Инструкция по подготовке и заполнению заявки на участие в аукционе 9
| Вид материала | Инструкция |
- Инструкция по подготовке и заполнению заявки на участие в аукционе 11 > подача заявок, 2751.18kb.
- Инструкция по подготовке и заполнению заявки на участие в аукционе, 12106.18kb.
- Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, 492.11kb.
- Инструкция по подготовке аукционной документации Информационная карта, 1295.62kb.
- Законодательное регулирование, 1568.65kb.
- 1. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе, 443.51kb.
- Томская таможня «утверждаю» Начальник Томской таможни, 546.29kb.
- Аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению Размер обеспечения заявки, 8118.52kb.
- Инструкция Участникам размещения заказа стр. Инструкция по подготовке заявки на участие, 1282.91kb.
- Инструкция по подготовке и заполнению заявки на участие в кон, 1141.75kb.
РАЗДЕЛ 5 ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____________
на поставку товара для нужд
Мытищинского муниципального района Московской области
г. Мытищи «___»________2011 г.
Муниципальное образование «Мытищинский муниципальный район Московской области», интересы которого представляет Управление капитального строительства, ремонта объектов социальной сферы и ЖКХ Администрации Мытищинского муниципального района именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице Начальника Управления капитального строительства, ремонта объектов социальной сферы и ЖКХ Протасова Андрея Александровича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________, действующего на основании доверенности №______________ , с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона», на основании Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Протокола заседания котировочной комиссии по размещению муниципального заказа Мытищинского муниципального района от ______ №_______ заключили настоящий муниципальный контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Предметом настоящего Контракта является поставка учебных пособий для МОУ СОШ
№ 26 расположенного по адресу: г. Мытищи, ул. Юбилейная, д.13,к.2 (далее - Товар) для нужд Мытищинского муниципального района.
1.2. Требования, предъявляемые к Товару, определяются в Техническом задании (Приложение № 1), являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.3. Сроки поставки Товара определяются в соответствии с Календарным планом (Приложение №2), являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.4. Соглашение о стоимости Товара оформляется Протоколом соглашения о контрактной стоимости Товара (Приложение №3), являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.5. Качество и комплектность Товара должны соответствовать требованиям норм и стандартов на данный вид продукции, установленных в Российской Федерации, и подтверждаться сертификатом соответствия и удостоверением качества, если данные требования предусмотрены действующим законодательством.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Муниципальный Заказчик:
2.1.1. Поручает Поставщику поставить и смонтировать Товар для нужд Мытищинского муниципального района в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
2.1.2. Обязуется передать Поставщику документацию и информацию, необходимые для выполнения муниципального заказа на поставку Товара указанного в п. 1.1 настоящего Контракта.
2.1.3. Консультирует Поставщика по вопросам выполнения муниципального заказа по поставке Товара.
2.1.4. Обеспечивает оплату Товара в соответствии с пунктом 4 настоящего Контракта.
2.1.5. Требует у Поставщика соответствующего возмещения убытков в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине последнего.
2.2. Поставщик:
2.2.1. Обязуется поставить и произвести установку и монтаж Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта по адресу МОУ СОШ №26: г.Мытищи, ул.Юбилейная, д.13,к.2
2.2.2. Самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего Контракта.
2.2.3. Запрашивает и получает в установленном порядке у Муниципального заказчика документацию и информацию, необходимые для выполнения муниципального заказа на поставку Товара.
2.2.4. Получает консультации у Муниципального заказчика по вопросам выполнения настоящего Контракта.
2.2.5. Получает оплату за Товар, в соответствии с пунктом 4 настоящего Контракта.
2.2.6. Требует от Муниципального заказчика соответствующего возмещения убытков в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине последнего.
3. Порядок сдачи и приемки Товара
3.1. Поставка Товара осуществляется одним этапом в полном объеме в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) в день согласованный с Муниципальным заказчиком.
3.2.Передача Товара оформляется товарно-транспортными накладными с приложением к ним комплекта сопроводительной документации (счёта, счёта-фактуры), установленного для товара, поставляемого в соответствии с настоящим Контрактом. При отсутствии претензий к поставленному товару представитель Муниципального заказчика расписывается в товарно-транспортных накладных, скрепив подпись и печатью Муниципального заказчика, и возвращает один экземпляр представителю Поставщика.
3.3. Выполнение монтажных работ осуществляется в день согласованный с Муниципальным заказчиком и оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ.
3.3. В случае несоответствия качества поставленного Товара условиям настоящего Контракта, Стороны обязаны составить соответствующий акт о выявленных недостатках и согласовать срок для их устранения. В случае не устранения недостатков в установленный Сторонами срок, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика замены поставленного Товара или возмещения убытков (документально подтвержденных), в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.4. Поставщик обязан устранить дефекты Товара, выявленные при приеме-передаче Товара без дополнительной оплаты.
3.5.Товар считается переданным Поставщиком и принятым Муниципальным заказчиком в момент подписания накладной.
3.6.Передача Товара производится по адресу согласно п.2.2.1. Доставка, погрузка, выгрузка и монтаж входит в стоимость Товара и осуществляется Поставщиком.
4. Стоимость Товара и порядок расчетов
4.1. Общая стоимость Товара, поставляемого в соответствии с настоящим Контрактом, определяется на основании Протокола соглашения контрактной стоимости (Приложение №3), утвержденного Сторонами и являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта.
4.2. Общая стоимость Товара включает в себя стоимость Товара, налог на добавленную стоимость и все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Контракта.
4.3. Стоимость Товара, поставляемого в соответствии с настоящим Контрактом, является неизменной в течение всего срока действия настоящего Контракта.
4.4 Оплата по настоящему Контракту осуществляется без предоплаты по факту поставки Товара в течение 10 (десяти) банковских дней на основании счёта, счёта фактуры и товарно-транспортной накладной.
4.5. Оплата Товара, поставляемого в соответствии с настоящим Контрактом, производится Муниципальным заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств с расчетного счета Муниципального заказчика на счет Поставщика.
5. Ответственность Сторон
5.1. Поставщик гарантирует поставку и монтаж Товара надлежащего качества в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), в срок, предусмотренный календарным планом (Приложение № 2).
5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Поставщик вправе потребовать неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства. Размер неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Муниципальный заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обстоятельства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
5.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Муниципальный заказчик вправе потребовать неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства. Размер неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней). Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обстоятельства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Муниципального заказчика.
5.5. Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает виновную Стороны от исполнения обязательств по Контракту.
5.6.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Сторона, для которой наступили такие обстоятельства, должна уведомить другую Сторону в течении 14 (четырнадцать) дней со дня их наступления.
6. Порядок разрешения споров, претензии Сторон
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
6.2.Претензия оформляется в письменной форме и направляется Стороне по контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложения, отражается стоимостная оценка ответственности (неустойка), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
6.3. Срок рассмотрения претензий не может превышать 30 (тридцати) дней с момента их получения.
6.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд.
7. Качество, гарантийный срок
7.1. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках Контракта, является новым, неиспользованным. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не является восстановленным, модифицированным, переделанным, поврежденным, и выпущено к свободному обращению на территории РФ без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.). Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством.
7.2. На Товар, передаваемый Заказчику в рамках настоящего Контракта, устанавливается срок гарантии не менее срока установленного заводом изготовителем.
7.3. При обнаружении производственных дефектов в товаре при его приемке, а так же монтаже товара Поставщиком и эксплуатации в период гарантийного срока, вызов представителя Поставщика обязателен.
8. Порядок осуществления контроля за исполнением Контракта
8.1. Ответственным лицом Муниципального заказчика по всем вопросам, связанным с исполнением Сторонами условий Контракта является: Начальник Управления капитального строительства, ремонта объектов социальной сферы и ЖКХ, Контактный телефон 583-65-76.
8.2. Ответственным лицом Поставщика по всем вопросам, связанным с исполнением Сторонами условий Контракта является: _________________________________ тел. ___________
9. Обеспечение исполнения обязательств по Контракту
9.1. Принять к сведению что Поставщик представил в качестве обеспечения исполнения Контракта (указать форму обеспечения) на сумму …….(……..) руб, что составляет % от начальной (максимальной) цены Контракта.
9.2. (указать форма обеспечения) возвращается Поставщику при условии надлежащего исполнения Поставщиком всех своих обязательств по настоящему Контракту в течении 5 дней со дня получения Заказчиком соответствующего требования Поставщика.
10. Срок действия Контракта и порядок внесения в него изменений и дополнений
10.1.Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2011г.
10.2.По соглашению сторон в Контракт могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются дополнительными соглашениями и являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.
10.3.Окончание срока действия настоящего Муниципального контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Муниципального контракта, допущенных в период срока его действия, и не снимает со Сторон обязательств по окончательным расчетам.
10.4. Настоящий Контракт может быть расторгнут только по соглашению Сторон либо по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
11. Заключительные положения
11.1.В случае изменения адресов и банковских реквизитов Стороны обязаны уведомлять об этом друг друга в течение 5 (пяти) дней.
11.2.Настоящий Контракт составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
12. Адреса и банковские реквизиты Сторон
Муниципальный заказчик Поставщик
Управление капитального строительства, ремонта объектов социальной сферы и ЖКХ Администрации Мытищинского муниципального района
ИНН 5029147340, КПП 502901001, л/сч 0348383510 в Отделении по Мытищинскому муниципальному району Управления Федерального казначейства по Московской области (Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705), БИК 044583001
| __________________ А.А. Протасов «___» _____________ 2011 г. | | ________________________________ «___» _____________ 2011 г. |