Государственный комитет по размещению государственных заказов республики хакасия

Вид материала

Документация об аукционе

Содержание Раздел I.3. Информационная карта аукциона (ИКА) Адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, 99Б, помещение 46Н, Е-mail Государственный заказчик Почтовый адрес Предмет аукциона Объем выполняемых работ Срок выполнения работ Начальная (максимальная) цена государственного контракта Обоснование начальной (максимальной) цены контракта Источник финансирования Требования к содержанию и составу заявки Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работам, услугам Дата и время окончания срока подачи заявок Дата проведения аукциона Сведения о валюте Срок подписания государственного контракта Адрес официального сайта Адрес электронной площадки Обеспечение заявки Обеспечение контракта ... Полное содержание

Подобный материал:

• Государственный комитет по размещению государственных заказов республики хакасия извещение, 327.23kb.
• Уг в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий, 531.03kb.
• Приглашение, 443.9kb.
• Республики Хакасия председатель правительства Республики Хакасия В. Зимин в своем доклад, 35.9kb.
• Республики Хакасия Председатель Правительства Республики Хакасия В. Зимин Приложение, 2553.59kb.
• Вдополнение к письму от 13., 15.33kb.
• Правительство республики хакасия постановление от 8 июня 1998 г. N 97 о комиссии, 63.48kb.
• Ли и условия предоставления в 2012 году государственной поддержки на развитие агропромышленного, 1408.44kb.
• Государственным и муниципальным, 53.96kb.
• Правительству Республики Хакасия на период действия указанной Программы осуществлять, 690.84kb.

Раздел I.3. Информационная карта аукциона (ИКА)

1	Уполномоченный орган
	Государственный комитет по размещению государственных заказов Республики Хакасия Адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, 99Б, помещение 46Н, Е-mail: gz@r-19.ru Тел./факс: 8 (3902) 215-200, 215-204 Контактное лицо: Медведева Лариса Валентиновна
2	Государственный заказчик
	Государственный комитет по информатизации и новым технологиям Республики Хакасия Почтовый адрес: 655017, г. Абакан, пр. Ленина, 67 Е-mail: gkinform@r-19.ru Тел. 8 (3902) 299-230 Контактное лицо: Торовик Александр Петрович
3	Предмет аукциона Право заключения государственного контракта на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на создание «Комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения. Первый этап, г. Абакан»
4	Объем выполняемых работ: В соответствии с техническим заданием аукционной документации
5	Место выполнения работ: По месту нахождения Исполнителя Срок выполнения работ: до 30 ноября 2011 года включительно Условия выполнения работ: 1. Работы должны быть выполнены с получением всех необходимых согласований с надзорными и эксплуатирующими организациями; получением недостающих исходных данных, технических условий и положительных заключений всех необходимых экспертиз, в том числе положительного заключения государственной экспертизы. 2. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», Техническим заданием, а так же в соответствии с действующими строительными нормами и правилами. 3. Локальные сметы должны быть составлены в сметно-нормативной базе по сборникам ТЕР-2001 (Республика Хакасия) с пересчётом в текущие цены на момент передачи проектно-сметной документации в государственную экспертизу. 4. Качественно выполнять Работы в объеме, в сроки и в соответствии с требованиями, предусмотренными настоящим Контрактом, приложением к нему, указаниями ответственного представителя Заказчика и законодательством Российской Федерации, сдать результат выполненных Работ Заказчику в количестве 7 экземпляров проектно-сметной документации на бумажном носителе и 2 комплектов проектно-сметной документации на электронном носителе.
6	Начальная (максимальная) цена государственного контракта: 36 999 540,36 (Тридцать шесть миллионов девятьсот девяносто девять тысяч пятьсот сорок) рублей 36 копеек. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта: в соответствии с приложением к аукционной документации
7	Шаг аукциона
	Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). В течение десяти минут с момента завершения открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона вправе подать предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" с учетом требований, предусмотренных п.1) и 3) части 9 статьи 41.10. Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
8	Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты
	Источник финансирования: республиканский бюджет Оплата за выполняемые работы осуществляется по безналичному расчету, до 31 декабря 2011 года включительно после предъявления следующих документов: а) счета в 1 (одном) экземпляре. В счете должны быть указаны номер государственного контракта, дата его заключения; б) акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного уполномоченными представителями сторон, в 2 (двух) экземплярах. В акте сдачи-приёмки выполненных работ должны быть указаны номер государственного контракта и дата его заключения; в) счета-фактуры за выполненные работы в 1 (одном) экземпляре. В счете-фактуре должны быть указаны номер государственного контракта, дата его заключения и номер счета; г) положительного заключения государственной экспертизы и иных экспертиз и согласований.
9	Требования к содержанию и составу заявки
	Требования к содержанию и составу заявки указаны в пункте 3 Раздела I.2 настоящей документации об аукционе. Заявка должна содержать: - копию лицензии ФСБ России на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну: - копию лицензии ФСБ России на осуществление работ, связанных с созданием средств защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, которая должна распространяться на следующие виды работ: - разработка защищённых с использованием шифровальных средств информационных систем, систем и комплексов телекоммуникаций, - разработка информационных и телекоммуникационных систем органов государственной власти Российской Федерации, - разработка защищённых средств обработки информации, средств защиты информации, предназначенных для использования в органов государственной власти Российской Федерации.
10	Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работам, услугам
	Более подробная информация в части III, техническое задание.
11	Дата и время окончания срока подачи заявок
	09:00 20 мая 2011 г.
12	Дата окончания срока рассмотрения заявок
	24 мая 2011 г.
13	Дата проведения аукциона
	27 мая 2011 г.
14	Порядок формирования цены контракта
	В цену контракта включены: стоимость выполнения работ, соответствующих по качественным и количественным характеристикам государственного контракта, стоимость материалов, оборудования, инструмента, комплектующих изделий, применяемых для выполнения работ, гарантийные обязательства, все иные затраты на выполнение работ и требований государственного контракта, все подлежащие в связи с выполнением работ к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, получение технических условий и положительных заключений всех необходимых экспертиз, в том числе положительного заключения государственной экспертизы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» (с последующими изменениями).
15	Сведения о валюте
	Цена указывается в рублях Российской Федерации.
16	Срок подписания государственного контракта
	Государственный контракт должен быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов аукциона в электронной форме. В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта в случае, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта или предусмотренный частью 4 ст. 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» протокол разногласий
17	Адрес официального сайта
	ссылка скрыта
18	Адрес электронной площадки
	ссылка скрыта
19	Обеспечение заявки
	3% от начальной (максимальной) цены лота
20	Обеспечение контракта Размер обеспечения исполнения государственного контракта составляет 4% (Четыре процента) начальной (максимальной) цены государственного контракта и составляет 1 479 981,61 руб. (Один миллион четыреста семьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят один рубль 61 копейка); Способ обеспечения исполнения государственного контракта - передача Заказчику в залог денежных средств (в том числе в форме вклада (депозита), безотзывная банковская гарантия, выданная банком или кредитной организацией, или договор поручительства. Обеспечение исполнения государственного контракта в виде страхования ответственности по государственному контракту не допускается; Договоры безотзывной банковской гарантии и поручительства должны содержать безусловное право Заказчика на истребование суммы банковской гарантии или поручительства полностью в случае неисполнения обязательств по государственному контракту в установленный срок. При этом в договоре безотзывной банковской гарантии должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Заказчик направляет в банк только письменное требование с указанием на неисполнение обязательств по государственному контракту и оригинал банковской гарантии; Срок действия банковской гарантии или договора поручительства должен на 20 календарных дней превышать срок исполнения обязательств по государственному контракту, т.е. действовать до 20 декабря 2011 года включительно. Обеспечение исполнения государственного контракта путём передачи Заказчику в залог денежных средств предоставляется Заказчику на срок до 20 декабря 2011 года включительно и возвращается при исполнении обязательств по государственному контракту. Реквизиты счета для внесения обеспечения: - ГРКЦ НБ Респ. Хакасия Банка России г. Абакан - БИК 049514001 - ИНН/КПП 1901089550/190101001 - р/сч. 40302810800952000041 - Назначение платежа: обеспечение исполнения государственного контракта (проектирование КСОБЖН)
21	Гарантийный срок: 1. Участник гарантирует качество выполнения работ (т.е. устанавливает гарантийный срок) в течение 5 (Пяти) лет, начиная с даты оформления акта сдачи-приемки выполненных работ, в течение которого обязуется за свой счёт обеспечивать выполнение следующего объёма гарантий качества: - в согласованные с Заказчиком сроки устранять недостатки в результатах выполнения работ, обнаруженные в процессе выполнения последующих работ по созданию «Комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения. Первый этап, г. Абакан» в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией, - в случае изменения действующего законодательства, норм и правил, регулирующих выполнение работ в согласованные с Заказчиком сроки приводить результаты работ (проектно-сметную документацию) в соответствие с действующими нормами и правилами. 2. Участник гарантирует качество выполняемых работ в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

* В случае, если заказчиком выступает бюджетное учреждение, которому в соответствии с решением федерального органа исполнительной власти или законом субъекта Российской Федерации (нормативным правовым актом уполномоченного органа местного самоуправления) предоставляются из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации субсидии на возмещение нормативных затрат и на иные цели, здесь и в дальнейшем по тексту документации слова «государственный/муниципальный контракт» либо «контракт» заменяются на слово «договор», а слова «государственный/муниципальный заказчик» - на слово «заказчик».


ПРОЕКТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № __________

на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на создание "Комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения. Первый этап, г.Абакан"

г. Абакан

«___» ______________ 2011 г.

На основании результатов проведения _____________________ (извещение от «___» __________ 2011г. № ___________________________, Протокола _________________________ _______________ от «____»___________ 20___г. № _________) Государственный комитет по информатизации и новым технологиям Республики Хакасия, в лице председателя Гейгер Елены Александровны, действующей на основании ____________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и _____________________________ в лице ____________________, действующего на основании _______________________, именуемый в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (с последующими изменениями и дополнениями), заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по разработке проектно-сметной документации на создание "Комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения. Первый этап, г. Абакан" (далее – Работы), в соответствии с Техническим заданием (приложение), являющимся неотъемлемой частью Контракта, а Заказчик — оплатить выполненные Работы.

1.2. В составе Работ Подрядчик принимает на себя обязательства по получению всех необходимых согласований с надзорными и эксплуатирующими организациями; получению недостающих исходных данных, технических условий и положительных заключений всех необходимых экспертиз, в том числе положительного заключения государственной экспертизы.

1.3. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», Техническим заданием, а так же в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

1.4. Подрядчик составляет локальные сметы в сметно-нормативной базе по сборникам ТЕР-2001 (Республика Хакасия) с пересчётом в текущие цены на момент передачи проектно-сметной документации в государственную экспертизу.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего Контракта составляет ___________ (прописью ____________________________________________________________________ ___________________________________) рублей __ копеек, в том числе НДС (___%).

2.2. Цена Контракта включает: стоимость Работ, соответствующих по качественным и количественным характеристикам настоящему Контракту, стоимость материалов, оборудования, инструмента, комплектующих изделий, применяемых для выполнения Работ, гарантийные обязательства, все иные затраты Подрядчика на выполнение Работ и требований настоящего Контракта, все подлежащие в связи с выполнением Работ к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, получение технических условий и положительных заключений всех необходимых экспертиз, в том числе положительного заключения государственной экспертизы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» (с последующими изменениями).

2.3. При соблюдении Подрядчиком п.3.1 Контракта, оплата осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации путем безналичного расчета за фактически выполненные Работы в срок до 31 декабря 2011 года включительно после предъявления следующих документов:

а) счета Подрядчика в 1 (одном) экземпляре. В счете должны быть указаны номер настоящего Контракта, дата его заключения;

б) акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного представителями Заказчика и Подрядчика, в 2 (двух) экземплярах. В акте сдачи-приёмки должны быть указаны номер настоящего Контракта, дата его заключения;

в) счета-фактуры за выполненные Работы в 1 (одном) экземпляре. В счете-фактуре должны быть указаны номер настоящего Контракта, дата его заключения и номер счета;

г) положительного заключения государственной экспертизы и иных экспертиз и согласований.

3. Срок выполнения Работ

3.1. Работы по настоящему Контракту должны быть выполнены Подрядчиком до 30 ноября 2011 года включительно.

3.2. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения Работ п. 3.1, Заказчик Работы не принимает и не оплачивает.

4. Права и обязанности Заказчика

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. В любое время проверять ход и качество выполнения Работ Подрядчиком, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика, запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполнения Работ.

4.1.2. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленного акта сдачи-приемки выполненных работ и комплекта платежных документов.

4.1.3. Давать персоналу Подрядчика, выполняющего Работы, инструктивные указания в части выполнения Подрядчиком его обязательств по настоящему Контракту.

4.1.4. Обратиться в суд для расторжения Контракта, если Подрядчик откажется оформить соглашение о расторжении Контракта добровольно в случаях, предусмотренных п.13 Контракта.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Назначить ответственного представителя для согласования с Подрядчиком организационно-технических вопросов, возникающих в ходе выполнения Работ.

4.2.2. Обеспечить доступ персонала Подрядчика (согласно заблаговременно предоставленным спискам) на объекты, принадлежащие Республике Хакасия, для проведения проектного обследования.

4.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. Подрядчик вправе:

5.1.1. Самостоятельно определять численность необходимого для выполнения Работ персонала.

5.1.2. В случае необходимости с письменного разрешения Заказчика привлекать к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц – субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п. При этом Подрядчик выступает в роли Генерального подрядчика и несёт ответственность перед Заказчиком за неисполнение или некачественное исполнение обязательств субподрядчиками.

5.1.3. Требовать подписания Заказчиком акта сдачи-приёмки качественно и своевременно выполненных Работ в соответствии с условиями настоящего Контракта и своевременной оплаты качественно и своевременно выполненных Работ.

5.2. Подрядчик обязан:

5.2.1. Качественно выполнять Работы в объеме, в сроки и в соответствии с требованиями, предусмотренными настоящим Контрактом, приложением к нему, указаниями ответственного представителя Заказчика и законодательством Российской Федерации, сдать результат выполненных Работ Заказчику в количестве 7 экземпляров проектно-сметной документации на бумажном носителе и 2 комплектов проектно-сметной документации на электронном носителе.

5.2.2. Обеспечить сохранность документов, предоставляемых Заказчиком в ходе выполнения Работ, не разглашать их содержания без письменного согласия Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.2.3. Нести полную материальную ответственность за качество выполненных Работ.

5.2.4. Направлять для выполнения Работ персонал, обученный, аттестованный, имеющий квалификацию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, подтвержденную действующими свидетельствами и/или сертификатами, необходимыми для выполнения Работ.

5.2.5. Ознакомить персонал, выполняющий Работы, с условиями настоящего Контракта и требованиями к выполнению Работ, предъявляемыми настоящим Контрактом, приложениями к нему и законодательством Российской Федерации.

5.2.6. Соблюдать требования охраны труда, пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации, подчиняться всем правилам и распорядкам, принятым в организации Заказчика.

5.2.7. Нести ответственность за нарушение его персоналом требований охраны труда, пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2.8. Принимать в ходе выполнения Работ технические решения, которые должны соответствовать требованиям экономических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию спроектированной Комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения.

5.2.9. Нести полную ответственность за случайное и/или умышленное уничтожение и/или повреждение имущества Заказчика.

5.2.10. Обеспечить исправность используемых при выполнении Работ материалов, оборудования, инструмента, комплектующих изделий.

5.2.11. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих надлежащему выполнению Работ по настоящему Контракту, в течение 1 (одного) часа известить об этом Заказчика для принятия соответствующих мер.

5.2.12. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ при обнаружении:

• невозможности выполнения Работ;
  

• возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ;
  
• иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих жизни и здоровью людей, качеству выполняемых Работ.
  

5.2.13. Соблюдать правила привлечения к выполнению Работ иностранной и иногородней рабочей силы, установленных Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» при выполнении Работ по настоящему Контракту.

5.2.14. Назначить ответственного представителя (ответственных представителей) для решения организационно-технических вопросов, возникающих в ходе выполнения Работ по настоящему Контракту. Ответственный представитель должен во время выполнения Работ присутствовать на Объекте.

5.2.15. В случае нарушений условий настоящего Контракта или по инициативе Заказчика заменить ответственного представителя и персонал, выполняющий Работы, по требованию Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней после предъявления требования. Во всех случаях Подрядчиком немедленно предоставляется квалифицированная замена.

5.2.16. Получить положительное заключение государственной экспертизы по проектно-сметной документации и заключения других необходимых экспертиз.

5.2.17. Передать безвозмездно Заказчику исключительные права на результаты выполненных Работ в полном объёме.

6. Порядок сдачи-приемки выполненных Работ

6.1. До сдачи на государственную экспертизу Подрядчик предоставляет Заказчику 7 экземпляров проектно-сметной документации на бумажном носителе, а Заказчик в течение 10 календарных дней организует проверку на соответствие её условиям Технического задания всеми заинтересованными министерствами и ведомствами Правительства Республики Хакасия. После этого проектно-сметная документация рассматривается с представителями Подрядчика на заседании Рабочей группы по подготовке технического задания на разработку проектно-сметной документации по созданию в Республике Хакасия аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», составляется протокол о наличии несоответствий или о её полном соответствии требованиям Технического задания.

6.2. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных Работах Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней составляется и подписывается акт о выявленных недостатках. В случае отказа Подрядчика от подписания акта о выявленных недостатках в нем делается соответствующая отметка, и акт считается действительным.

6.3. Подрядчик обязан в срок, указанный в акте о выявленных недостатках, своими силами и за свой счет устранить все выявленные недостатки. После устранения Подрядчиком недостатков Заказчик подписывает акт сдачи-приемки выполненных Работ.

Заказчик, принявший выполненные Работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки выполненных Работ, которые могли быть установлены при обычном способе приемки.

6.4. Заказчик имеет право предъявить Подрядчику претензии по качеству выполненных Работ в течение гарантийного срока, предусмотренного разделом 7 настоящего Контракта.

6.5. Датой выполнения Работ считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных Работ.

7. Срок и объём гарантий качества

7.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения Работ (т.е. устанавливает гарантийный срок) в течение 5 (Пяти) лет, начиная с даты оформления акта сдачи-приемки выполненных работ, в течение которого обязуется за свой счёт обеспечивать выполнение следующего объёма гарантий качества:

- в согласованные с Заказчиком сроки Подрядчик устраняет недостатки в результатах выполнения Работ, обнаруженные в процессе выполнения последующих работ по созданию «Комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения. Первый этап, г. Абакан» в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией,

- в случае изменения действующего законодательства, норм и правил, регулирующих выполнение Работ Подрядчик в согласованные с Заказчиком сроки приводит результаты Работ (проектно-сметную документацию) в соответствие с действующими нормами и правилами.

7.2. Подрядчик гарантирует качество выполняемых Работ в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

8. Конфиденциальность

8.1. Все сведения, которые стали известны Подрядчику в ходе исполнения своих обязательств по настоящему Контракту, он не вправе сообщать третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

8.2. Все сведения, которые стали известны Заказчику в ходе исполнения своих обязательств по настоящему Контракту, он не вправе сообщать третьим лицам без письменного согласия Подрядчика.

8.3. Стороны обязуются обеспечить неразглашение указанной информации своими сотрудниками.

8.4. Положение о конфиденциальности будет действовать и после окончания срока действия настоящего Контракта в течение 5(пяти) лет.

9. Действие обстоятельств непреодолимой силы

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемия, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие стихийные природные бедствия, а так же запретительные меры государственных органов: объявление карантина, запрещение перевозок.

9.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно в письменном виде известить другую Сторону о таких обстоятельствах, оценив их влияние на исполнение обязательств по настоящему Контракту.

10. Ответственность Сторон

10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или за ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему Контракту обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной десятой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, от цены настоящего Контракта.

10.3. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.

10.4. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

11. Разрешение споров между Сторонами

11.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решать путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных и скрепленных печатями Сторон, не вступающие в противоречие с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (с последующими изменениями), которые будут являться неотъемлемой частью настоящего Контракта.

11.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта или в связи с ним, Стороны рассматривают предварительно в претензионном порядке (доарбитражное уведомление). Срок рассмотрения претензии – 7 (семь) календарных дней с момента получения.

11.3. В случае не достижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Республики Хакасия.

12. Срок действия Контракта

Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания и прекращает действие 31 декабря 2011 года в связи с прекращением действия лимитов бюджетных обязательств Заказчика на 2011 год (п..3.2).

13. Порядок расторжения Контракта

13.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

13.2. По инициативе Заказчика Контракт может быть расторгнут в случае нарушения Подрядчиком срока выполнения Работ п.3.1, при этом Заказчик освобождается от уплаты любых штрафных санкций и вправе обратиться в суд для расторжения Контракта.

14. Особые условия

14.1. Все дополнения и изменения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме, содержат ссылки на дату и номер настоящего Контракта и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями сторон и не вступают в противоречие с пунктом 5 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (с последующими изменениями).

14.2. Вся переписка между Сторонами по настоящему Контракту осуществляется в письменной форме почтой, факсимильной связью или нарочным по адресу, указанному в статье 15 настоящего Контракта.

Все сообщения, переданные по смыслу настоящего пункта, считаются полученными Стороной, в адрес которой они направлены, в случае отправки почтой – в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты, факсимильной связью – в день его отправки, нарочным – в день фактического получения.

14.3. В случае изменения адреса или банковских реквизитов Подрядчик обязан письменно уведомить об этом Заказчика в течение двух рабочих дней со дня такого изменения.

14.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами Республики Хакасия.

14.5. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один – для Подрядчика и один – для Заказчика.


15. Адреса и банковские реквизиты Сторон

Заказчик: Государственный комитет по информатизации и новым технологиям Республики Хакасия 655019, г. Абакан, ул. Ленина, 67 телефон (3902) 299-107 Факс (3902) 299-902 Лицевой счет № 03802011230 в УФК по Республике Хакасия р/сч. 40201810300000010005 в ГРКЦ НБ Респ. Хакасия Банка России г. Абакан БИК 049514001 ИНН/КПП 1901089550/190101001 ОГРН 1091901001334 ОКПО 87237570 ОКФС 13 ОКТМО 95701000 ОКАТО 95401000000 ОКОГУ 23900 ОКВЭД 75.11.21 ОКОПФ 72

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК: ____________ / Е.А.Гейгер/ М.П.

ПОДРЯДЧИК:__________/ _______ / М.П.

ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ