встановленими для таких видів робіт.

- У разі залучення до виконання окремих частин робіт на умовах субпідряду спеціалізовані організації, узгодити з Замовником укладання договорів субпідряду із ними та забезпечити контроль за ходом та якістю робіт, що виконуються.

- При виборі субпідрядної організації, у разі рівної вартості та якості робіт претендентів на виконання субпідрядних робіт, надати пріоритетне право виконати ці роботи спеціалізованій організації, розташованій в м. Запоріжжі.

17. Замовник зобов'язаний:

- На умовах, обумовлених Договором прийняти та оплатити виконані Підрядником роботи за рахунок коштів, призначених для фінансування предмету Договору.

- Замовник має право здійснювати контроль за ходом, якістю та строками робіт, що виконуються Підрядником.

18. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань по цьому Договору, Підрядник і Замовник несуть відповідальність згідно з діючим Законодавством.

19. У випадку порушення Сторонами термінів виконання зобов'язань по Договору, винна Сторона сплачує іншій Стороні пеню у розмірі 0,1% від вартості прострочених зобов’язань за кожний день прострочення.

20. Сплата штрафних санкцій, не звільняє Сторони від виконання зобов'язань або усунення порушень в термін 30 календарних днів з дня виявлення цих порушень, якщо інше не передбачено діючими нормативами.

30. Сторона, яка не виконує своїх зобов'язань, повинна повідомити іншу Сторону про перешкоди та їх наслідки на виконання зобов'язань по Договору.

31. Всі спори та розбіжності, що стосуються даного Договору, вирішуються шляхом переговорів та взаємних консультацій.

32. Спори, що не вдається вирішити у порядку, зазначеному в п.31, передаються у встановленому законодавством порядку на розгляд господарського суду за місцезнаходженням відповідача.

33. Будь-які зміни та доповнення до Договору мають юридичну силу тільки тоді, коли вони оформлені у письмовому вигляді та підписані Підрядником та Замовником.

34. Дострокове розірвання Договору може мати місце за згодою Сторін або на підставах, визначених чинним законодавством України.

35. Замовник має право достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Підрядником, повідомивши про це його у строк15 днів.

36. Підрядник має право своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи.

37. Наявність недоліків проектної документації та терміни їх усунення фіксуються актом Підрядника та Замовника.

38. Якщо Підрядник протягом терміну, вказаного в акті виявлених недоліків не усуне недоліки у виконаній роботі, він сплачує штраф у розмірі 10% від вартості проектних робіт, що підлягають виправленню. Сплата штрафу не звільняє Підрядника від усунення недоліків.

39. У випадку необґрунтованої відмови Підрядника від складання або підписання акту виявлених недоліків для їх підтвердження Замовник звертається до експертної установи, котра складає акт щодо фіксування недоліків та їх характеру, що надає Сторонам право звернутись до суду по даному питанню.

40. Вся проектна документація належить Замовнику. Підрядник не має право продати або передати проектну документацію ніякій третій стороні без письмового дозволу Замовника.

41. Цей Договір складено у чотирьох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Питання, не врегульовані цим Договором, вирішуються відповідно до діючого законодавства України.

42. Підрядник має статус платника податку на прибуток по ставці _____ згідно Закону України "про оподаткування прибутку підприємства" та податку на додану вартість - _________

43. Початок - з моменту підписання

44. Кінець - до моменту виконання зобов’язань за Договором.

45. Термін виконання предмету договору ___календарних днів.

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається

Blog

Управління капітального будівництва” затверджено

Содержание

Методика оцінки