Инструкция по подготовке и заполнению заявки на участие в аукционе 10

Вид материала

Содержание

2. Права и обязанности Сторон
2.2. Муниципальный заказчик вправе
2.3. Генподрядчик обязан
2.4. Генподрядчик имеет право
3. Порядок сдачи и приемки работ
4. Стоимость Контракта и порядок расчетов
5. Ответственность Сторон
6. Порядок разрешения споров, претензии Сторон
7. Гарантия качества по сданным работам
8. Порядок осуществления контроля
9. Обеспечение исполнения
Назначение платежа
10. Срок действия Контракта и порядок
11. Заключительные положения
12. Адреса и банковские реквизиты Сторон
Техническое задание

Подобный материал:

1 ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Раздел 5 ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_________

на выполнение работ для муниципальных нужд Мытищинского муниципального

района Московской области

г. Мытищи «___» ___________ 2011г.

Муниципальное образование «Мытищинский муниципальный район Московской области», интересы которого представляет Управление капитального строительства, ремонта объектов социальной сферы и ЖКХ Администрации Мытищинского муниципального района именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице Начальника Управления капитального строительства, ремонта объектов социальной сферы и ЖКХ Протасова Андрея Александровича, действующего на основании Положения, с одной стороны и ________________________в лице _________________________, действующего на основании_______________, именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», с другой стороны, на основании Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.05 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение Работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», результатов размещения заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме (Протокол №…….от ……..2011г) совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту - "Контракт") о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Предметом настоящего Контракта является выполнение следующих работ для нужд Мытищинского муниципального района: капитальный ремонт и оснащение оборудованием Муниципальных образовательных учреждений средних общеобразовательных школ №6, №8, №26 в г.Мытищи «под ключ».

1.2. Требования, предъявляемые к Работам, виды, содержание и объем определяются Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 1).

1.3. Сроки выполнения работ определяются в соответствии с Календарным планом выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 2).

1.4. Работы, выполняемые в соответствии с Контрактом, должны соответствовать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности, (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам) лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Контрактом.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Муниципальный заказчик обязан:

2.1.1. Для осуществления контроля и приемки выполненных Генподрядчиком работ по контракту до начало выполнения работ привлечь организацию для осуществления функций Строительного контроля (далее Заказчик-застройщик).

2.1.2. Обеспечить оплату Генподрядчику за выполненные работы для муниципальных нужд Мытищинского муниципального района в соответствии с ст. 4 настоящего Контракта.

2.1.3. Осуществлять контроль за исполнением настоящего Контракта.

2.2. Муниципальный заказчик вправе:

2.2.1. Осуществлять контроль за исполнением настоящего Контракта в течение срока, определенного Календарным планом. Предъявлять Генподрядчику претензии в письменном виде о несоответствиях в предъявленных к сдаче работах.

2.2.2. Требовать от Генподрядчика соответствующего возмещения убытков в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине последнего.

2.2.3. Требовать от Генподрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с техническими условиями на выполнение работ.

2.3. Генподрядчик обязан:

2.3.1. Выполнить все Работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему, и сдать Объект Муниципальному заказчику в установленный срок в соответствии с требованиями проектно-сметной документации, СНиП, ГОСТ, ТУ в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.

2.3.2.В течение десяти дней с даты заключения контракта представить для утверждения Муниципальному заказчику, график производства работ

2.3.3. Генподрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение Работ строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием.

2.3.4. Генподрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на Объект материалов, оборудования, с ведением журнала входного контроля.

2.3.5. Сторона, передающая оборудование для монтажа, обязана сопроводить его документацией предприятия - изготовителя, необходимой для монтажа.

2.3.6. Генподрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для выполнения Работ материалов и оборудования до подписания акта комиссии о приемке Объекта в эксплуатацию.

2.3.7. Генподрядчик обязуется обеспечить:

- выполнение Работ в полном соответствии с утвержденным Техническим заданием и строительными нормами и правилами;

- качественное выполнение всех Работ в соответствии с Техническим заданием и действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока.

2.3.8. Обеспечить в ходе выполнения Работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

2.3.9. Обеспечить надлежащее состояние строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

2.3.10. Вывезти за 2 календарных дня до подписания акта приемки законченного строительством объекта за пределы строительной площадки принадлежащие Генподрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество и строительный мусор.

2.3.11. При готовности Объекта Генподрядчик в 5-дневный срок должен письменно известить Муниципального заказчика или уполномоченного Муниципальным заказчиком на выполнение функций Заказчика-застройщика о готовности подписания комиссией акта о приемке Объекта в эксплуатацию.

2.3.12. Генподрядчик ведёт общий журнал работ, специальные журналы Работ, журнал учёта выполненных Работ (форма КС-6). Заказчик-застройщик проверяет качество выполняемых Работ и своей подписью подтверждает записи в журналах Работ. Генподрядчик обязан в трёхдневный срок принять меры к устранению выявленных недостатков, указанных уполномоченным Муниципальным заказчиком на выполнение функций Заказчика-застройщика.

2.3.13. Генподрядчик несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

2.3.14. Информировать Муниципального заказчика и Заказчика-застройщика посредством письменного уведомления о привлекаемых к производству работ субподрядных организациях и нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение субподрядчиками работ по контракту.

2.3.15. Известить Заказчика – застройщика и Муниципального заказчика за 3 дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Генподрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком-застройщиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения заказчика-застройщика в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию заказчика-застройщика Генподрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

2.3.16. В случае неявки Заказчика – застройщика в указанный срок Генподрядчик составляет односторонний Акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика –застройщика производится за счет Заказчика –застройщика .

2.4. Генподрядчик имеет право:

2.4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке у Муниципального заказчика и Заказчика-застройщика информацию, необходимую для выполнения работ в соответствии с Контрактом и приложениями к нему.

2.4.2. Получать консультации у Муниципального заказчика и Заказчика-застройщика по вопросам выполнения данного муниципального заказа на выполнение работ.

3. Порядок сдачи и приемки работ

3.1. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется по мере их готовности и оформляется актами промежуточной приемки с приложением следующей документации:

- акт приема работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3 (в 4-х экземплярах);

- надлежаще оформленные паспорта и инструкции (в случае выполнения вида работ);

- сертификаты на применение материалов и оборудования (в случае выполнения вида работ).

- копии накладных на материалы, товарно-транспортные чеки, копии платежных поручений; счета фактуры, соответствующую исполнительную документацию (пооперационно выполненную), включая акты скрытых работ;

- сертификаты на примененные материалы и др.

3.2.Заказчик-застройщик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня передачи ему необходимой документации обязан рассмотреть представленные документы, подписать, направить акт сдачи-приемки выполненных работ Муниципальному заказчику или направить в адрес последнего и Генподрядчика мотивированный отказ от приемки Работ.

3.3. Муниципальный заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня передачи ему Акта сдачи-приемки выполненных работ и документов обязан подписать акт и вернуть его в адрес Заказчика-застройщика и подрядчика или направить в адрес Сторон мотивированный отказ от приемки Работ.

3.4. Если в указанный срок Заказчик-застройщик или Муниципальный заказчик не представили мотивированный отказ, Работы считаются принятыми и подлежат оплате в бесспорном порядке, на основании одностороннего акта сдачи-приемки выполненных Работ и в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.5. В случае мотивированного отказа Заказчика-застройщика или Муниципального заказчика в приемке Работ, Заказчик-застройщик или Муниципальный заказчик определяют Генподрядчику срок устранения имеющихся замечаний.

3.6. Генподрядчик обязан произвести работы по устранению недостатков выполненных работ без дополнительной оплаты и уведомить об их устранении Муниципального заказчика.

3.7. Приемка законченного Объекта осуществляется комиссией, создаваемой в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Стоимость Контракта и порядок расчетов

4.1. Муниципальный заказчик оплачивает выполненную работу в соответствии с утвержденным Сторонами Протоколом согласования контрактной стоимости работ (Приложение №3), являющимся неотъемлемой частью Контракта. Все риски, связанные с изменением себестоимости выполненных работ, в том числе в связи с инфляцией, на протяжении действия контракта несет Генподрядчик.

4.2. Стоимость выполняемых работ по настоящему Контракту включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Генподрядчика, связанные с исполнением настоящего Контракта.

4.3. Цена Контракта с учетом рассрочки платежа составляет _____________(__________) ЕВРО (в том числе НДС). При этом под рассрочкой платежа в настоящем Контракте понимается предоставление права Муниципальному заказчику оплатить Подрядчику часть цены контракта в сроки, установленные Графиком платежей (Приложение №4), в связи с чем, Генподрядчик является кредитором Муниципального заказчика, с правом требования возврата установленной Контрактом денежной суммы с уплатой процентов, а Муниципальный заказчик – должником Генподрядчика.

4.4. Цена Контракта по завершению работ по ремонту Объектов без учета рассрочки платежа, составляет _________________(_____________)ЕВРО (в том числе НДС).

4.5. Сумма за рассрочку платежа составляет _______________(_____________)ЕВРО.

4.6. Оплата работ, указанных в разделе 1 Контракта, осуществляется в следующем порядке:

4.6.1. В случае если на основании результатов аукциона Генподрядчиком по контракту будет являться российское юридическое лицо, расчеты с Генподрядчиком производятся в рублях по официальному курсу евро к рублю, установленному ЦБ РФ на день платежа:

Авансовый платеж в размере 15 (пятнадцать) % от цены Контракта, указанной в п. 4.4. Контракта, а именно ________________ (____________) руб., оплачивается платежом в рублях по курсу ЦБ РФ на момент оплаты банковским переводом на счет Генподрядчика не позднее 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Контракта.

Оплата оставшейся части в размере 85 (восемьдесят пять) % от цены, указанной в п.4.4. Контракта, а именно _________________(____________) руб., а также стоимости рассрочки платежа, указанной в п.4.5., а именно __________________(___________) руб. по курсу ЦБ РФ на момент оплаты осуществляется Муниципальным Заказчиком в течение 7 лет каждые 6 (шесть) месяцев со дня подписания сторонами акта выполненных работ в соответствии с Графиком платежей.

4.6.2. В случае если на основании результатов аукциона Генподрядчиком по Контракту будет являться иностранное юридическое лицо, валютой для расчетов с Генподрядчиком является ЕВРО.

Авансовый платеж в размере 15 (пятнадцать) % от цены Контракта, указанной в п. 4.4. Контракта, а именно ________________ (____________) ЕВРО, оплачивается банковским переводом в евро на счет Генподрядчика не позднее 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Контракта.

Оплата оставшейся частив размере 85 (восемьдесят пять) % от цены, указанной в п. 4.4. Контракта, а именно _________________(____________) ЕВРО, а также стоимости рассрочки платежа, указанной в п.4.5., а именно __________________(___________) ЕВРО осуществляется Муниципальным заказчиком в евро в течение 7 лет каждые 6 (шесть) месяцев со дня подписания сторонами акта выполненных работ в соответствии с Графиком платежей.

4.7. Датой сдачи выполненных работ считается дата, указанная в акте выполненных работ. Работы считаются принятыми, если акт выполненных работ подписан ответственными представителями всех Сторон.

4.8. Платежи по настоящему Контракту осуществляются за счет средств бюджета Мытищинского муниципального района в пределах лимитов бюджетных обязательств в соответствии с Графиком платежей.

4.9. Для осуществления платежей, указанных в п. 4.6.2. настоящего Контракта, в соответствии с Законом от 10.12.2003г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», Муниципальный заказчик открывает необходимые счета на проведение валютных операций.

4.10. Стоимость выполненных работ определяется в рублях с дальнейшим пересчетом в ЕВРО по курсу ЦБ РФ, зафиксированного на дату заключения Контракта и составляет ____________(_________) рубля за (Один) ЕВРО.

4.11. Денежное требование к Муниципальному заказчику может быть переуступлено Генподрядчиком только в части рассрочки платежей после подписания Сторонами акта выполненных работ в соответствии с действующим законодательством.

4.12. Оплата работ, поставки товаров и оказание услуг Муниципальным заказчиком производится в соответствии с Графиком платежей. Датой платежа устанавливается дата платежных поручений Муниципального заказчика.

4.13. Оформление актов выполненных работ производится по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

4.14. Банковские расходы банка, обслуживающего Генподрядчика, которые возникают у Подрядчика в процессе исполнения настоящего Контракта, несет Генподрядчик. Банковские расходы банка, обслуживающего Муниципального заказчика, которые возникают у Муниципального заказчика в процессе исполнения настоящего Контракта, несет Муниципальный заказчик.

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Генподрядчик вправе потребовать неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства. Размер неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Муниципальный Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Генподрядчика.

5.3. В случае нарушения сроков выполнения работ и (или) нарушения сроков предоставления отчетной документации, Муниципальный заказчик вправе взыскать с Генподрядчика неустойку в размере 0,1% от стоимости работ, подлежащих оплате, за каждый день просрочки их исполнения.

5.4. В случае несоответствия выполненных работ объему, предусмотренному Контрактом, Муниципальный заказчик вправе взыскать с Генподрядчика неустойку в размере 0,1% от стоимости выполненных ненадлежащим образом работ, за каждый день с момента уведомления Генподрядчика до момента исполнения обязательств.

5.5. В случае выполнения работ ненадлежащего качества Муниципальный заказчик вправе применить к Генподрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости работ, подлежащей оплате за каждый день с момента уведомления Генподрядчика до момента устранения недостатков выполненных работ.

5.6. Уплата Генподрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Сторона, для которой наступили такие обстоятельства, должна уведомить другую Сторону в течение 14 (Четырнадцать) дней со дня их наступления.

6. Порядок разрешения споров, претензии Сторон

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

6.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется Стороне по Контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложения, отражается стоимостная оценка ответственности (неустойка), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

6.3. Срок рассмотрения претензий не может превышать 30 (тридцати) дней с момента их получения.

6.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд в соответствии с действующим законодательством.

7. Гарантия качества по сданным работам

7.1. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Генподрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующем данный вид деятельности.

8. Порядок осуществления контроля

за исполнением настоящего Контракта

8.1. Ответственным лицом Муниципального заказчика по всем вопросам, связанным с исполнением Муниципальным заказчиком условий Контракта является Начальник Управления капитального строительства, ремонта объектов социальной сферы и ЖКХ Протасов Андрей Александрович

Адрес: 141008, г.Мытищи, Новомытищинский проспект, д.36/7

Контактный телефон: 586-60-94

8.2. Ответственным лицом Генподрядчика по всем вопросам, связанным с исполнением Сторонами условий настоящего Контракта, является ___________________________________.

Юридический адрес:

Контактный телефон:

8.3. Заказчик-застройщик обязан осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

8.4. Контроль за качеством работ производится Заказчиком-застройщиком в ходе плановых и внеплановых выездов.

8.5. Плановый контроль осуществляется ответственным представителем Заказчика-застройщика в присутствии представителя Генподрядчика.

8.6. Внеплановый контроль производится в дни, которые Муниципальный заказчик и/или Заказчик-застройщик определяют по своему усмотрению. При проведении внепланового контроля Генподрядчик обязан направить своего представителя в то место и время, которое ему определяют Муниципальный заказчик и/или Заказчик-застройщик.

8.7. Контроль качества и приемка объемов работ производится путем визуального и (или) инструментального обследования.

8.8. Результаты контроля качества оформляются Актом проверки. Акт является обязательным документом, как для Муниципального заказчика, так и для Генподрядчика.

8.9. Муниципальный заказчик и/или Заказчик-застройщик выдают Генподрядчику предписание об устранении недостатков. Исполнение предписания Муниципального заказчика и/или Заказчика-застройщика является обязательным для Генподрядчика.

8. 10. Муниципальный заказчик вправе расторгнуть Контракт в следующих случаях:

- систематического (два и более случаев независимо от периодичности) неисполнения Генподрядчиком требований Муниципального заказчика и (или) лица, им уполномоченного, к качеству работ, качеству применяемых материалов, сроком их исполнения, которые зафиксированы представителями Муниципального заказчика и (или) лицом, им уполномоченным, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

При вступлении в действие условий, указанных в настоящем пункте, по требованию Муниципального заказчика и (или) лица, им уполномоченного, Генподрядчик обязан подписать соглашение о расторжении Контракта. Соглашение о расторжении Контракта направляется Подрядчику нарочно или заказной корреспонденцией.

8.11. Уведомления Муниципального заказчика и Генподрядчика друг другу по Контракту будут считаться направленными одной Стороной и полученными другой Стороной, если эти уведомления сделаны телефонограммой, заказным письмом, телеграфом, телексом, факсовым сообщением, посредством модемной связи или вручены лично под расписку и факт получения подтвержден другой Стороной. Уведомления направляются Сторонами друг другу по адресам и реквизитам, указанным в разделе 12 Контракта.

9. Обеспечение исполнения

обязательств по Контракту

9.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Генподрядчика по Контракту Генподрядчик до заключения контракта, в течение 10 банковских дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона или протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (если аукцион признан несостоявшимся), представляет Муниципальному заказчику обеспечение исполнения контракта в одной из форм: безотзывную банковскую гарантию в размере 15 (пятнадцать)% от начальной цены Контракта или заключает договор страхования своей ответственности по Контракту в размере 15 (пятнадцать) % от начальной цены Контракта или передает Муниципальному заказчику в залог денежные средства путем перечисления их на расчетный счет Муниципального заказчика в обеспечение исполнения настоящего контракта в размере 15 (пятнадцать) % от начальной цены Контракта (далее – обеспечение исполнения Контракта), что составляет _________________.

Обеспечение исполнения Контракта предоставляется в рублях по курсу ЦБ РФ на день предоставления/перечисления.

9.2. Банковская гарантия.

Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к безотзывной банковской гарантии.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение по настоящему контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в п.9.1. настоящего Контракта.

Банковская гарантия должна содержать указание на Контракт путем указания на стороны Контракта, название предмета Контракта.

Срок действия банковской гарантии до «__» ______ 20__г. Все расходы по банковской гарантии относятся на Генподрядчика.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласия банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

9.3. Договор страхования ответственности Генподрядчика.

Договор страхования ответственности Генподрядчика должен соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность Генподрядчика – не менее суммы, указанной в п.9.1. настоящего Контракта.

Страхование должно покрывать случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком своих обязательств по Контракту.

Договор страхования также должен содержать указание на Контракт путем указания на Стороны Контракта, название предмета и ссылки на основание заключение Контракта, указанное в преамбуле Контракта.

Срок действия договора страхования с 00 часов 00 мин. с «__» ______ 20__г. до 24 часов 00 мин «__» ______ 20__г. все расходы по договору страхования ответственности являются расходами Генподрядчика.

В договоре страхования должно содержаться указание на согласие страховщика и страхователя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору страхования. Досрочное расторжение договора страхования возможно только по письменному согласию с Муниципальным заказчиком.

9.4. Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения Контракта.

Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения Контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в п.9.1. настоящего Контракта на следующий счет:

Получатель: Финансовое управление Администрации Мытищинского муниципального района Московской области ИНН получателя: 5029127231, КПП получателя: 502901001

Расчетный счет получателя: 40302810600000000003

Банк получателя: РКЦ КОРОЛЁВ г. Королёв,

БИК 044661000

Назначение платежа: «Залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения обязательств по муниципальному контракту на выполнение работ по капитальному ремонту и оснащению оборудованием Муниципальных образовательных учреждений средних общеобразовательных школ №6,№8,№26 в г.Мытищи «под ключ».»

9.4.1. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (оригинал);

9.4.2. Денежные средства возвращаются Генподрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему контракту в течение срока, установленного в Договоре залога денежных средств, со дня получения Муниципальным заказчиком соответствующего письменного требования Генподрядчика; денежные средства возвращаются на счет, реквизиты которого будут указаны Генподрядчиком в письменном требовании.

9.4.3. В случае уклонения и отказа участника размещения заказа от исполнения обязательств по настоящему контракту, а также в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения настоящего контракта в случае существенного нарушения Генподрядчиком обязательств по настоящему контракту, денежные средства, внесенные данным Генподрядчиком в качестве обеспечения исполнения настоящего контракта, возвращаются в порядке, размере и сроках, установленных Договором залога денежных средств.

9.4.4. Уплата Генподрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

10. Срок действия Контракта и порядок

внесения в него изменений и дополнений

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 01.09.2018г.

10.2. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Контракта, допущенных в период срока его действия, и не снимает со Сторон обязательств по окончательным расчетам.

10.2. В Контракт, по письменному соглашению Сторон, могут быть внесены изменения и дополнения, предусмотренные действующим законодательством РФ, которые являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

10.3. Контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон по основаниям, предусмотренным законодательством РФ, настоящим Контрактом.

11. Заключительные положения

11.1. Контракт составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

11.2. Все приложения, поименованные в Контракте, являются его составной и неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 к Контракту – Техническое задание

- Приложение № 2 к Контракту – Календарный план

- Приложение № 3 к Контракту – Протокол согласования контрактной стоимости работ

- Приложение №4 к Контракту – График платежей

12. Адреса и банковские реквизиты Сторон

Муниципальный заказчик

Управление капитального строительства, ремонта объектов социальной сферы и ЖКХ Администрации Мытищинского муниципального района

ИНН 5029147340, КПП 502901001, л/сч 0348383510 в Отделении по Мытищинскому муниципальному району Управления Федерального казначейства по Московской области (Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г.Москва 705), БИК 044583001

Генподрядчик _____________________

Тел. ________________________

Юр. адрес: _____________________

Р/с ___________________________

К/с _______________________

БИК ______________

ИНН _____________

КПП ____________

ОКПО _____________

Муниципальный Заказчик

___________________ А.А. Протасов

«___» _____________ 2011 г.

Генподрядчик

________________________

________________________________

«___» _____________ 2011 г.

Приложение №1

к Муниципальному контракту №____________

от «_____» ________ 2011

Генподрядчик

___________________

«_____»___________________201__г.

Муниципальный заказчик

______________________________

«____»____________________201__г.