М. Г. Богомякова
| Вид материала | Документы |
РАЗДЕЛ IV. Проект государственного контракта
Государственный контракт № ___________
на поставку крана-макета козлового электрического
г. Комсомольск-на-Амуре ___________ 2010 г.
Краевое государственное образовательное учреждение начального профессионального образования "Профессиональное училище № 11", именуемое в дальнейшем "Государственный заказчик" в лице директора Богомяковой Марины Григорьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице ___________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", и иного законодательства Российской Федерации и Хабаровского края, на основании результатов размещения государственного заказа (протокол от " ___" __________ 2010 № ________) заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
- Предмет Контракта
1.1. По настоящему Контракту Поставщик обязуется поставить Государственному заказчику товар, а Государственный заказчик в свою очередь обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.
1.2. Под товаром в целях настоящего Контракта понимается кран-макет козловой электрический ___________, страна-производитель __________, год выпуска _________, в количестве 1 шт.
1.3. Характеристики товара указаны в спецификации поставляемого товара (Приложение №1 к настоящему Контракту).
1.4. Товар сопровождается документацией на русском языке.
2. Цена Контракта
2.1. Цена Контракта составляет _________ (_______________________________________ ) рублей.
2.3. Цена Контракта включает стоимость Товара, с учетом затрат на доставку, монтажных и пусконаладочных работ, уплату налогов, таможенных пошлин и других обязательных платежей.
2.4. Цена государственного контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев снижения цены контракта по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом количества Товара и иных условий исполнения государственного контракта.
2.5. Источником оплаты является краевой бюджет.
2.6. Оплата производится Государственным заказчиком по безналичному расчёту в следующем порядке: предоплата – 30% в течение 15 банковских дней с момента выставления счета по заключенному государственному контракту, остальные 70 % - по факту поставки товара в течение 15 банковских дней с момента подписания товарной накладной.
3. Сроки, условия поставки
3.1. Срок поставки __________________________________________________.
3.2. Возможна досрочная поставка по согласованию с Государственным заказчиком.
3.3. Место поставки Товара: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, 65.
4. Гарантии качества
4.1. Поставщик гарантирует, что:
- товар новый;
- товар в технически исправном состоянии и не имеет повреждений;
- на товаре не произведена замена агрегатов и кузова;
- всё штатное оборудование находится на предусмотренных изготовителем местах и в рабочем состоянии.
- товар имеет технический паспорт, свободен от прав третьих лиц.
4.2. Гарантийный срок на Товар составляет ________________.
4.3. В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков Товара, Государственный заказчик выставляет претензию Поставщику с указанием характера выявленных недостатков и сроков их устранения. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в указанный в претензии срок, а в случае невозможности устранения недостатков, заменить Товар в течение 20 календарных дней.
5. Сдача - приемка Товара
5.1. Приемка поставленного Товара осуществляется Государственным заказчиком в месте поставки только в рабочие дни, с 800 до 1500 и включает в себя следующие этапы:
- проверка поставленного Товара на соответствие требованиям настоящего Контракта;
- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений;
- проверка наличия технической документации и документов, подтверждающих надлежащее качество и безопасность товара, в соответствии с условиями Контракта.
- проверка наличия документов, подтверждающих страну происхождения товара, указанного в п. 1.2. настоящего Контракта.
- проверка работоспособности Товара.
5.2. Обязанность Поставщика по передаче Товара Государственному заказчику считается исполненной в момент подписания Государственным заказчиком Товарной накладной.
5.3. При обнаружении Государственным заказчиком в момент приемки Товара отклонений от условий настоящего Контракта Товарная накладная не подписывается, а составляется Акт о выявленных недостатках, который направляется Поставщику вместе с претензией об устранении указанных в Акте недостатков. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки. Срок устранения недостатков устанавливается Государственным заказчиком в претензии в пределах от 5 до 10 календарных дней в зависимости от характера выявленных недостатков.
6. Обязательства сторон
6.1. Поставщик обязан:
6.1.1. Не ранее чем за один день до предполагаемой даты поставки сообщить о намерении поставить товар в определенную дату и время. В случае не исполнения Поставщиком указанного обязательства, Государственный заказчик оставляет за собой право не принимать товар.
6.1.2. Поставить Товар, указанный в п. 1.2. настоящего Контракта, надлежащего качества.
6.1.3. Поставить Товар в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
6.1.4. Осуществить монтажные и пусконаладочные работы.
6.1.5. Предоставить вместе с поставкой Товара документы, подтверждающие надлежащее качество и безопасность Товара.
6.1.6. Представить документы, подтверждающие страну происхождения товара, указанного в п. 1.2. настоящего Контракта.
6.2. Государственный заказчик обязан:
6.2.1. Принять Товар в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
6.2.2. Оплатить поставленный товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если докажут, что оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю Сторон, включая пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также войну, военные действия, восстание, саботаж, забастовки, объявления эмбарго или блокады, враждебные действия какого - либо другого государства, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.
7.2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по настоящему Контракту, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств, после чего Стороны немедленно проведут взаимные консультации для принятия необходимых мер.
7.3. Не уведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом оформленное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.
7.4. Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на выполнение каких- либо обязательств по Контракту, период их выполнения по соглашению Сторон может быть продлен на срок действия указанных обстоятельств.
7.5. Если эти обстоятельства будут продолжаться более одной недели, Стороны проведут переговоры для обсуждения сложившейся ситуации и поиска возможных путей ее разрешения.
7.6. Если Стороны не найдут взаимоприемлемого решения, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения Контракта, при этом Стороны обязаны произвести полные взаиморасчеты по уже реализованной части настоящего Контракта, и ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение убытков и упущенной выгоды.
8. Ответственность сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту, в том числе просрочки поставки Товара, Поставщик уплачивает Государственному заказчику неустойку в размере 0,05% от цены Контракта за каждый день неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательства.
8.3. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от его обязательств по настоящему Контракту.
8.4. Неустойка взыскивается путем выставления счета Государственным заказчиком Поставщику. Поставщик обязан уплатить сумму неустойки по первому требованию Государственного заказчика.
8.5. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие отсутствия вины Поставщика, непреодолимой силы или по вине Государственного заказчика.
8.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы неисполненного обязательства.
8.7. Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств по контракту произошла вследствие отсутствия вины Государственного заказчика, непреодолимой силы или по вине Поставщика.
9. Порядок урегулирования споров
9.1. В случае наличия споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона должна направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.
9.2. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке, разрешаются в Арбитражном суде Хабаровского края.
10. Особые условия
10.1. Настоящий Контракт действует с момента его подписания обеими Сторонами до полного исполнения ими своих обязательств.
10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.
10.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством.
10.4. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту, полностью или частично, другому лицу, без предварительного письменного согласия Государственного заказчика.
10.5. Настоящий Контракт составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
К настоящему Контракту прилагается:
Приложение № 1. Спецификация поставляемого товара на _ л.
12. Адреса, реквизиты и подписи сторон
| Государственный заказчик Краевое государственное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище № 11» 68013, г.Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, 65 ИНН 2703042150 КПП 270301001 БИК 040813001УФК ПО ХАБ. КРАЮ ЛС 03222030670 Р/С 40201810000000100001 ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ ______________________ М.Г.Богомякова М.П. | Поставщик _______________ М.П. |
Приложение 1
к государственному контракту
от " ___" _______ 2010г.
№ __________________
Спецификация поставляемого товара
| Показатели | Значение показателей |
| Конструкция крана | |
| Мост крана | |
| Грузовая тележка | |
| Опоры | |
| Опорный элемент передвижения крана | |
| Электропитание | |
| Приборы безопасности | |
| Защита от коррозии | |
| Материалы | |
| Основные параметры крана | |
| Грузоподъемность, т | |
| Пролет, м | |
| Высота подъема, м | |
| Рабочий вылет консолей, м | |
| Скорость подъема: | |
| главного подъема, м/с | |
| Скорость передвижения: | |
| крана, м/с | |
| тележки, м/с | |
| Управление | |
| Род тока и напряжение | |
| Масса крана, т | |
| Нагрузка на колесо крана, кН | |
| Установленная мощность, кВт | |
| Тип подкранового рельса | |
| Допускаемая температура окружающей среды | |
| Сейсмичность по СНиП 11-7-81 | |
| Кабина управления | |
| Группа режима работы крана по ИСО 4301/1 | |
| кран | |
| механизм главного подъема | |
| механизм вспомогательного подъема | |
| механизм передвижения тележки | |
| механизм передвижения крана | |
| Параметры оборудования | |
| Условия эксплуатации | |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | |
| Температурный режим эксплуатации крана | |
| Влажность | |
| Технические данные | |
| Сеть питания | |
| Напряжение | |
| Частота | |
| Электропитание к крану | |
| Электропитание к крановой тележки | |
| Управление краном | |
| Технические требования | |
| Механизм подъема | |
| Привод механизма | |
| Мотор-редуктор | |
| Тормоз | |
| Диапазон регулирования | |
| Регулирование скорости | |
| Режим работы электродвигателя | |
| Электропривод | |
| Конечная защита | |
| Система управления | |
| Пульт управления | |