Договор № на изготовление полиграфической продукции
| Вид материала | Документы |
- Договор № на изготовление полиграфической продукции, 103.54kb.
- Договор подряда №2008 на изготовление полиграфической продукции, 167.8kb.
- Протокол №4 о допуске к участию в конкурсе по государственным закупкам услуг по изготовлению, 252.27kb.
- Краткий обзор российского рынка полиграфической продукции, 634.21kb.
- Сидоров Александр Александрович техническое задание, 22.32kb.
- Договор о выполнении работ по изготовлению полиграфической Продукции, 121.68kb.
- Я обязательство по изготовлению полиграфической продукции (в дальнейшем «Продукция»), 147.1kb.
- Стратегия управления качеством продукции, 231.31kb.
- Изготовление стритлайнов: Цены указаны за полностью готовое изделие, изготовленное, 25.85kb.
- Отделка полиграфической продукции, 96.88kb.
Договор №______
на изготовление полиграфической продукции
г.Рязань «___» __________ 2011
Индивидуальный предприниматель Зоткина Наталья Георгиевна, именуемая в дальнейшем «Подрядчик», в лице Зоткиной Н.Г., действующего на основании ОГРН 304623421200064 30.07.2004г., с одной стороны, и __________(название организации)_____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________(Ф.И.О.)_______________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по изготовлению полиграфической продукции (далее - «работы») и сдать изготовленную полиграфическую продукцию Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить изготовленную полиграфическую продукцию.
1.2. Объём, вид, срок исполнения, стоимость работ, и иные условия работ определяются Сторонами в Заявках, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора.
1.3. Работы по Договору выполняются из материалов, силами и средствами Подрядчика. Стоимость материалов включается в цену работ.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.Подрядчик обязуется:
2.1.1. Выполнить работы в сроки, объемах и количествах, согласованных Сторонами в Заявке, по утвержденным Заказчиком оригинал- макету .
2.2. Подрядчик в праве:
2.2.1. Самостоятельно определить способы выполнения работ;
2.2.2. Требовать надлежащего исполнения Заказчиком своих обязанностей по Договору.
2.3.Заказчик обязуется:
2.3.1. Предоставить оригинал-макеты в форме компьютерных файлов и другую информацию, необходимую для изготовления полиграфической продукции. Предоставляемые файлы должны соответствовать требованиям, предъявляемым к ним Подрядчиком. Если файлы не соответствуют требованиям Подрядчика последний не несёт ответственности за возникшие из-за этого дефекты печати.
2.3.2. Утвердить оригинал-макет и осуществить его своевременную передачу Подрядчику.
2.3.3. Оплатить работу Подрядчика в соответствии с условиями настоящего договора
2.3.4. Обеспечить своевременное принятие изготовленной полиграфической продукции или своевременно письменно уведомить Подрядчика о наличии брака согласно п.5.2. договора.
2.3.5. Гарантировать подрядчику, что заказчик является обладателем всех авторских и иных прав на предоставляемый им оригинал-макет, необходимый для его использования и выполнения предусмотренных настоящим договором работ.
2.4. Заказчик в праве:
2.4.1. Знакомиться с ходом работ, не вмешиваться при этом в деятельность Подрядчика.
3.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1.Срок выполнения работ по заявке исчисляются со дня получения Подрядчиком утвержденного Заказчиком оригинал-макет и указываются в заявке.
4.ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1.Стоимость выполнения работ определяется в заявке. На основании заявки Подрядчиком выставляется счет Заказчику.
4.2. В течение 3-х (трех) банковских дней после подписания соответствующей заявки, Заказчик оплачивает Исполнителю заказ в размере 100 % (ста) от суммы Заказа, на основании счета Исполнителя .
4.3. Оплата стоимости работ производится путём перечисления на расчётный счёт Подрядчика или внесения наличными денежными средствами в пределах установленных законодательством РФ лимитов в кассу подрядчика. При безналичных расчётах днём оплаты является день получения денежных средств на расчётный счёт Подрядчика.
5.ПОРЯДОК СДАЧИ- ПРИЁМКИ РАБОТ
5.1. Передача заказчику готовой продукции и сопроводительных документов, в том числе подписанного со стороны Подрядчика Акта сдачи- приёмки работ, осуществляется на территории Подрядчика. Датой сдачи является дата, указанная в товарно-транспортной накладной.
5.2. Заказчик в течении 2 (двух) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки работ, обязан подписать его или предоставить письменный мотивированный отказ от приёмки работ (акт претензий). Если Заказчик в указанный срок не подпишет акт сдачи-приёмки работ или не предоставит акт претензий, то выполненные работы считаются принятыми Заказчиком.
5.3. Претензии по количеству изготовленной полиграфической продукции принимаются только в письменном виде в момент ее выдачи. Претензии по качеству принимаются в письменном виде в течении 3 календарных дней с момента передачи продукции заказчику.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение подрядчиком сроков выполнения работ, указанных в п. 3.1. договора, и за нарушение Заказчиком сроков оплаты указанных в п. 4.2. договора, сторона, права которой нарушены, вправе взыскать с виновной стороны пеню в размере 0,1 % от стоимости выполнения работ по соответствующей заявке за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости работ.
Если изготовленная продукция хранится на складе подрядчика более 30 календарных дней, заказчик обязан уплатить подрядчику пеню в размере 2% от стоимости выполнения работ по соответствующей заявке за каждые сутки её хранения, но не более 10% от стоимости работ.
Уплата пени не освобождает виновную сторону от исполнения своих обязательств.
6.2. Заказчик несёт ответственность за нарушение законодательства РФ, норм федеральных законов «О рекламе», «об авторском праве и смежных правах», «о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», в части содержания материалов, предоставляемых для создания графической продукции.
6.3. Заказчик самостоятельно несёт всю ответственность, связанную с нарушением авторских и иных прав, а так же охраняемых интересов третьих лиц в связи с изготовлением Подрядчиком полиграфической продукции на основании предоставленного Заказчиком оригинала- макета. В случае предъявления третьими лицами к Подрядчику претензий, в том числе, но, не ограничиваясь, в связи с нарушением авторских или иных прав и/или охраняемых интересов, Заказчик обязуется отрегулировать их самостоятельно и за собственный счет, а так же предпринять все возможные действия для предотвращения расходов и иных не желательных последствий для Подрядчика. Если подрядчик вынужден будет принять участие в разбирательствах в судебных учреждениях, либо в иных компетентных органов, Заказчик обязан возместить подрядчику все понесённые в этой связи убытки.
6.4. За не исполнение и не надлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. Совокупная ответственность Подрядчика по настоящему договору ограничивается возмещением Заказчику прямого доказанного ущерба в размере, не превышающем сумму, фактически уплаченной заказчиком за выполнение работ по соответствующей заявке на момент причинения ущерба.
6.5. Заказчик гарантирует, что располагает всеми должным образом подписанными, оформленными и оплаченными договорами со всеми авторами, исполнителями, иными обладателями смежных прав в отношении всех материалов, а также имеет все соответствующие лицензии, сертификаты, декларации соответствия и иные документы. По требованию подрядчика предоставляет их копии.
6.6. Заказчик гарантирует, что он ознакомлен с общими условиями изготовления полиграфической продукции.
6.7. Подрядчик не несёт ответственности за точность передачи цвета при отсутствии цветопробы.
6.8. В случае использования на продукции изображения граждан, Заказчик предоставляет Подрядчику соответствующее согласие на использование такого изображения согласно ст.152.1 ГК РФ.
6.9. Стороны гарантируют, что обладают всеми правами и полномочиями для заключения настоящего договора и выполнения принимаемых на себя обязательств что они не заключили соглашений с третьими лицами которые были бы несовместимы с положениями настоящего договора или смогли бы ограничить или воспрепятствовать использованию предоставляемых по нему прав и , что эти права не станут предметом каких-либо ограничений.
6.10. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору если их исполнению препятствуют чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также введение в действие законодательских актов, существенно ограничивающих или затрудняющих выполнение работ, при условии уведомления об этом другой стороны в течение 5 рабочих дней с момента возникновения таких обстоятельств.
7.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до подписания акта сдачи-приёмки работ.
7.2. Если ни одна из сторон в письменном виде не заявит о его распоряжении в течение 10 дней до окончания срока действия договора, договор считается пролонгированным сроком на 1 год на тех же условиях. Пролонгация возможна неограниченное количество раз.
7.3. Любая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор, предупредив об этом другую сторону не менее чем за 10 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения.
7.4. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим договором стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
7.5. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами .
7.6. Любые разногласия и споры по настоящему договору или в связи с ним решаются путём переговоров, а в случае не достижения согласия - в Арбитражном суде г. Рязани.
7.7. Подрядчик в праве ссылаться в будущем на результаты своей работы, в том числе на сайте подрядчика и в рекламных материалах.
7.8. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
| Заказчик: Генеральный директор _________________/ Ф.И.О./ | ИП Зоткина Наталья Георгиевна 390013 г.Рязань ул.Вокзальная 11 оф.18 ИНН 622800216442 р\с № 40802810190040369701 в Ряз фил АКБ Промсвязьбанк г.Рязань кор сч 30101810100000000797 БИК 046126797 ОГРН 304623421200064 30.07.2004г. ___________________/Зоткина Н.Г../ |