Министерство экономики московской области

Вид материала

Документы

Содержание Раздел vi. проект государственного контракта Государственных нужд московской области Государственный Заказчик Государственный Заказчик Государственный Заказчик Договор поставки товаров 1. Предмет договора 2. Количество, качество и ассортимент товара 3. Условия и порядок сдачи и приемки товаров 4. Цена и порядок расчетов 5. Права и обязанности Сторон 6. Ответственность Сторон

Подобный материал:

• Россельхозакадемии Сергиево-Посадского района (племенной завод, ведущий селекционную, 23.4kb.
• Министерство культуры московской области, 108.66kb.
• Министерство потребительского рынка и услуг московской области распоряжение от 20., 40.19kb.
• Московской области, 301.82kb.
• Отчет по итогам 2010 года Управление, 140.05kb.
• Отчет о реализации «Основных направлений развития архивного дела в Московской области», 202.87kb.
• Закон московской области, 1654.03kb.
• Распоряжение от 5 августа 2008 г. N 314-рг об утверждении инструкции по делопроизводству, 1477.44kb.
• В подмосковье готовы к весеннему половодью, 46.35kb.
• Макет подготовлен советником по связям с общественностью Исполнительного аппарата Ассоциации, 11762.29kb.

^

РАЗДЕЛ VI. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Для лотов: №№ 1, 2, 3


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ ДЛЯ

^ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№_____

«____»________2009 г.


Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской области, именуемый в дельнейшем «Государственный Заказчик», в лице председателя Комитета Перникова Сергея Николаевича, действующий на основании Положения, с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________ действующее на основании _____________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны» в соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области заключили настоящий Государственный контракт на основании результатов аукциона на поставку товаров для нужд подведомственного Комитету учреждению, находящегося в введении Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской области и именуемое в дальнейшем «Заказчик – Получатель» (Протокол аукциона Единой комиссии Министерства экономики Московской области от «___» _____ 2009 года № ___) именуемый в дальнейшем «Контракт» о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
   

1.1. Государственный Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязанность в рамках Контракта заключить договор с Заказчиком – Получателем на поставку ______________________________________________________ (далее – товар).

1.2. Товар поставляется по установленным итогами аукциона ценам, указанным в Таблице цен (Приложение № 1 к Государственному контракту).

1.3. Оплата товара осуществляется Заказчиком – Получателем (Приложение №2 к Контракту) в соответствии с заключенным Договором поставки товаров для государственных нужд Московской области (далее – Договор). Форма Договора приведена в Приложении № 3.

2. Права и обязанности Сторон
   

2.1. Государственный Заказчик:

а) обязуется передать Поставщику документацию и информацию, необходимые для выполнения Контракта;

б) извещает Заказчика – Получателя об его обязанностях и порядке заключения Договора;

в) контролирует исполнение Контракта и заключенного в его развитие Договора;

г) консультирует Поставщика по вопросам, связанным с выполнением Контракта;

2.2. Поставщик:

а) обязуется поставлять товар в объеме, сроки, надлежащего качества и общей цене, установленных в заключенном во исполнение Контракта Договора с Заказчиком - Получателем;

б) самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для исполнения Договора с Заказчиком - Получателем;

в) в случае полного или частичного невыполнения условий Контракта по вине Заказчика – Получателя вправе требовать у него соответствующего возмещения.

3. Стоимость Контракта и порядок оплаты
   

3.1. Стоимость контракта составляет ____________ рублей (сумма прописью), в т.ч. НДС - _____________.

3.2. Оплата за товар осуществляется непосредственно Заказчиком – Получателем в рамках заключенного Договора.

3.3. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества товаров, Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

4. Срок действия Контракта и ответственность Сторон
   

4.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств по контракту, Поставщик уплачивает Заказчику - Получателю пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости невыполненных обязательств за каждый день просрочки исполнения обязательств.

4.2. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств.

4.3. В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем договоренности.

4.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.5. Споры и разногласия, не урегулированные Сторонами путем переговоров в течение 14 календарных дней в связи с исполнением Контракта, разрешаются Арбитражным судом Московской области.

4.6. Срок действия Контракта устанавливается с момента заключения Контракта по «31» декабря 2009 года.

4.7. В Контракт могут быть внесены изменения и дополнения, оформленные в виде Дополнительных соглашений.

5. Обеспечение контракта
   

5.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Поставщика по контракту, Поставщик предоставляет Заказчику (безотзывную банковскую гарантию) или (договор поручительства), или (заключает договор страхования своей ответственности по настоящему контракту) или (передает Заказчику денежные средства в обеспечение исполнения контракта в размере, указанном в пункте 5.3. настоящего контракта), (далее - обеспечение контракта)

5.2. Исполнитель в контракте должен указать конкретный, выбранный им вариант обеспечения контракта. В случае выбора обеспечения контракта по банковской гарантии, Исполнитель должен согласовать с Заказчиком банк, в котором будет оформлена банковская гарантия.

5.3. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется на сумму ____________ (______________) рублей _____коп.

5.4. Обеспечение исполнения контракта предоставляется на весь срок действия контракта, а также в течение не менее 30 (тридцати) календарных дней после истечения срока действия контракта.


6. Изменение и расторжение контракта

6.1. Расторжение контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

6.2. В случае досрочного расторжения контракта, товар, уже заказанный Заказчиком-получателем, должен быть принят им у Поставщика и оплачен.

6.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности, предусмотренные контрактом, третьим лицам без письменного согласия Сторон.

6.4. Настоящий контракт может быть изменен или дополнен только по обоюдному согласию Сторон, оформленному в виде дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью контракта.

6.5. Все изменения и дополнения к контракту действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

7. Адреса и банковские реквизиты Сторон
   

Государственный Заказчик:

Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской области, 141400, Московская область, г. Химки, ул. Маяковского, д. 15 а, тел.: 699-55-92

(ИНН 7710091950 КПП 504701001), л/сч. 03164001474 в Управлении областного казначейства Министерства финансов Московской области (ИНН 5000001451 КПП 502401001) Банк Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва, р/с 40201810000000000104, БИК 044583001, ОКАТО 46223501000


Поставщик: __________________________

7. Заключительные положения
   

Контракт составлен в письменной форме в 4 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

^ Государственный Заказчик:	Поставщик:
Председатель Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской области
______________С.Н. Перников (подпись)	_______________ (Ф.И.О.)
М.П.	М.П.
«______»______________2009 г.	«______»______________2009 г.

Приложение № 1

к Государственному контракту № ____ от «___»_____2009г.


Таблица цен

№ п/п	Наименование продукции, дозировка, количество в упаковке	Цена за единицу (руб.)	Кол-во	Итоговая Цена (руб.)	Страна, производитель	Код продукции по ОКП	Единицы измерения по ОКЕИ
1
2
	Итого:

^ Государственный Заказчик:	Поставщик:
Председатель Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской области
______________С.Н. Перников (подпись)	_______________ (Ф.И.О.)
М.П.	М.П.
«______»______________2009 г.	«______»______________2009 г.

Приложение № 2

к Государственному контракту от «___»_____2009 г. №____


Заказчик – Получатель и сумма договора на поставку _______ на период 2009 года

№ п/п	Наименование получателей	Сумма Договора ( в рублях)
1	Государственное учреждение Московской области «Центр летних видов спорта»

^ Государственный Заказчик:	Поставщик:
Председатель Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской области
______________С.Н. Перников (подпись)	_______________ (Ф.И.О.)
М.П.	М.П.
«______»______________2009 г.	«______»______________2009 г.

Приложение № 3

к Государственному Контракту №____ от «____» _____2009 г.


^ Договор поставки товаров


_____________________________________________________________________


г. Москва «___»__________2009 г.


Государственное учреждение Московской области «Центр летних видов спорта», именуемый в дальнейшем «Заказчик - Получатель», в лице Кошелева Владимира Николаевича, действующий на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________________, действующее на основании _________________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», на основании Протокола аукциона Единой комиссии Министерства экономики Московской области от «___» _____ 2009 года № ___ и Государственного контракта от «___» _____2009 года №___. заключили настоящий Договор поставки товаров, именуемый в дальнейшем «Договор» о нижеследующем:


^ 1. Предмет договора

1.1. В соответствии с договором Поставщик обязуется поставить Заказчику – Получателю, а Заказчик-Получатель принять и оплатить ______________________________________для нужд Заказчика-Получателя (далее - товар) в объемах, определяемых Заказчиком-Получателем в пределах прилагаемой к договору Спецификации (Приложение № 1).


^ 2. Количество, качество и ассортимент товара

2.1. Поставщик обязан передать Заказчику – Получателю товар надлежащего качества, в согласованном сторонами количестве и ассортименте.

2.2. Качество товара должно соответствовать требованиям нормативной документации и государственным стандартам, предусмотренным для данного вида товара, и подтверждаться соответствующими документами, передаваемыми Заказчику – Получателю.

2.3. В случае передачи Заказчику – Получателю товара ненадлежащего качества Заказчик – Получатель вправе по своему усмотрению:

- отказаться от приемки товара;

- потребовать замены некачественного товара на товар надлежащего качества.

2.4. Поставка товара осуществляется с остаточным сроком годности не менее 75% от основного срока годности, установленного производителем.

2.5. Поставщик обязан поставить продукцию в стандартной упаковке производителя, способной предотвратить повреждения, порчу поставляемой продукции. Упаковка должна быть сухой и чистой, без видимых повреждений и нарушений.


^ 3. Условия и порядок сдачи и приемки товаров

3.1. Срок поставки товара в течение 10 дней с даты подачи «Заказчиком-Получателем» заявки в письменном виде.

Поставщик вправе потребовать досрочной приемки товара Заказчиком-Получателем.

3.2. Поставка товара производится транспортом Поставщика до места нахождения Заказчика-Получателя (125171, Москва, 5-й Войковский пр-д, д. 24) либо до иного места назначения по городу Москве в пределах МКАД, указанного в заявке Заказчика-Получателя. Погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами Поставщика. Заказчик-Получатель имеет право осуществить поставку самовывозом товара.

3.3. Поставщик обязан обеспечить надлежащую упаковку и маркировку товаров, способную предотвратить их повреждение (порчу) во время перевозки к конечному пункту и хранения до момента передачи товара Заказчику-Получателю.

3.4. Документами, подтверждающими факт поставки товара, являются:

- при отгрузке: товарная накладная, счет-фактура Поставщика (с наименованием товаров, указанием цены единицы товара, общей суммы) и при необходимости соответствующий транспортный документ (транспортная накладная, автогрузовая квитанция);

- при самовывозе: товарная накладная, счет-фактура Поставщика (с наименованием товаров, указанием цены единицы товара, общей суммы), доверенность на отпуск товарно-материальных ценностей на имя представителя Заказчика-Получателя.

3.5. При поставке товара Поставщик передает Заказчику-Получателю сертификат изготовителя или Поставщика, сертификат о происхождении товара и иные документы, предусмотренные для данного вида продукции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.6. Право собственности на купленный товар переходит к Заказчику-Получателю с момента сдачи Поставщиком товара Заказчику-Получателю либо уполномоченному им лицу и подписания товарных накладных и счета-фактуры.

3.7. Приемка товара по количеству и ассортименту осуществляется представителем Заказчика-Получателя, уполномоченным на получение товара по договору. В случае несоответствия количества или ассортимента товара заявке Заказчика-Получателя в накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте товара.

3.8. В случае несоответствия результатов поставки товара по качеству, ассортименту и количеству товара, указанного в заявке, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок. В этом случае Поставщик обязан произвести необходимые исправления (поставку) без дополнительной оплаты в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента составления Сторонами двустороннего акта.

3. 9. В случае досрочного выполнения Поставщиком поставки товара, при отсутствии претензий, Заказчик-Получатель обязуется принять товар в порядке, установленном настоящим разделом, и произвести оплату произведенной поставки товара.


^ 4. Цена и порядок расчетов

4.1. Цена договора составляет ____________ (___________) рублей _____ коп., включая все установленные налоги и сборы.

4.1.1. Цена за единицу товара остается фиксированной в течение всего срока действия договора.

4.2. Оплата товара производится Заказчиком-Получателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании выставленного Поставщиком счета авансовым платежом в размере 30% от стоимости поставляемой партии товара по Договору.

4.3. Оставшуюся сумму (70%) за поставленную партию на склад товара Заказчик-Получатель оплачивает в течение 60 банковских дней со дня подписания Сторонами акта сдачи - приемки товара за вычетом ранее выплаченного аванса при предоставлении следующих документов:

• счета-фактуры;
  
• товарной накладной;
  
• сертификатов.
  

4.4. Обязательства Заказчика-Получателя по оплате товара считаются исполненными со дня списания денежных средств с лицевого счета Заказчика-Получателя.

4.5. Финансирование по договору осуществляется за счет средств бюджета Московской области.


^ 5. Права и обязанности Сторон

5.1. Поставщик:

• Обеспечивает наличие на товар сертификатов, обязательных к получению в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
  
• Обеспечивает поставку товара надлежащего качества в установленном количестве и ассортименте, в сроки, указанные в заявке;
  
• Обеспечивает поставку товара до места назначения, указанного в заявке Заказчика-Получателя, по городу Москве в пределах МКАД.
  

5.2. Заказчик-Получатель:

- Дает распоряжение уполномоченному лицу на осуществление проверки при приемке товара по количеству, качеству и ассортименту, составить и подписать соответствующие документы;

- Производит оплату товара в соответствии с условиями настоящего договора;


^ 6. Ответственность Сторон

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство по настоящему договору, обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением убытки. Возмещению подлежат убытки в виде реального ущерба.

6.2. Поставщик несет ответственность за повреждение или гибель товара в течение срока хранения и перевозки до момента фактической передачи товара Заказчику-Получателю.

6.3. Поставщик по требованию Заказчика-Получателя своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком-Получателем, устраняет несоответствия результатов поставки товара ассортименту, количеству и качеству.

6.4. Поставщик уплачивает Заказчику-Получателю неустойку:

• в случае не устранения несоответствия товара по ассортименту, количеству и/или качеству в срок, указанный в пункте 3.7. договора, в размере одной трехсотой действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости поставки товара, несоответствующей заявке, за каждый день просрочки;
  
• в случае несвоевременной поставки товара в размере одной трехсотой действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации стоимости товара, поставленного с нарушением сроков, указанных в пункте 3.1. договора, за каждый день просрочки.
  

Начисление неустойки производится после предъявления Заказчиком-Поучателем соответствующей претензии в письменном виде.

6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком-Получателем обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Размер неустойки составляет одну трёхсотую действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка РФ.

6.6. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, начиная со дня, следующего после дня истечения срока обязательства.

6.7. Обязательство по уплате неустойки возникает в случае направления Стороной, имеющей право на её получение, соответствующего письменного требования (претензии). Если письменная претензия не была предъявлена стороне, не исполнившей или ненадлежащим образом исполнившей обязательство по договору, то сумма штрафных санкций составляет 0 (ноль) рублей, 00 копеек.

6.8. Уплата неустойки не освобождает Стороны от надлежащего исполнения обязательств или устранения нарушений.