Полномочный представитель Заказчика на кустовой площадке, являющийся координатором Услуг всех подрядчиков в процессе строительства скважины

Вид материала

Содержание

Используемые термины
Раздельный сервис
Буровой подрядчик
Простой по вине Подрядчика
Предмет договора
Стоимость услуг и порядок расчетов
Заказчик имеет право
Подрядчик обязуется
Порядок оказания и сдачи-приемки услуг
Взаимоотношения сторон
Персонал подрядчика.
Ответственность сторон
Порядок разрешения споров
Обстоятельства непреодолимой силы
Порядок изменения и расторжения договора

Подобный материал:

Приложение 1

к Приказу № 414-П

от 12.09.2011г.

ДОГОВОР №

на технологическое сопровождение (прокат) буровых долот и технологическое сопровождение (прокат) забойных двигателей

г. Ханты-Мансийск «___» _________ 20___ г.

ООО «Газпромнефть-Хантос», именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице Генерального директора Бышова Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_____________________, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице _________________, действующего на основании ________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые стороны заключили настоящий договор об оказании услуг по отработке долот и забойных двигателей (далее – Договор) о нижеследующем:

^ Используемые термины

Супервайзер - полномочный представитель Заказчика на кустовой площадке, являющийся координатором Услуг всех подрядчиков в процессе строительства скважины.

Подрядчик - организация, являющаяся стороной Договора, которая обязуется выполнить Услуги по заданию другой стороны (Заказчика) определенные в п.п.1.1 и 1.2. настоящего Договора и сдать их результат Заказчику.

Персонал подрядчика – штатные сотрудники Подрядчика или физические лица, привлеченные Подрядчиком на договорной основе для выполнения Услуг или их части.

^ Раздельный сервис – привлечение Заказчиком нескольких независимых подрядчиков для осуществления процесса строительства скважин с разделением по видам Услуг.

^ Буровой подрядчик – юридическое лицо, привлеченное Заказчиком по договору подряда и выполняющее работы по строительству скважин.

Сервисный подрядчик – юридическое лицо, привлеченное Заказчиком по договору подряда или по договору об оказании Услуг, выполняющее сопутствующие строительству скважин работы или оказывающее сопутствующие сервисные Услуги.

^ Простой по вине Подрядчика - время, потраченное на ликвидацию аварии, осложнения, простоя или ожидания продолжения оказания Услуг, допущенного по вине Подрядчика.

^ Предмет договора
1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется оказать Услуги по отработке долот и забойных двигателей при строительстве скважин (далее - «Услуги»), а Заказчик обязуется принять качественно оказанные Услуги и оплатить их.

Услуги включают в себя:

предоставление буровых долот и забойных двигателей (далее – оборудование) при строительстве вертикальных, наклонно-направленных и горизонтальных скважин и при зарезке боковых стволов и углублении скважин;
предоставление на кустовой площадке инженерно-технологического сопровождения отработки собственно поставляемого Оборудования.

Подрядчик принимает на себя выполнение обязанностей и обязательств, которые указаны в настоящем Договоре и Перечне позиций, обеспечиваемых Подрядчиком и Заказчиком (Приложение №1).

Услуги по настоящему договору оказываются в соответствии с утвержденным Заказчиком Графиком строительства эксплуатационных скважин на 2010 год (Приложение №2). Приблизительное количество скважин, на которых планируется оказание Услуг, составляет ___.

^ Стоимость услуг и порядок расчетов

Приблизительная стоимость Услуг Подрядчика по настоящему договору составляет:

_________ рублей,

кроме того НДС 18% _________

всего с НДС _______________

Приблизительная стоимость Услуг определяется на основании Графика строительства эксплуатационных скважин на 2010 год (Приложение №2), и стоимости Услуг в соответствии с Протоколом соглашения о договорной стоимости Услуг (Приложение № 8).
Окончательная стоимость Услуг по договору складывается из стоимости Услуг, фактически оказанных Подрядчиком на скважинах Заказчика за время действия договора.
По окончании Услуг Подрядчик составляет Акт об оказанных Услугах с использованием собственно поставляемого оборудования в соответствии с Приложением №4.
Оплата оказанных Услуг производится Заказчиком путем перечисления денежных средств в безналичном порядке на расчетный счет Подрядчика в течение 30 календарных дней, начиная с первого числа месяца, следующего за отчетным, на основании предъявления Заказчику оформленных и подписанных уполномоченными представителями сторон Акта приемки оказанных Услуг (КС-2, Приложение №10), Справки об оказанных Услугах и затратах (КС-3, Приложение №11); оформленных и подписанных Сторонами «Шкал оценки качества» (по форме Приложения №9) и счета-фактуры, оформленной в соответствии с действующим Российским законодательством.
Датой исполнения обязательств считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Окончательный расчет с Подрядчиком Заказчик производит после возврата Подрядчиком ранее полученных и не использованных при строительстве давальческих материалов или возмещения стоимости давальческих материалов.
Акт о приемке оказанных Услуг (КС-2), справка о стоимости оказанных Услуг и затратах (КС-3), счет-фактура оформляются в 4-х экземплярах и предоставляется Заказчику до первого числа месяца следующего за отчетным. Счет-фактура, акт приемки оказанных Услуг (КС-2), справка о стоимости оказанных Услуг и затратах (КС-3) оформляются на каждую скважину в 4 экземплярах. Срок предоставления документов может быть изменен в связи с корректировкой сроков сдачи отчетности. Согласованные сторонами формы КС-2, КС-3 прилагаются (Приложения №10, 11). В случае несвоевременного предоставления Подрядчиком документов, объемы выполненных Услуг будут приняты Заказчиком месяцем, следующим за отчетным, с указанием фактического периода выполнения Услуг.
При оформлении актов оказанных Услуг и счетов-фактур на документах указывается номер Заказа-наряда (форма Приложения №4) или к документам прикладывается его копия.
Заказчик не оплачивает Подрядчику Услуги по инженерному сопровождению в те периоды, когда данные Услуги фактически не предоставлялись в силу плановых мероприятий, проводимых на скважине Заказчиком или привлеченных им подрядчиками, в том числе подготовительно-заключительные работы (ПЗР) к передвижке, передвижка буровой установки, ожидание затвердевания цемента (ОЗЦ) обсадных колонн, монтаж/демонтаж противовыбросового оборудования (ПВО) и при простое по вине Подрядчика.
В случае обнаружении ошибки в расчетах объема оказанных Услуг, выявленного до ввода скважины в эксплуатацию, Стороны договорились, что ошибки будут компенсированы потерпевшей стороне, будь то Подрядчик или Заказчик, в течение месяца со дня обнаружения.
Заказчик вправе применить «Шкалу оценки качества» (Приложение № 9) при приемке оказанных Услуг, если в процессе бурения скважины Подрядчик допускал нарушения или отклонения от установленных технологических регламентов или программы по буровым растворам. При этом изменение стоимости Услуг отражается в актах КС-2, справках КС-3 и в счетах-фактурах.
Заказчик вправе задержать оплату Услуг по настоящему Договору в случае нарушения требований настоящего Договора по оформлению счетов-фактур до их устранения.

В случае наличия у Заказчика претензий к Актам оказанных услуг Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ в течение срока, предусмотренного для рассмотрения указанных документов.

При направлении Заказчиком мотивированного отказа от подписания Акта оказанных услуг Стороны составляют Протокол по исправлению замечаний Заказчика с указанием сроков устранения выявленных недостатков.

В случае снижения рыночной цены на нефть марки Brent (ICE) ниже 40 долларов США за баррель на основании данных официального информационного источника «Platt's Crude Oil Marketwire», Стороны согласовывают уменьшение стоимости Услуг (такое уменьшение может составлять до 30 %) и/или изменение иных условий настоящего Договора (формы и сроков оплаты выполненных услуг, объемов выполненных услуг, графика выполнения услуг, срока действия договора), подписывая соответствующее дополнительное соглашение.

Настоящий Договор считается расторгнутым в соответствии со ст. 451 ГК РФ в случае не получения Заказчиком акцепта Подрядчика по истечении 10-ти календарных дней с даты направления Заказчиком оферты (предложения заключить дополнительное соглашение об уменьшении стоимости Услуг и/или изменения иных условий) Подрядчику. Убытки, подлежащие возмещению Подрядчику в связи с расторжением настоящего договора, возмещаются Заказчиком только после их документального подтверждения Подрядчиком. Сумма такого возмещения в любом случае не будет превышать 5 % от разницы между стоимостью, определенной за все Услуги по договору и частью стоимости, выплаченной либо подлежащей выплате за выполненные Услуги.

Права и обязанности сторон

Заказчик обязуется:

До 25 числа текущего месяца представить Подрядчику для согласования График запланированных на следующий месяц объемов и видов Услуг, в соответствии с графиком строительства эксплуатационных скважин на 20__ год.
Не позднее 5-ти календарных дней до планируемого начала бурения скважины информировать Подрядчика об этом путем предоставления заказа-наряда на выполнение Услуг (Приложение №4).
Назначить ответственного представителя Заказчика, имеющего право подписи технических актов.
Обеспечить выполнение «Регламента распределения обязанностей в процессе бурения скважин между Заказчиком и сервисными подрядчиками» (Приложение №3), «Перечня позиций, обеспечиваемых Подрядчиком и Заказчиком» (Приложение №1), «Мероприятий по предупреждению аварий, осложнений и брака в процессе бурения скважин» (Приложение №5).
При необходимости и в соответствии с установленным порядком, предоставлять Подрядчику по акту приема-передачи имеющуюся у него техническую, геологическую и геофизическую информацию, необходимую для успешного оказания Услуг.
Своевременно принять и оплатить оказанные Подрядчиком Услуги, поставленные Оборудование и Материалы согласно подписанным Сторонами, Актам в сроки, установленные в настоящем Договоре, а также в Дополнениях и Приложениях к нему.

^ Заказчик имеет право:

Требовать от Подрядчика оказания Услуг качественно и в срок, в строгом соответствии с «Долотной программой на бурение скважины», разработанной и утвержденной в соответствии с Приложением №3.
Вносить изменения в проекты Программ, предоставляемых Подрядчиком соответствие с Приложением №3.
При обнаружении отступлений от условий Договора или проектной документации, которые могут привести к ухудшению качества Услуг или увеличению сроков бурения, Заказчик вправе приостановить оказываемые Подрядчиком Услуги до устранения обнаруженных недостатков. Такой простой расценивается как простой по вине Подрядчика. Заказчик вправе применить «Шкалу оценки качества» к Подрядчику, а Подрядчик компенсирует убытки Заказчика и привлеченным подрядчикам, участвующим в процессе бурения скважин.
Заказчик имеет право приостановить и возобновить оказание Подрядчиком Услуг в случае, если ожидается простой по вине Заказчика, уведомив об этом Подрядчика. Во время такой приостановки Услуги Подрядчика не оплачиваются.
Получать от Подрядчика всю информацию о ходе выполнения им своих обязательств по настоящему Договору и требовать от Подрядчика предоставления такой информации.
Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством оказания Услуг, соблюдением сроков их выполнения и других обязательств Подрядчика по настоящему договору.
Заказчик может отдавать письменные или устные указания Подрядчику в отношении оказываемых Услуг в соответствии с настоящим Договором. Распоряжения Заказчика могут носить общий характер или могут касаться конкретных вопросов, относящихся к Услугам, выполняемым в соответствии с настоящим Договором, включая, без ограничения, указания о приостановке оказания Услуг
Заказчик в любое время пользуется исключительным правом доступа ко всей документации и техническим условиям, относящихся к оказанию Услуг по настоящему Договору независимо от того, были ли они разработаны Заказчиком или Подрядчиком.
Заказчик вправе контролировать с использованием приборов, регистрирующих скорость, соблюдение транспортными средствами Подрядчика (Автотранспортного предприятия, др.) скоростного режима движения по территории Заказчика.

^ Подрядчик обязуется:

Обеспечить оказание перечня Услуг и предоставить оборудование и материалы согласно «Регламенту распределения обязанностей в процессе бурения скважин между Заказчиком и сервисными подрядчиками» (Приложение №3).
Качественно оказывать Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора, Заказа-наряда на оказание Услуг по сопровождению буровых долот и забойных двигателей (Приложение №4), и «Долотной программой на бурение скважины».
Планировать и фактически оказывать Услуги таким образом, чтобы не препятствовать выполнению работ другими подрядчиками, привлеченным Заказчиком.
За свой счет поставить оборудование и инструмент, используемые на период ликвидации аварии, если аварии произошли по вине Подрядчика.
Оказывать Услуги в соответствии с требованиями, приведенными в групповом рабочем проекте, геолого-техническом наряде и индивидуальной программе на бурение скважины, утвержденными Заказчиком.
Услуги по технологическому сопровождению и контролю отработки оборудования, оказываемые Подрядчиком, включают:

сбор, обобщение и анализ первичных материалов по отработке оборудования на скважинах Заказчика по настоящему Договору;

разработка, согласование с Заказчиком и внедрение долотных программ при бурении вертикальных и наклонно-направленных скважин;

выявление основных конструктивных, технических, технологических и организационных факторов, влияющих на показатели работы оборудования по отдельным скважинам;

подбор и обеспечение наличия на объекте оказания Услуг всех необходимых для бурения скважин типоразмеров оборудования;

контроль использования оборудования и его инженерно-технологическое сопровождение бурения скважины согласно утверждённой программы работ;

определение и анализ характера износа опытных и серийных конструкций оборудования, разработка для технологических служб Заказчика рекомендаций по рациональным режимам использования оборудования;

осуществление систематического контроля соблюдения режимов и технологии использования и эффективности отработки оборудования на площадях Заказчика;

участие в расследовании аварий с оборудованием и разработка рекомендаций по недопущению их в дальнейшем;

обучение и консультирование персонала Заказчика по вопросам, связанным с рациональной отработкой оборудования.

Иметь лицензии, сертификаты и разрешения государственных органов, которые требуются для оказания Услуг по настоящему договору.
На месте оказания Услуг обеспечивать выполнение «Мероприятий по предупреждению аварий, осложнений и брака в процессе бурения скважин» (Приложение №5).
Принимать участие в разработке плана ликвидации аварий.
Привлекать субподрядные организации к оказанию Услуг по настоящему Договору с предварительного письменного согласия Заказчика. При заключении договора субподряда Подрядчик предоставляет Заказчику копию заключенного договора с лицензией субподрядчика на право производства работ. При этом ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств субподрядной организацией по настоящему Договору возлагается на Подрядчика, включая оплату штрафных санкций, предусмотренных настоящим Договором. В случае привлечения субподрядных организаций Подрядчик обязан включить в договоры субподряда условия, предусмотренные в настоящем договоре.
Не допускать к работе иностранных граждан, не имеющих регистрации и выданного в установленном порядке разрешения. В случае неоднократного выявления нарушений Подрядчиком правил привлечения иностранной рабочей силы, Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
Предоставлять отчёты об оказанных Услугах в согласованной сторонами форме и в установленные сроки, но не позднее пяти календарных дней после окончания бурения скважины.
Согласовать с энергоснабжающими и эксплуатирующими энергетическое оборудование организациями провоз негабаритного груза, а также производство работ в охранной зоне воздушной линии электропередачи. Работы в охранных зонах производить по нарядам-допускам и разрешениям согласно «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Межотраслевым правилам по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок» (ПОТ РМ-016-2001).
Подрядчик обязуется выполнять требования регламента «Осуществление ввоза и вывоза имущества и товарно-материальных ценностей на территории Заказчика», - утвержденного приказом Генерального директора ООО «Газпромнефть-Хантос» №113 от 02 августа 2007 года.
При передвижении транспортных средств по территории Заказчика соблюдать скоростной режим, установленный на территории месторождений подведомственных Заказчику (Приказ ООО «Газпромнефть-Хантос» от 21.11.2007 №161-П с изменениями и дополнениями).
Подрядчик за свой счет осуществляет все обязательные в соответствии с требованиями действующего законодательства виды страхования в отношении Услуг и работников Подрядчика, а также освобождает Заказчика от всех затрат, убытков и судебных разбирательств, связанных с денежной компенсацией (включая пенсионные выплаты, пособия и прочие социальные льготы) или нанесением увечья какому-либо работнику или со смертью какого–либо работника, привлекаемого для выполнения Услуг по Договору, для всех случаев, возникших не по вине Заказчика. Подрядчик несет все риски и ответственность в случае несоблюдения настоящего пункта договора.
Настоящим Подрядчик обязуется защищать, освобождать от ответственности и ограждать Заказчика от каких-либо претензий или исков третьих лиц от любых обязательств, убытков, штрафов и взысканий, которые могут возникнуть в связи с ненадлежащим выполнением Подрядчиком Договора, а также нарушением Подрядчиком действующего законодательства. Кроме того, в случае предъявления к Заказчику каких-либо претензий или исков, возникших в связи с исполнением Подрядчиком договора, Подрядчик обязан по первому требованию предоставить Заказчику всю необходимую информацию и документацию, связанную с предметом указанных претензий или исков, а также выступить на стороне Заказчика в разбирательствах таких претензий и исков.
Если, несмотря на положения настоящего пункта Договора, Заказчик понесет какие-либо расходы, штрафы, затраты и иные убытки по вине Подрядчика, связанные с оказанием Подрядчиком Услуг по договору, Подрядчик обязан незамедлительно компенсировать их Заказчику на основании письменного требования последнего, при этом Заказчик имеет право уменьшить очередной платеж по договору на сумму понесенных им расходов, затрат и иных убытков.
Подрядчик является собственником всех отходов производства и потребления, образующихся в результате его деятельности при выполнении работ, являющихся предметом настоящего Договора (как из собственного сырья и материалов, так и из давальческого сырья и материалов, предоставляемых Заказчиком). В процессе выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик обеспечивает собственными силами и средствами в счет Договорной цены систематическую уборку Объекта работ и мест базирования организации от собственного мусора и всех иных отходов производства и потребления, образующихся в его деятельности.
Обязан иметь разработанный проект нормативов образования и лимитов размещения отходов, лимиты на размещение отходов, заключить договора на размещение отходов производства и потребления с предприятиями, имеющими лицензии на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.
Подрядчик несет ответственность за нарушение экологических требований при размещении отходов в местах размещения отходов, принадлежащих Заказчику на праве собственности, и не имеет права размещать в указанных местах иные отходы, кроме видов отходов, предусмотренных к размещению.
Подрядчик оформляет разрешения на выбросы и сбросы загрязняющих веществ, лимиты на размещение отходов. Самостоятельно производит начисления и платежи за загрязнение окружающей природной среды при осуществлении следующих видов воздействия на окружающую природную среду: выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников, сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, а также любое подземное размещение загрязняющих веществ и размещение отходов.
При заключении договора на выполнение услуг Подрядчик представляет Заказчику паспорт или исходные данные на все виды отходов, передаваемых Заказчику.
В случае размещения отходов бурения в объекте размещения Заказчика, передача отходов бурения Заказчику осуществляется на основании акта приема-передачи после окончания бурения последней скважины на кусту. Подрядчик прилагает к акту приема-передачи отходов бурения протокол биотестирования на отходы бурения.
При бурении безамбарным способом Подрядчик заключает договоры на переработку или транспортировку отходов бурения для последующего размещения, с предприятиями, имеющими лицензии на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.
Подрядчик ежемесячно в срок до 1 числа месяца следующего за отчетным представляет ежемесячный Отчет об объеме водопотребления и водоотведения в отдел охраны окружающей среды Заказчика согласно Приложению № 6 Договора.
Подрядчик обязан выполнять комплекс мер по устранению нарушений действующего законодательства в области охраны окружающей среды, производить возмещение за свой счет причиненного прямого ущерба и оплату штрафных санкций, предъявленных контролирующими органами, при нарушении Подрядчиком действующего законодательства в области охраны окружающей среды, подтвержденного двухсторонним актом.
Подрядчик обязан выполнять мероприятия по охране окружающей среды, утвержденные Заказчиком, в части нарушений возникших при выполнении Услуг Подрядчиком и письменно извещать отдел охраны окружающей среды Заказчика об устранении выявленных нарушений в сроки, указанные в мероприятиях.
Подрядчик обязан выполнять работы по настоящему Договору от собственного источника электроснабжения, либо от сети Бурового подрядчика за счёт Бурового подрядчика (при наличии технической возможности), либо от сети Заказчика за счёт собственных средств (при наличии технической возможности).

В случае оказания услуг Подрядчиком по настоящему Договору с подключением к сети Бурового подрядчика или сети Заказчика, Подрядчик обязан запросить и выполнить технические условия на технологическое присоединение электроустановок Подрядчика к сети, при необходимости заключить договор с энергосбытовой организацией на поставку энергоресурсов. Подключение к сети электрооборудования Подрядчика производится после выполнения в полном объеме требований технических условий на технологическое присоединение.

В случае задержки выполнения работ по настоящему договору в связи с отсутствием подключения к сети Бурового подрядчика или сети Заказчика, ответственность за задержку лежит на Подрядчике.

^ Порядок оказания и сдачи-приемки услуг

Услуга считается принятой Заказчиком после проведения всех работ, предусмотренных Долотной программой на бурение скважины, достижения запланированных результатов и подписания Акта приемки-передачи оказанных Услуг на каждой скважине в соответствии с графиком бурения скважин.
Подрядчик в течение трех дней с момента завершения Услуг на скважине, представляет Заказчику в 4-х экземплярах Акт о приемке оказанных Услуг (КС-2), Справку о стоимости оказанных Услуг и затратах (КС-3).
Заказчик в течение 5 календарных дней с даты получения Акта приемки оказанных Услуг подписывает его либо возвращает Подрядчику мотивированный отказ от подписания Акта приемки. В случае не поступления мотивированного отказа Заказчика, принять оказанные Подрядчиком Услуги в срок, установленный настоящим договором, Услуги считаются принятыми и подлежат оплате в соответствии с актом, подписанным в редакции Подрядчика.
По завершению работ/услуг Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику «Акт приемки-передачи выполненных работ/оказанных услуг», и оригинал «Счета-фактуры», подписанные сторонами, или факсимильные/сканированные копии указанных документов в течение 3-х рабочих дней после выполнения работ/ оказания услуг, но не позднее 1-го (первого) числа месяца, следующего за отчетным.
В случае предоставления факсимильных/сканированных копий первичных документов оригиналы этих документов должны быть предоставлены в течение 3-х дней с момента предоставления копии. Заказчик подписывает предоставленные оригиналы Актов приемки-передачи выполненных работ/оказанных услуг в течение 3(трех) рабочих дней с момента их получения при условии отсутствия претензий со стороны Заказчика по выполненным работам/оказанным услугам.
В случае наличия у Заказчика претензий к Актам приемки-передачи выполненных работ/оказанных услуг" Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ в течение срока, предусмотренного для рассмотрения указанных документов.

При направлении Заказчиком мотивированного отказа от подписания «Акта приемки-передачи выполненных работ/оказанных услуг» Стороны составляют Протокол по исправлению замечаний Заказчика с указанием сроков устранения выявленных недостатков.

В случае несвоевременного представления Подрядчиком указанных выше документов, объемы выполненных работ будут приняты Заказчиком месяцем, следующим за отчетным, с указанием фактического периода выполнения работ.
В случае изменения в течении срока действия настоящего Договора цен и тарифов на работы/услуги Подрядчика Стороны подписывают соответствующее Дополнительное соглашение к Договору. При этом, вновь установленные цены и тарифы не изменяют стоимость уже согласованных Сторонами работ/услуг и применяются при расчете стоимости объема работ/услуг, согласуемого Сторонами после внесения изменений.
Ежемесячно Стороны обязаны произвести сверку исполнения обязательств и взаиморасчетов с составлением соответствующего акта сверки, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным.
В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего договора Подрядчик обязуется направить Заказчику надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать дополнительные соглашения к настоящему договору, акты и счета-фактуры (для руководителя - документа о назначении на должность руководителя, для главного бухгалтера – приказа о назначении на должность главного бухгалтера, для иных лиц – приказа (иного распорядительного документа) по организации, доверенности от организации), а также предоставить заверенные организацией образцы подписей вышеуказанных лиц. В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Подрядчик обязуется незамедлительно сообщить об этом Заказчику и предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц.
Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, и подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровки их подписей с указанием фамилий и инициалов.
Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер).
Счета-фактуры передаются нарочным (курьером) с обязательным подписанием акта приема-передачи счета-фактуры уполномоченными лицами или почтовым отправлением с описью вложения.
Вместе с оригиналами счетов-фактур направляются надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать счета-фактуры (за исключением случаев, когда соответствующие документы были представлены ранее).
При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи.
В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур или не предоставления оригинала счета-фактуры в установленные Налоговым кодексом сроки, Сторона, осуществляющая оплату товаров (работ, услуг) по настоящему Договору, вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки предоставления надлежаще оформленного оригинала счета-фактуры.

^ Взаимоотношения сторон

Подрядчик оказывает Услуги по отработке долот и забойных двигателей в процессе бурения, в соответствии с условиями настоящего Договора под надзором и контролем Заказчика или его полномочного представителя в лице супервайзера.
Взаимоотношения Сторонами определяются требованиями действующего законодательства Российской Федерации, «Распределением обязанностей в процессе строительства скважин между Заказчиком и сервисными подрядчиками» (Приложение №3), «Мероприятиями по предупреждению аварий, осложнений и брака в процессе бурения скважин» (Приложение №5), «Требованиями Заказчика по ОТ, ПБ и ООС» (Приложение №6).
По согласию сторон, Подрядчик может использовать материально-технические ресурсы Заказчика, находящиеся на его балансе по давальческой схеме. При этом Подрядчик обязуется вести приемку, учет движения и отчетность по установленной форме. Стороны обязаны определить материально ответственное лицо (МОЛ), ответственных за организацию учета и отчетности по использованию давальческого сырья.
Ответственный Подрядчик (МОЛ), со стороны Подрядчика назначается приказом по предприятию, копия которого предоставляется Заказчику до начала оказания Услуг по настоящему договору. До 28 числа отчетного месяца МОЛ оформляют материальный отчет по форме М-19, М-29, с приложением документов, подтверждающих получение и использование давальческого сырья. В случае использования давальческого сырья не по целевому назначению, Подрядчик обязан возместить их стоимость.
Отчетность за материалы по каждой законченной скважине предоставляется по формам М-29 и М-19 не позднее последнего дня отчетного месяца.
Намерение Подрядчика опробовать оборудование новых разработок, при наличии всех разрешений и сертификатов от соответствующих организаций должно быть официально одобрено Заказчиком в письменной форме.

^ Персонал подрядчика.

За исключением тех случаев, когда в настоящем Договоре установлено иное, отбор, замена, рабочее время и вознаграждение персоналу Подрядчика производятся и определяются самим Подрядчиком. Такой персонал является исключительно сотрудниками Подрядчика. Подрядчик предоставляет заверения и гарантии того, что его персонал обладает надлежащей квалификацией и навыками. Подрядчик обеспечит присутствие своего персонала на отведенной буровой, готового к выполнению Услуг в соответствии с настоящим Договором.
Подрядчик назначает одного из своих сотрудников полномочным представителем Подрядчика, ответственным за остальной персонал Подрядчика и обладающим всеми полномочиями для решения оперативных вопросов, возникающих между Заказчиком и Подрядчиком. Представитель назначается приказом по предприятию Подрядчика, копия которого направляется Заказчику до начала выполнения Договора.
Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены его персонала и любых сотрудников Подрядчика, при условии, что Заказчик потребует этого в письменной форме, где изложит обоснование такого своего требования. Подрядчик обязан в течение 24 часов с момента получения письменного уведомления заменить персонал или сотрудника, несмотря на возможную субъективность требования. В случае невыполнения Подрядчиком данного требования Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
Подрядчик предоставляет штатное расписание с указанием количества и квалификации требуемого персонала для оценки должного выполнения Услуг.
Подрядчик обеспечивает доступность получения и понимания указаний и инструкций представителей Заказчика сервисным инженером и полевым персоналом, а также всех вовлеченных служб.
Подрядчик обязан предоставить квалифицированный персонал, в т.ч. сервисного инженера с опытом работы по данному профилю не менее 10 лет.
Подрядчик обязан предоставить квалифицированный персонал, в т.ч. полевой персонал с опытом работы по данному профилю не менее 5 лет. Допускаются исключения с обязательным прохождением обучения только после предварительной консультации с представителями Заказчика.
Весь персонал Подрядчика должен быть ознакомлен и соблюдать Требования Заказчика в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности, изложенные по тексту Соглашения (Приложение №6).

^ Ответственность сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего договора.
В случае нарушения сроков оказания услуг Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,3% от стоимости несвоевременно оказанных услуг за каждый день просрочки.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения денежных обязательств, Заказчик несет ответственность в соответствии со ст. 395 ГК РФ. Проценты за пользование чужими денежными средствами, предусмотренные статьей 395 ГК РФ, взимаются не более чем за 30 дней, начиная со дня истечения срока исполнения обязательств по оплате.
За каждый факт появления работника Подрядчика на территории производственных объектов и вахтовых поселков Заказчика (далее Объекты) в состоянии алкогольного, наркотического либо токсического опьянения, а равно обнаружения у работников Подрядчика, находящихся на территории Объектов веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое либо токсическое опьянение, оружия, орудий охоты и ловли Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.

Фиксация перечисленных фактов осуществляется в акте, составленном работниками Управления по режиму и защите информации Заказчика, либо работниками частных охранных предприятий, привлекаемых Заказчиком. Одновременно с составлением акта работники Управления по режиму и защите информации Заказчика информируют Подрядчика по телефону диспетчерской службы Подрядчика (тел.__________) о наступлении перечисленных событий Работник Подрядчика, виновный в наступлении этих событий, должен быть ознакомлен с составленным актом под расписку. Отказ от подписания фиксируется в акте и не является препятствием для взыскания штрафа. Акт, составленный в порядке, установленном настоящим пунктом, является безусловным основанием для взыскания штрафа.

В случае нарушения Подрядчиком и/или привлекаемыми им к оказанию услуг лицами скоростного режима движения транспортных средств на территории месторождений, подведомственных ООО "Газпромнефть-Хантос", зафиксированного Актом, составленным уполномоченным представителем «Заказчика» на промысле в присутствии водителя транспортного средства на основании показаний прибора, регистрирующего скорость, Подрядчик уплачивает штраф в размере 15 000 рублей (пятнадцать тысяч рублей) за каждый такой случай.

Копия Акта, составленного в соответствии с настоящим пунктом выдается под расписку водителю транспортного средства, нарушившего скоростной режим, а также в течение 10 дней со дня составления направляется Подрядчику (Автотранспортному предприятию, др.) способом, позволяющим подтвердить его получением (нарочным, заказным письмом и т.п.) требованием об уплате штрафа. При отказе водителя от получения копии Акта об этом делается соответствующая отметка в Акте, в этом случае Акт считается оформленным надлежащим образом. После получения копии Акта Подрядчик в течение 30 дней обязан направить свои замечания и возражения по акту, либо согласиться с изложенными обстоятельствами в нем и уплатить штраф, о чем письменно известить Заказчика. В случае неполучения Заказчиком в установленный срок от Подрядчика возражений и замечаний по акту, либо согласия с Актом, то Акт является бесспорным основанием для применения штрафных санкций, предусмотренных настоящим пунктом Договора в отношении Подрядчика.

В связи с исполнением настоящего Договора, Заказчик имеет право производить проверки соблюдения требований «Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» (ПОТ РМ-016-2001), «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». Если в результате проверки обнаружено нарушение выполнения вышеназванных Правил, Заказчик имеет право приостановить выполнение Услуг, при этом Подрядчик возмещает Заказчику понесённые убытки в результате простоя других Подрядчиков, а также выплачивает Заказчику штраф в размере за каждый случай нарушения 50 000 (Пятьдесят тысяч рублей).
В случае повреждения линий электропередачи или выхода из строя и простоя электрооборудования Заказчика по настоящему договору по вине Подрядчика или по вине третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком для выполнения работ по настоящему договору, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей и возмещает причинённый ущерб. Не позднее следующего дня после повреждения электроустановок, по инициативе Заказчика Стороны составляют акт расследования инцидента (аварии) оформленный в соответствии с «Инструкцией по расследованию и учету нарушений в работе объектов энергетического хозяйства предприятий и организаций нефтяной промышленности (РД-39-139-95)», который подписывается уполномоченными представителями сторон.
Несоблюдение Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, экологических требований, а также требований по промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, создающих предпосылки для возникновения аварийной ситуации, инцидентов, травмирования, при планировании, технико-экономическом обосновании проектов, проектировании, размещении, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов, несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, складировании, использовании, сжигании, переработке, обезвреживании, транспортировке, захоронении и ином обращении с отходами производства и потребления или иными опасными веществами и уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления дает Заказчику право требовать уплаты штрафа в размере до 100 000 рублей за выявленные нарушения, а также расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без обязательств Заказчика по возмещению убытков Подрядчика, связанных с таким расторжением. Все перечисленные случаи в пункте фиксируются актом, подписанным уполномоченным представителем Заказчика в присутствии представителя Подрядчика.

При составлении акта представитель Подрядчика имеет право давать свои объяснения и возражения (в том числе и по его содержанию и оформлению), которые представитель Заказчика должен отразить в акте. В случае отказа представителя Подрядчика от дачи объяснений, представители Заказчика делают соответствующую отметку в акте.

В течение 14 дней с момента составления указанного акта Заказчик обязан направить его копию Подрядчику. После получения копии акта Подрядчик в течение 5 дней обязан направить свои замечания и возражения по акту, либо согласиться с изложенными обстоятельствами в нем, о чем письменно известить Заказчика».

В случае не получения Заказчиком в установленный срок от Подрядчика возражений и замечаний по акту, либо согласия с актом, то акт является бесспорным основанием для применения штрафных санкций, предусмотренных данным пунктом.

Подрядчик несет материальную ответственность (несет риск случайной гибели) перед Заказчиком за сохранность переданных ему Заказчиком материалов, оборудования, иного имущества, а также документов, полученных от Заказчика, либо сформированных в процессе исполнения настоящего Договора. При повреждении, либо уничтожении указанного оборудования, иного имущества и документов Подрядчик возмещает Заказчику стоимость поврежденного (утраченного) имущества, понесенные Заказчиком убытки, а также несет затраты по восстановлению документов.
Штраф, пеня, иные санкции и убытки считаются начисленными с момента полного или частичного письменного признания стороной по договору требования (претензии) в добровольном порядке. В случае непризнания стороной претензии в добровольном порядке и взыскания стороной штрафа, пени, иных санкций, убытков в арбитражном порядке, таковые считаются начисленными с момента вступления в силу судебного решения.
Взыскание любых неустоек, штрафов, пеней, процентов, предусмотренных законодательством РФ и/или настоящим Договором, за нарушение любого обязательства, вытекающего из настоящего Договора, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре. При этом в случае, если в результате нарушения одной из Сторон любого из обязательств, вытекающих из настоящего Договора, другой Стороне были причинены убытки, последняя имеет право взыскать со Стороны, нарушившей обязательство, указанные убытки в этом объеме.
Подрядчик может уступить право требования по настоящему Договору лишь после получения письменного согласия Заказчика. Письменное согласие Заказчика оформляется путем подписания со стороны ООО «Газпромнефть-Хантос» Уведомления об уступке прав требования. В случае уступки права требования по настоящему Договору Подрядчиком без наличия письменного согласия Заказчика, последний вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый случай уступки права требования.
В случае привлечения для выполнения Работ субподрядчиков, не согласованных с Заказчиком, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 3% (три процента) от Договорной цены за каждый отдельный случай.
В случае разглашения информации, составляющей Коммерческую тайну и иной конфиденциальной информации третьим лицам без письменного согласия на то другой стороны, виновная сторона помимо убытков, причиненных разглашением, уплачивает другой стороне штраф в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей за каждый такой случай.
Убытки, причиненные Подрядчиком третьим лицам в процессе выполнения работ по настоящему Договору, компенсируется за счет Подрядчика.
Стороны договорились, что определение виновной стороны в произошедшей аварии или осложнении расследуется комиссией с участием представителей заинтересованных Сторон, включая супервайзера. Акт расследования аварии должен быть оформлен в течение 5-ти дней с момента ликвидации аварии, осложнения или принятия решения о прекращении аварийных работ. В Акте расследования указывается виновная Сторона (Стороны) и сумма фактических затрат, понесенных при ликвидации аварии. Отказ от подписания акта не допускается.
За простои Заказчика, произошедшие по вине Подрядчика, Подрядчик оплачивает простои в размере 15 000,00 руб. за 1 час, без корректировки объемов Услуг, первые два часа простоя не учитываются.
Подрядчик гарантирует качественное и добросовестное оказание Услуг в соответствии с принятыми правилами и практикой. Подрядчик в рамках настоящего Договора несет полную ответственность за нарушение требований законодательства по охране недр, окружающей среды и природных ресурсов. В случае нарушения вышеупомянутых норм Подрядчик компенсирует Заказчику убытки, в том числе понесенные последним при оплате штрафов.

^ Порядок разрешения споров
1. Стороны будут стремиться решить все спорные вопросы путем переговоров. Сторона, имеющая претензию к другой стороне, связанную с неисполнением или ненадлежащим исполнением другой стороной своих обязанностей, предусмотренных Договором, до обращения в арбитражный суд должна направить другой стороне письменное требование (претензию) об устранении выявленных нарушений.
2. Претензия принимается к рассмотрению при условии, что в ней указывается:

а) требования заявителя претензии;

б) сумма претензии и ее обоснованный расчет, если претензия подлежит денежной оценке;

в) фактические обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их;

г) правовое основание претензии со ссылкой на соответствующие пункты Договора и известные заявителю претензии нормативно-правовые акты;

д) перечень прилагаемых к претензии документов;

е) иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

Претензия рассматривается (полностью или частично удовлетворяется или отклоняется) в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения. В ответе на претензию указывается признание и непризнание требования, содержащиеся в претензии. При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии в ответе на претензию указывается:

а) правовые основания отказа со ссылкой на соответствующие нормативно-правовые акты и пункты настоящего Договора;

б) фактические доказательства, обосновывающие отказ;

в) перечень прилагаемых к претензии документов.

В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию такой спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика.

^ Обстоятельства непреодолимой силы

При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение договора одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, война, военные действия всех видов, замена текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.
Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана не позднее 5 (пяти) календарных дней после наступления таких обстоятельств в письменной форме уведомить об этом другую Сторону, описав характер форс-мажорных обстоятельств. Несвоевременное уведомление лишает заинтересованную Сторону права ссылаться в будущем на указанные обстоятельства.
Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по договору, причем ни одна из сторон не может требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.

^ Порядок изменения и расторжения договора
1. Стороны при необходимости изменения стоимости, объема, перечня и срока исполнения оказываемых услуг заключают дополнительное соглашение к настоящему договору.
2. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору считаются действительными, только если они составлены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон.
3. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, уведомив Подрядчика о предстоящем расторжении не менее чем за 20 (двадцать) дней до даты расторжения Договора, при этом Заказчик обязан оплатить Подрядчику фактически оказанные услуги, без возмещения убытков.
4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, возникших в период его действия.

Заключительные положения

Настоящий Договор вступает в силу с «___»____________ и действует по «___» _________________,(включительно), а в части расчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Срок оказания Услуг по договору: начало – ________, окончание – _________.
Предмет Договора, его стоимость и сведения, полученные Сторонами при исполнении условий настоящего Договора, являются конфиденциальной информацией, которую Стороны обязуются не разглашать и не передавать третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны.
Взаимоотношения Сторон, возникающие в рамках настоящего Договора, связанные с передачей конфиденциальной информации и соблюдением ее конфиденциальности, регулируются Соглашением о конфиденциальности
Все Приложения, Акты и Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью.
После вступления настоящего Договора в силу вся предыдущая переписка между Сторонами по предмету настоящего Договора теряет силу.
При изменении банковских реквизитов Подрядчик обязан в 5-ти дневный срок письменно уведомить об этом Заказчика, путем направления оригинала письма за подписью руководителя и главного бухгалтера, скрепленного печатью предприятия. В случае не уведомления или несвоевременного уведомления Заказчика, Заказчик не несет ответственность за возникшие в связи с этим неблагоприятные последствия.
Во всем остальном, что не урегулировано Договором, применению подлежат нормы действующего законодательства РФ.
При выполнении Договора Стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации.
Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Перечень позиций, обеспечиваемых Подрядчиком и Заказчиком;
График строительства эксплуатационных скважин на 20__ год;
Регламент распределения обязанностей;
Долотная программа на строительство скважин;
Мероприятия по предупреждению аварий, осложнений и брака в процессе бурения скважин;
Соглашение в области промышленной, экологической безопасности, охраны труда и гражданской защиты;
Акт приемки оказанных услуг;
Расчет стоимости;
Шкала качества;
Акт приемки оказанных услуг (КС-2);
Справка о стоимости оказанных услуг и затратах (КС-3).

Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Заказчик:	Подрядчик:

Заказчик:	Подрядчик:
_____________/	_____________/

Blog

Полномочный представитель Заказчика на кустовой площадке, являющийся координатором Услуг всех подрядчиков в процессе строительства скважины

Содержание