Geum.ru

Инструкция по подготовке и заполнению заявки на участие в аукционе 10

Вид материалаИнструкция

Содержание


7. Обеспечение защиты прав и законных интересов участников размещения заказов
Раздел 2. информационная карта аукциона в электронной форме
Назначение платежа
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   66

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ



7.1. Обжалование результатов размещения заказа

7.1.1. Действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии, оператора электронной площадки могут быть обжалованы участниками размещения заказа в порядке, установленном действующим законодательством РФ, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участников размещения заказа.








РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ


Данные, содержащиеся в Разделе 2. «Информационная карта аукциона в электронной форме», являются неотъемлемой частью документации об аукционе, которые уточняют, разъясняют и дополняют положения Раздела 1. «Общие условия проведения аукциона в электронной форме».

№

п/п
Наименование
Информация


Наименование муниципального за­каз­чика, контактная ин­формация
Управление капитального строительства, ремонта объектов социальной сферы и ЖКХ Администрации Мытищинского муниципального района Московской области

Почтовый адрес: 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д. 36/7, тел/факс +7 (495) 582-71-66, тел. +7 (495) 586-60-94.

Контактное лицо по разъяснению положений технического задания – Скоморохов Павел Игоревич

Адрес электронной почты: SkomorohovPI@mytyshi.ru


Наименование уполно­моченного органа, кон­тактная информация
Администрация Мытищинского муниципального района Почтовый адрес: 141008, Московская область, г. 141008, Московская обл., г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д. 36/7, тел./факс +7 (495) 581-61-66.

Контактное лицо по организационным вопросам проведения аукциона, по разъяснению положений документации об аукционе – Амирова Эльмира Джамильевна, тел. +7 (495) 582-69-22. Адрес электронной почты: konkurs@mytyshi.ru.


Адрес электрон­ной площадки в сети Интернет

www. sberbank-ast.ru


Наименование, вид и предмет аукциона в электронной форме
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту и оснащению оборудованием МОУ СОШ № 6, 8, 26 в г. Мытищи «под ключ».


Начальная (макси­маль­ная) цена кон­тракта

7 609 415,0 (Семь миллионов шестьсот девять тысяч четыреста пятнадцать) ЕВРО, с учетом рассрочки платежа на семь лет.



Порядок формиро­вания цены кон­тракта

В общую цену Контракта включены: стоимость строительно-монтажных работ, оборудования с его доставкой; монтажных и пуско-наладочных работ; накладные и иные расходы, связанные с завершением работ на объекте, налоги (в т.ч. НДС 18%); стоимость рассрочки платежа на семь лет в размере не более 7,5 % годовых, связанные с реализацией муниципального контракта.

Предлагаемая участником стоимость контракта с учетом НДС не должна превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в п. 5 Информационной карты

Предлагаемая участником цена муниципального контракта (цена лота) является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые Подрядчик должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях, должны быть учтены участником размещения заказа при расчете цены муниципального контракта.

Цена Муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных объемов.


Сведения о валюте

муниципального контракта. Порядок

применения

официального курса

иностранной валюты

к рублю Российской

Федерации,

установленного

Центральным банком

РФ
ЕВРО.

В случае если на основании результатов аукциона Подрядчиком по контракту будет являться российское юридическое лицо, расчеты с Подрядчиком производятся в рублях по официальному курсу евро к рублю, установленному ЦБ РФ на день платежа.

В случае если на основании результатов аукциона Подрядчиком по Контракту будет являться иностранное юридическое лицо, валютой для расчетов с Подрядчиком является ЕВРО.


Источник финансирования заказа


Средства бюджета Мытищинского муниципального района


Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме
Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее 10 часов 00 минут 12 апреля 2011 года.

10.
Дата окончания

рассмотрений первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме


«19» апреля 2011 года

11.
Дата проведения открытого аукциона в электронной форме и место проведения открытого аукциона в электронной форме
«22» апреля 2011 года на площадке: www.sberbank-ast.ru Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной площадки.



12
Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме


380 471,0 (Триста восемьдесят тысяч четыреста семьдесят один) ЕВРО.

13
Обязательные

Требования к участникам размещения заказа
В аукционе могут принимать участие юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, Участник размещения заказа должен удовлетворять обязательным требованиям:

- соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставеки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона;

- непроведение ликвидации участника размещения заказа

юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в аукционе;

-отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию, в случае, если обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

14
Дополнительные требования к участникам размещения заказа:
- отсутствие сведений об участниках размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков;

- выполнение подрядчиками за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству объектов относящихся к той же группе, подгруппе на выполнение которых размещается заказ с представлением копий разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию, копии акта приемки объекта капитального строительства, за исключением случаев, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство (ч.2.1. ст. 11Федерального Закона №94 -ФЗ).

15
Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
Форма заявки: Первая и вторая части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору площадки в форме двух электронных документов. Указанные электронные документы подаются одновременно. Участник размещения заказа представляет в составе первой части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме следующий документы:
  1. согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме.

В случае, если для выполнения работ используется товар:

2) согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие, указание на товарный знак предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак;

3) согласие, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара.

Участник размещения заказа представляет в составе второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме следующий документы:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об
организационно-правовой форме, о месте нахождения,
почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства (для физического лица), номер контактного
телефона, идентификационный номер
налогоплательщика;

2) копии документов, подтверждающих соответствие
работ, требованиям, установленным в соответствии с
законодательством РФ:

- копий разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию,

- копии акта приемки объекта капитального строительства, за исключением случаев, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство.

16
Форма, сроки и по­рядок оплаты то­вара
Оплата товара производится Заказчиком по безналичному расчету путём перечисления денежных средств на счёт Подрядчика. Аванс 15 (пятнадцать) % от цены муниципального контракта без учета стоимости рассрочки платежа в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Контракта.

Оплата оставшейся части в размере 85 (восемьдесят пять) % от цены муниципального контракта без учета стоимости рассрочки платежа, а также стоимость рассрочки платежа в размере не более 7,5% годовых - в течении 7 лет.

17
Размер обеспечения исполнения муниципального

контракта, срок и порядок его

предоставления
Требование обеспечения исполнения муниципального контракта установлено.

Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: 921 278,0 (Девятьсот двадцать одна тысяча двести семьдесят восемь) ЕВРО

Муниципальный контракт заключается после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта.

Способ обеспечения исполнения Муниципального контракта, из указанных выше определяется Участником аукциона, с которым заключается Муниципальный контракт, самостоятельно.

18
Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ
г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д.38 (МОУ СОШ № 6), г.Мытищи, ул.Мира, д.22 (МОУ СОШ № 8), г. Мытищи, ул. Юбилейная, д.13, к.2 (МОУ СОШ № 26).

Условия выполнения работ: Работы выполняются в соответствии с требованиями Технического задания (Часть 4), настоящей документации об аукционе с соблюдением действующих строительных норм и правил (СНиП) и ГОСТов, СанПиНов и условиями муниципального контракта.

Сроки выполнения работ: с 01.06.2011 до 01 09.2011

19
Реквизиты счета для внесения обеспече­ния исполнения контракта
Получатель: Финансовое управление Администрации Мытищинского муниципального района Московской области

ИНН получателя: 5029127231

КПП получателя: 502901001

Расчетный счет получателя: 40302810800005000002

Банк получателя: РКЦ КОРОЛЁВ г. Королёв.

БИК 044661000

Назначение платежа: «Залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения обязательств по муниципальному контракту на выполнение работ по капитальному ремонту и оснащению оборудованием Муниципальных образовательных учреждений средних общеобразовательных школ №6, №8, №26 в г.Мытищи «под ключ».»