Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 января 1993г. №53 Москва 2010 г. Содержание содержание 3 часть I конкурс
| Вид материала | Конкурс |
- Правительства Российской Федерации от 5 октября 2010 г. №795. конкурс, 48.02kb.
- Председателя Правительства Московской области Егерева В. А. Губернатор Московской области, 3783.97kb.
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2002 г. N 65 "О федеральной, 1901.49kb.
- Правительства Российской Федерации от 5 октября 2010 г. №795. конкурс, 43.85kb.
- Правительства Российской Федерации от 5 октября 2010 г. №795. конкурс, 95.25kb.
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. N 337 Собрание, 5244.2kb.
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. N 337 Собрание, 66.83kb.
- Правительства Российской Федерации от 15. 05. 2010 г. №758-р»,от 18 декабря 2010 года, 333.42kb.
- Правительства Российской Федерации от 18 января 2003 г. №69-р Собрание закон, 289.92kb.
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. N 337 Собрание, 597.56kb.
ЧАСТЬ I. КОНКУРС
РАЗДЕЛ I.1.ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
Уважаемые господа!
Настоящим приглашаются к участию в открытом конкурсе, полная информация о котором указана в извещении о проведении открытого конкурса на официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.
Заинтересованные лица могут получить полный комплект настоящей конкурсной документации в электронном виде бесплатно с официального сайта Российской Федерации www.zakupki.gov.ru.
Со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа (в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года №1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи»), в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего запроса экземпляр конкурсной документации на бумажном носителе предоставляется заинтересованным лицам по почте. Отправитель не несет ответственности за их утерю или вручение с запозданием.
На официальном сайте Российской Федерации будут публиковаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей конкурсной документации, а также все изменения или дополнения конкурсной документации, в случае возникновения таковых.
Все изменения и дополнения конкурсной документации будут направляться заказными письмами или в форме электронных документов Участникам размещения заказа, в официальном порядке направившим соответствующие запросы и/или получившим конкурсную документацию от Федерального государственного учреждения «Дирекция государственного заказчика по реализации федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России» (ФГУ «Ространсмодернизация») на бумажном носителе.
Обращаем Ваше внимание на то, что Участники размещения заказа, скачавшие комплект конкурсной документации на официальном сайте и не направившие в официальном порядке, запрос на получение конкурсной документации на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений конкурсной документации. Федеральное государственное учреждение «Дирекция государственного заказчика по реализации федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России» (ФГУ «Ространсмодернизация») не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими Участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к конкурсной документации.
^
РАЗДЕЛ I.2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 Законодательное регулирование.
1.1.1 Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а именно в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 94-ФЗ), Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2009 №722 «Об утверждении правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд», Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации.
^ 1.2 Государственный заказчик.
Государственный заказчик - Федеральное государственное учреждение «Дирекция государственного заказчика по реализации федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России» (ФГУ «Ространсмодернизация») (далее по тексту – Заказчик) проводит открытый конкурс на право заключения государственного контракта на выполнение научно-исследовательских работ (далее по тексту - НИР) по теме: «Составление раздела «Влияние автодорожного комплекса на окружающую среду» ежегодного государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации» (в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 января 1993г. №53)» в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации и законодательством Российской Федерации.
^ 1.3 Предмет конкурса. Место и сроки выполнения работ.
1.3.1 Предметом проводимого открытого конкурса является определение победителя конкурса, предложившего наилучшие условия исполнения государственного контракта, с которым заключается государственный контракт на выполнение НИР по теме: «Составление раздела «Влияние автодорожного комплекса на окружающую среду» ежегодного государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации» (в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 января 1993г. №53)».
1.3.2 Победитель конкурса должен будет заключить государственный контракт (Часть III) и выполнить работы, обусловленные техническим заданием, являющимся неотъемлемым приложением к государственному контракту, в течение периода, указанного в настоящей конкурсной документации и прилагаемом к ней проекту государственного контракта, либо в конкурсном предложении победившего Участника, в случае предложенного им сокращения сроков, и за цену, обозначенную в его предложении.
1.3.3 Местом выполнения НИР являются помещения, где располагаются производственные мощности и трудовые ресурсы Исполнителя НИР.
1.3.4 Местом поставки результатов (сдачи – приемки) НИР (результатов промежуточных и конечного ее этапов) является территория Заказчика (105064, г.Москва, ул. Старая Басманная, д.11, каб. 426). При этом материалы по каждому отдельному этапу НИР, надлежащим образом оформленные (в отношении материалов на бумажном носителе: подписанные руководителем научной разработки, прошитые, с пронумерованными листами; соответствующие требованиям нормативных актов, иным требованиям настоящей конкурсной документации и государственного контракта) с предоставлением акта сдачи – приемки, счета и счета – фактуры по соответствующему этапу НИР необходимо сдавать Заказчику.
1.3.5 Сроки выполнения НИР делятся на промежуточные и конечные, которые определяются в соответствии с календарным планом, являющимся неотъемлемой частью государственного контракта, при этом минимальный срок выполнения НИР составляет 56 дней, а максимальный срок выполнения НИР составляет 76 дней с момента заключения государственного контракта.
1.3.6 Термины и определения, зафиксированные в проекте государственного контракта, применяются ко всей настоящей конкурсной документации.
^ 1.4 Начальная (максимальная) цена контракта.
1.4.1 Начальная (максимальная) цена государственного контракта составляет 1500000,00 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей, НДС не облагается согласно подпункту 16 пункта 3 статьи 149 главы 21 Налогового кодекса Российской Федерации.
Данная цена является твердой и не может изменяться в ходе исполнения государственного контракта, за исключением случаев, установленных конкурсной документацией и Законом №94-ФЗ. При заключении государственного контракта по итогам конкурса его начальная (максимальная) цена не может быть превышена.
^ 1.5 Источник финансирования и порядок оплаты.
1.5.1 Оплата стоимости НИР производится из средств федерального бюджета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в порядке, предусмотренном в государственном контракте (Часть III настоящей конкурсной документации).
^ 1.6 Участники размещения заказа.
1.6.1 В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
1.6.2 Участие в размещении заказов может быть ограничено только в случаях, предусмотренных Законом №94-ФЗ и иными федеральными законами.
1.6.3 Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей Участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с требованиями законодательства, действующего на территории Российской Федерации.
1.6.4 Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.
1.6.5 Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям, установленным законодательством Российской Федерации:
а) соответствие требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг на территории Российской Федерации, являющиеся предметом настоящего конкурса, в том числе:
наличие способности своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их в соответствии с требованиями государственного контракта, технического задания (Часть II настоящей конкурсной документации), являющегося неотъемлемой частью государственного контракта (для юридических лиц, определенных на основании их учредительных документов и соответствующих целям деятельности);
б) непроведение ликвидации Участника конкурса – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
в) неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе.
г) отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.
Также Заказчик устанавливает дополнительные требования к Участникам размещения заказа:
д) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике размещения заказа;
е) об обладании Участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности (результаты интеллектуальной деятельности), если в связи с исполнением государственного контракта Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности (результаты интеллектуальной деятельности).
1.6.8 Участник размещения заказа может для выполнения работ по государственному контракту привлекать субподрядчиков (соисполнителей), только с письменного согласия Заказчика.
^ 1.7 Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе.
1.7.1 Участник размещения заказа самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой заявки и участием в настоящем конкурсе, Заказчик не несет ответственности и не приобретает обязательства в связи с такими расходами Участника размещения заказа.
^ 2. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
2.1 Содержание конкурсной документации.
2.1.1 Конкурсная документация включает перечисленные ниже документы, а также дополнения, выпускаемые в соответствии с пунктом 2.3 настоящей конкурсной документации.
| Часть I | Конкурс |
| Раздел I.1 | Приглашение к участию в конкурсе |
| Раздел I.2 | Общие условия проведения конкурса |
| Раздел I.3 | Информационная карта конкурса |
| Раздел I.4 | Образцы форм и документов для заполнения Участниками размещения заказа |
| 1.4.1 | Форма описи документов |
| 1.4.2 | Форма заявки на участие в конкурсе |
| 1.4.3 | Форма анкеты Участника размещения заказа |
| 1.4.4 | Форма доверенности |
| 1.4.5 1.4.6 | Форма представления сведений о квалификации участника размещения заказа Форма описания предлагаемых к выполнению работ |
| Часть II | Техническая часть конкурсной документации |
| Часть III | Проект государственного контракта |
| Часть IV | Форма Акта сдачи-приемки результатов НИР |