Поставка детских игрушек по объекту: «Капитальный ремонт доу №33 по адресу: г. Мытищи, ул. Лесная, д. 9»
| Вид материала | Документы |
- Извещение о проведении запроса котировок, 208.19kb.
- Годовой отчет ОАО «Желдорреммаш» за 2010, 1853.06kb.
- Пресс-релиз подготовлен пресс-секретарем Администрации г. Тынды, 7.56kb.
- Администрация константиновского сельского поселения курганинского района постановление, 155.65kb.
- Расположен в центральном районе города Лысьвы по адресу: ул. Репина, 29. Введён в эксплуатацию, 80.01kb.
- Утверждена приказом Минтранса России от 12 ноября 2007 г. №160, 287.18kb.
- Документация об открытом аукционе, 938.66kb.
- Документация об аукционе №05-09, 604.19kb.
- Некоммерческое партнерство, 2606.37kb.
- Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство, 1449.55kb.
на поставку товара для муниципальных нужд
Мытищинского муниципального района Московской области
г.Мытищи «___»__________200__г.
Муниципальное образование «Мытищинский муниципальный район Московской области», интересы которого представляет Администрация Мытищинского муниципального района Московской области, именуемая в дальнейшем "Муниципальный заказчик", в лице Первого заместителя Главы Администрации Мытищинского муниципального района Тюлюбаева Владимира Григорьевича, действующего на основании Постановления Главы Мытищинского муниципального района № 1834 от 09.07.2007 г., с одной стороны и _____________ в лице генерального директора _______________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, на основании Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.05 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение Работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Протокола заседания аукционной комиссии по размещению муниципального заказа Мытищинского муниципального района от 27.10.2009г. № 37-1, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту - "Контракт") о нижеследующем:
Предмет Контракта
1.1. Предметом настоящего Контракта является поставка детских игрушек (далее – Товар ) по объекту: «Капитальный ремонт ДОУ № 33 по адресу: г. Мытищи, ул. Лесная, д.9».
1.2. Требования, предъявляемые к Товару, виды, содержание и объем определяются в Технических условиях (Приложение№1), являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.3. Содержание и сроки поставки Товара определяются в соответствии с Календарным планом (Приложение № 2), являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.4. Соглашение о стоимости поставляемого Товара оформляется Протоколом соглашения контрактной стоимости (Приложение № 3), являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.5. Товар, поставляемый в соответствии с Контрактом и монтаж, должен соответствовать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности, (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам) лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Контрактом.
1.6. Функции «Технического заказчика» по поставке и монтажу Товара, указанного в п.1.1. настоящего Контракта будут возложены на организацию с которой Муниципальным заказчиком будет заключен Договор.
- Права и обязанности Сторон
2.1. Муниципальный заказчик:
2.1.1. Поручает Поставщику поставку Товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
2.1.2. Передает Поставщику документацию, необходимую для выполнения данного Контракта.
2.1.3. Консультирует Поставщика по вопросам выполнения муниципального заказа.
2.1.4. Обеспечивает оплату поставленного Товара в соответствии с пунктом 4 настоящего Контракта.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Требовать от Поставщика соответствующего возмещения убытков в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине последнего.
2.2.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с техническими условиями на поставку Товара.
2.3. Поставщик:
2.3.1. Обязуется своевременно и надлежащим образом поставить Товар являющийся предметом настоящего Контракта по адресу: г. Мытищи, ул. Лесная, д. 9 и представить Заказчику отчетную документацию.
2.3.2. Получает оплату за поставленный по Контракту Товар в соответствии с п.4 настоящего Контракта.
2.3.3. В случае поставки Товара, не соответствующего требуемому качеству, Исполнитель по требованию Муниципального заказчика и Технического заказчика своими силами и за свой счет, в оговоренные Сторонами сроки, обязан произвести замену поставленного Товара.
2.3.4. Обязуется по завершении оказания услуг совместно с Техническим Заказчиком и Управлением образования Администрации Мытищинского муниципального района подписать Акт окончательной приемки поставленного товара.
2.3.5. Поставщик дает гарантию:
- на поставленный Товар – не менее срока гарантии, установленной изготовителем.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, необходимую для поставки товара по Контракту.
2.4.2. Получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения данного муниципального заказа на поставку Товара.
2.4.3. Требовать от Заказчика соответствующего возмещения убытков в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине последнего.
3. Порядок сдачи и приемки товара
3.1. Передача товара оформляется товарно-транспортными накладными с приложением к ним комплекта сопроводительной документации, установленного для товара поставляемого в соответствии с настоящим Контрактом. При отсутствии претензий к поставленному товару представитель Технический заказчик расписывается в товарно-транспортных накладных, скрепив подпись печатью, и возвращает один экземпляр представителю Поставщика.
3.2. В случае несоответствия качества поставленного Товара условиям настоящего Контракта, Стороны обязаны составить соответствующий акт о выявленных недостатках и согласовать срок для их устранения. В случае не устранения недостатков в согласованный Сторонами срок, Муниципальный Заказчик и Технический заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика замены поставленного товара или возмещения убытков, в соответствии с действующим законодательством.
3.3. Муниципальный заказчик и технический заказчик может предъявить Поставщику претензии о несоответствии поставленного Товара условиям настоящего Контракта в течение 14 (четырнадцати) дней после подписания товарно-транспортной накладной.
3.4. Поставщик обязан произвести работы по устранению недостатков без дополнительной оплаты и уведомить об их устранении Муниципального Заказчика и Технического заказчика
4. Стоимость Контракта и порядок расчетов
4.1. Финансирование по настоящему Контракту осуществляется из бюджета Мытищинского муниципального района.
4.2. Общая стоимость поставляемого Товара определяется утвержденным в установленном порядке Протоколом соглашения контрактной стоимости (Приложение № 3), которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта, и составляет ___________ (___________________) руб. __ коп, включая НДС 18 % _____ (_______________)руб.__ коп.
4.3. Общая стоимость поставляемого Товара включает в себя все затраты, издержки, транспортные расходы, монтаж и иные расходы Поставщика связанные с исполнением настоящего Контракта.
4.4. Стоимость поставляемого Товара является неизменной в течение всего срока действия настоящего Контракта.
4.5. Оплата по настоящему Контракту будет производиться с расчетного счета Муниципального Заказчика на лицевой счет Технического Заказчика.
4.6. Оплата осуществляется Муниципальным заказчиком в течение 20 - ти банковских дней по факту поставки Товара после предоставления Исполнителем Техническому Заказчику документов, указанных в п. 4.8. настоящего Контракта.
4.7. Технический заказчик после поступления целевых денежных средств на свой лицевой счет в течение 5-ти банковских дней перечисляет:
- на расчетный счет Исполнителя - причитающуюся Исполнителю сумму.
4.8. Платежи за поставленный Товар производятся на основании следующих документов, представленных Исполнителем: товарно-транспортных накладных подписанных Сторонами, Акт приемки, подписанный Сторонами, Справка о стоимости оказанных услуг, Счет и счет-фактура в 2-х экземплярах, сертификаты качества и соответствия, паспорта, инструкции.
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Исполнитель вправе потребовать неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства. Размер неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
5.3. В случае нарушения сроков оказания услуг и (или) нарушения сроков предоставления отчетной документации, Муниципальный заказчик вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,1% от стоимости оказания услуг, подлежащих оплате, за каждый день просрочки их исполнения.
5.4. В случае несоответствия оказанных услуг объему, предусмотренному Контрактом, Муниципальный заказчик вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,1% от стоимости оказанных ненадлежащим образом услуг, за каждый день с момента уведомления исполнителя до момента исполнения обязательств.
5.5. В случае оказания услуг ненадлежащего качества Муниципальный заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости оказанных услуг, подлежащей оплате за каждый день с момента уведомления Поставщика до момента устранения недостатков оказанных услуг.
5.6. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
5.7.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Сторона, для которой наступили такие обстоятельства, должна уведомить другую Сторону в течении14 (четырнадцать) дней со дня их наступления.
5.8. В случае отсутствия бюджетного финансирования и невозможности выполнения обязательств по настоящему Муниципальному контракту в установленные сроки, заказчик освобождается от ответственности в соответствии с п.1. ст. 401 ГК РФ. При уменьшении в установленном порядке средств бюджета, выделенных для финансирования Услуг, Стороны должны согласовать новые сроки оказания услуг, а если необходимо, и другие условия оказания Услуг в тридцатидневный срок с момента принятия представительным органом местного самоуправления решения об уменьшении средств бюджета, выделенных для финансирования Услуг.
6. Порядок разрешения споров, претензии Сторон
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
6.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется Стороне по контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушений со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложении, отражается стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
6.3. Срок рассмотрения претензий не может превышать 30 (тридцати) дней с момента их получения.
6.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд в соответствии с действующим законодательством.
7. Порядок осуществления контроля за исполнением настоящего Контракта
7.1. Ответственным лицом Муниципального Заказчика по всем вопросам, связанным с исполнением Муниципальным Заказчиком условий Контракта, с правом подписи на документах является Начальник управления по строительству и ЖКХ Сенин Владимир Иванович. Адрес: 141008, г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д.36/7.
Контактный телефон 586-60- 94.
7.2. Ответственным лицом Поставщика по всем вопросам, связанным с исполнением Сторонами условий настоящего Контракта, является генеральный директор _________________
Юридический адрес: _______________Контактный телефон: ________________________
7.3. Ответственным лицом Технического Заказчика с правом подписи на документах является _______________Адрес: ____________________Контактный телефон: __________
8. Срок действия Контакта
и порядок внесения в него изменений и дополнений
8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31.12.2010г. .
8.2. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Контракта, допущенных в период срока его действия, и не снимает со сторон обязательств по окончательным расчетам.
8.3. По соглашению сторон в Контракт могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются дополнительными соглашениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.
8.4. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по решению суда по основаниям предусмотренным действующим финансированием.
9. Заключительные положения
9.1. В случае изменения адресов и банковских реквизитов Стороны обязаны уведомлять об этом друг друга в течение 5 (пяти) дней.
9.2. Настоящий Контракт составлен в 5 (пяти) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Реквизиты и подписи Сторон
| Муниципальный Заказчик: Адрес: 141008, г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д.36/7 ИНН 5029009950 / КПП 502901001; ОФК по Мытищинскому району Р\сч. 40204810700000002218 Отд. 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705 БИК 044583001 Первый заместитель Главы Администрации Мытищинского муниципального района ___________________ В. Г. Тюлюбаев | Поставщик: |
Приложение №1
к Муниципальному контракту _______________________
№ ___________________ от «___»____2010г.
| «СОГЛАСОВАНО» «СОГЛАСОВАНО»
|