Инструкция участникам размещения заказа Порядок подготовки и подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме 3
| Вид материала | Инструкция |
- Содержание аукционной документации инструкция участникам размещения заказа; информационная, 11056.22kb.
- Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, 492.11kb.
- Содержание конкурсной документации инструкция участникам размещения заказа; информационная, 1461.38kb.
- Аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению Размер обеспечения заявки, 8118.52kb.
- Законодательное регулирование, 1568.65kb.
- 1. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе, 443.51kb.
- 3. документация об аукционе в электронной форме, 5494.37kb.
- Инструкция Участникам размещения заказа стр. Инструкция по подготовке заявки на участие, 1282.91kb.
- Инструкция участникам размещения заказа открытый аукцион проводится на условиях, изложенных, 3969.03kb.
- Инструкция по подготовке аукционной документации Информационная карта, 1295.62kb.
7.Прочие работы
238
69-9-1
Очистка помещений от строительного мусора
100 т
0,371
1 553,82
69-9-1
Зарплата
1 553,82
576,47
14,55
8 387,60
Накладные расходы от ФОТ
%
78,00
449,64
78,00
6 542,33
Сметная прибыль
%
50,00
288,23
50,00
4 193,80
Затраты труда
чел-ч
214,32
79,51
1 314,34
19 123,73
79,51
239
Т.ч. Прил.1
Погрузка строительного мусора
ТН
37,1
4,15
69-9-1
Зарплата
4,15
153,97
14,55
2 240,19
Накладные расходы от ФОТ
%
0,00
0,00
112,00
2 509,01
153,97
4 749,20
0,00
240
Т.ч. Прил.1
Разгрузка строительного мусора
ТН
37,1
3,45
69-9-1
Зарплата
3,45
128,00
14,55
1 862,33
Накладные расходы от ФОТ
%
0,00
0,00
112,00
2 085,81
128,00
3 948,14
0,00
241
Т.ч. Таб.2 п.80
Транспортировка строительного мусора на расстояние 80 км, тн
ТН
37,1
87,80
01-01-085-1
Эксплуатация машин
87,80
3 257,38
6,04
19 674,58
3 257,38
19 674,58
0,00
Итого
4 853,68
47 495,65
79,51
Итого по разделу
7.Прочие работы
Прямые затраты
32 164,70
Накладные расходы
11 137,15
Сметная прибыль
4 193,80
Итого с НР и СП
47 495,65
Итого по разделам
6 751 536,49
НДС 18%
1 215 276,57
Итого по смете
7 966 813,06
Составил:
инженер ИТО
Сухомлинова Ю. Г.
Проверил:
начальник ИТО
Фёдоров А. Д.
Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: в размере 5 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 398340,65 рублей (Триста девяносто восемь тысяч триста сорок рублей 65 копеек).
Финансирование: внебюджетные средства госпиталя.
Порядок формирования цены контракта
При снижении начальной (максимальной) цены аукциона на «шаг аукциона», на величину «шага аукциона» уменьшается сумма начальной (максимальной) цены контракта.
В цену предложения должны входить все затраты на обмерочные работы, эскизные проработки, конструирование и деталировочные чертежи, изготовление изделий, доставку на объект, включая погрузо-разгрузочные работы и транспортировку внутри объекта, монтаж и сборку, уборку помещений и вывоз мусора, а также все налоги и сборы.
Начальная (максимальная) цена контракта (с учетом НДС): 7966813,06 руб. (Семь миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч восемьсот тринадцать рублей 06 копеек).
Сведения о валюте
Цена указывается в рублях Российской Федерации.
Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного контракта: не применяется.
Место поставки товаров, выполнения работ: по адресу заказчика, 27 и 9 отделения сосудистой хирургии в хирургическом корпусе госпиталя.
Срок поставки товаров, выполнения работ: девяносто календарных дней с даты заключения контракта.
Условия поставки товара, выполнения работ:
Работы надлежит производить в соответствии с действующими нормативными и законодательными актами Российской Федерации.
Работы надлежит производить только в отведенной зоне работ.
Работы должны производятся минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что необходимо для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.
В процессе и после окончания работ обязательны приведение в порядок рабочей зоны, уборка и вывоз мусора, упаковочных материалов с территории госпиталя.
Все поставляемые для ремонта материалы, оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. После завершения работ эти документы должны быть переданы Заказчику. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, сертификатам, паспортам и другим документам, предоставленным Заказчику.
При производстве работ необходимо соблюдать экологические мероприятия, мероприятия по технике безопасности и пожарной безопасности в соответствии с нормативными и законодательными актами РФ.
Перед началом работ Подрядчик предоставляет на согласование Заказчику график производства работ в соответствии со сроками определенными в Контракте.
Готовность Подрядчика к началу работ подтверждается в письменной форме за 3 рабочих дня до начала работ.
Контроль за сроками выполнения работ, качеством, объемами и номенклатурой работ производится представителем Заказчика. При нарушении технологии производства работ требованиям нормативных документов, и настоящего технического задания, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего контроль, и устанавливаются сроки устранения нарушений. Указания являются обязательными и подлежат неукоснительному выполнению.
Приемка - сдача выполненных работ производится на объекте представителями Заказчика и Подрядчика на основании актов выполненных работ составленных на основании утвержденных смет, сертификатов (паспортов) на используемые материалы (оборудование) и исполнительной документации.
Для освидетельствования скрытых работ Подрядчик должен заблаговременно (не менее, чем за три рабочих дня) пригласить представителя Заказчика).
По факту завершенных работ оформляются акты о приемке выполненных работ, акты освидетельствования скрытых работ. При приемке проверяются объемы, номенклатура и качество выполненных работ.
Заказчиком не предоставляются для временного проживания персонала подрядчика временные здания и сооружения на время выполнения обязательств по контракту.
Текущему ремонту в соответствии с ведомостью объемов работ подлежат следующие помещения 27 отделения сосудистой хирургии и части палат и служебных помещений 9 отделения сосудистой хирургии:
палаты на 3 койки, палаты на 2 койки, палаты на 1 койку (4 палаты на 1 койку оборудованные туалетом оборудуются дополнительно душевой, 1 палата на 2 койки оборудуется дополнительно душевой с уменьшением коечной емкости); кабинеты начальника центра, начальника отделения, старшей медсестры, сестры хозяйки; перевязочная, процедурная, санитарная комната, клизменная, диагностический кабинет ультразвукового исследования сосудов, смотровая, ординаторская, буфет раздаточная, обеденный зал, комната отдыха персонала, гардеробная для персонала, коридоры, пост медсестры, лифтовые холлы.
В этих помещениях производится полный комплекс демонтажных работ, включая демонтаж медицинского оборудования (оборудование демонтируется с его сохранением и передачей соответствующим службам госпиталя, при демонтаже должна быть обеспечена сохранность оборудования и его работоспособность), демонтаж системы медицинских газов помещениях подлежащих перепланировке (перед производством работ должны быть смонтированы байпасные обводные линии для обеспечения бесперебойной работы помещений и структурных подразделений не охваченных ремонтом) и полный комплекс строительно-монтажных работ и отделочных работ с полной заменой электрической и слаботочной проводки и сантехнических подводок.
При производстве ремонтных работ производится частичная перепланировка помещений с подводкой к ним дополнительных коммуникаций (вода, канализация, электроснабжение медицинские газы, слаботочные системы, включая палатную сигнализацию и вызов медсестры).
Работы проводятся в условиях действующего лечебного учреждения без отселения соседних отделений, поэтому необходимо предусмотреть комплекс организационных мероприятий позволяющих обеспечить санитарно-гигиенический режим, тишину и отсутствие запахов.
Ремонтные работы производятся поэтапно. В связи с тем, что отселение лечебного отделения на весь период ремонтных работ не предусматривается одновременно в работе должно находиться не более 4-5 помещений. Каждая последующая группа помещений предоставляется только после полного завершения ремонта в предыдущей и их заселения.
Все работы по ремонту и замене инженерных систем и коммуникаций (электроснабжение и освещение, водоснабжение и канализование, медицинские газы и др.) должны выполняться без остановки и отключения существующих систем и функционирующих помещений.
При производстве работ должны быть использованы материалы сертифицированные для медицинских помещений.
При сдаче помещений и инженерных систем необходимо передать пакет исполнительной документации, включая акты на скрытые работы, исполнительные схемы, акты опресовок и электроизмерительных работ, акты пусконаладочных работ.
Технологические, конструктивные, дизайнерские и цветовые решения, применяемые материалы необходимо согласовывать с Заказчиком до начала работ.
В цену предложения должны входить все затраты на обмерочные работы, эскизные проработки, конструирование и деталировочные чертежи, изготовление изделий, доставку на объект, включая погрузо-разгрузочные работы и транспортировку внутри объекта, монтаж и сборку, уборку помещений и вывоз мусора, а также все налоги и сборы.
Ежедневно после завершения работ необходимо проводить уборку и дезинфекцию помещений.
После завершения работ необходимо выполнить генеральную уборку помещений с проведением мероприятий по бактерицидной обработке и обеззараживанию с предоставлением бактериологического анализа смывов с поверхностей и проб воздуха на отсутствие патогенной флоры.
Подрядчиком представляется гарантия на выполненные в соответствии с контрактом работы, срок которой должен составлять не менее 24 месяца с момента подписания Акта о приемке выполненных работ.
Условия оплаты товаров, выполнения работ
Оплата производится Заказчиком по мере накопления внебюджетных средств госпиталя в течение срока действия контракта со дня завершения работ и подписания документов, предусмотренных контрактом.
Обеспечение исполнения контракта: в размере 10 (десяти) процентов от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 796681,31 руб.
Контракт заключается только после предоставления победителем открытого аукциона в электронной форме или участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя открытого аукциона от заключения контракта, безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или после передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации об открытом аукционе в электронной форме.
В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по контракту, обеспечение исполнения контракта Подрядчику не возвращается. Требование, в установленном порядке, предъявляется Заказчиком к уплате (возмещению) в соответствие с обеспечением исполнения контракта.
Реквизиты счета на предоставление обеспечения исполнения контракта:
УФК по Московской области (Отделение по Красногорскому району УФК по МО)(ФГУ «3 ЦВКГ им. А. А. Вишневского Минобороны России», л/с 05481624010)
Банк: Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва, 705 .
р/с 40302810100001000012 .
БИК 044583001,ИНН 5024000030, КПП 502401001.
В назначении платежа писать: финансовое обеспечение исполнения контракта.
Изменение объемов выполненных работ: не предусмотрено.
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов не предусмотрены.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 09 сентября 2011г. 09.00 часов.
Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 13 сентября 2011г.
Дата проведения открытого аукциона в электронной форме: 16 сентября 2011г.
Время начала проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливается оператором электронной площадки.
Форма №1
Часть №1 заявки на участие в открытом аукционе
в электронной форме №146 на право заключения контракта на текущий ремонт хирургического корпуса
(6 этаж – 27 и частично 9 отделения сосудистой хирургии)
Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и документацию об аукционе №______ от «____»___________2011 г. на право заключения контракта на текущий ремонт хирургического корпуса (6 этаж – 27 и частично 9 отделения сосудистой хирургии) в полном объеме, настоящей заявкой желаем принять участие в аукционе на условиях, изложенных в документации об аукционе.
Мы обязуемся выполнить работы, соответствующие требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, с конкретными показателями используемого товара, соответствующими значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и с указанными товарными знаками (его словесными обозначениями) (при их наличии) предлагаемых для использования товаров при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарные знаки используемых товаров согласно подпункта б) пункта 3 части 4 статьи 41.8 Федерального закона от 21 июля 2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»: Таблица №3
| Номера позиций таблицы №1 Ведомости объемов работ документации об аукционе в электронной форме | Наименование используемого товара при выполнении работ от Заказчика (по документации об аукционе в электронной форме) | Сведения о технических и функциональных характеристиках (потребительских свойствах) используемого при выполнении работ товара; сведения о размере и об упаковке товара – от Заказчика (по документации об аукционе в электронной форме) | Торговое наименование предлагаемого к использованию товара при выполнении работ по контракту от участника размещения заказа при соблюдении требований к товару по документации об аукционе в электронной форме | Сведения о технических и функциональных характеристиках (потребительских свойствах) предполагаемого к использованию товара при выполнении работ по контракту при соблюдении требований к товару по документации об аукционе; сведения о размере и об упаковке товара от участника размещения заказа, при соблюдении требований к товару по документации об аукционе в электронной форме | Товарный знак предполагаемого к использованию товара при выполнении работ по контракту (при его наличии) | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| п.43 | Пульт медсестры | Пульт медсестры - основной компонент системы, предназначенный для организации опроса и управления 24 палатными контроллёрами. Пульт медсестры состоит из корпуса, предназначенного для настольного размещения. На лицевой стороне пульта находится двухстрочный русифицированный дисплей и информационные светодиоды. Над дисплеем находится трафарет для записи реальных номеров палат. На боковой поверхности корпуса имеется гнездо для подсоединения интерфейсного кабеля. Пульт комплектуется интерфейсным кабелем (патч-кордом) длиной 1,5м и розеткой. | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| п.84 | Подвесные потолки типа «Армстронг» | Подвесные потолки типа «Армстронг».По составу: минераловолокно. Размеры плиты: 600х600х12мм. Влагостойкость: 70%. Светоотражение: 80%. Экономичные потолки Армстронг должны обеспечивать приемлемое звукопоглащение и подходить для эксплуатации в условиях относительной влажности до 70% . Характерная особенность плиты Армстронг – белая теснённая поверхность с ненаправленными червоточинами. | | | | | |
| п.199 | Палатный контроллёр | Палатный контроллёр - микропроцессорное устройство, предназначенное для обслуживания кнопок стандартного и экстренного вызова, кнопки присутствия/сброса, управления коридорной лампой, а также подачи сигналов вызова пульта или на пульт медсестры по интерфейсной шине. Также осуществляет трансляцию сигналов управления от пульта медсестры на концентратор переговорных устройств. Питание осуществляется от источника постоянного напряжения 12В. Предназначен для монтажа либо на DIN- рейку, либо на стену с помощью шурупов и DIN- рейки входящей в комплект. Размеры 98х70х60 мм. | | | | | |
| п.203 | Светодиодная сигнальная лампа | Светодиодная сигнальная лампа имеет призматический светорассеиватель, выполненный из белого (матового) полистирола. Светорассеиватель установлен на квадратное основание, изготовленное из белой пластмассы. На нижней стороне основания размещена плата с светодиодом красного цвета и звуковым извещателем. Провода питания подключаются к лампе с помощью установленного на плате пятиконтактного разъёма. Габариты лампы 80х80х80 мм. Основанием лампы является монтажная коробка для накладного монтажа высотой 26 мм. | | | | | |
| Примечание: торговое наименование товара (по графе №4 таблицы №3 настоящей документации) указывается в соответствие с присвоенным торговым наименованием товару компанией-производителем при регистрации в конкретной стране, в настоящем случае – в России. Предоставляем сведения о месте выполнения работ_____________________. Представляется гарантия на выполняемые в соответствии с контрактом работы -__________ с момента подписания Акта о приемке выполненных работ. | |||||||
Форма №2
| сведения о месте нахождения и почтовый адрес (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица); | | Заказчику ФГУ «3 ЦВКГ им. А. А. Вишневского Минобороны России» |
| номер контактного телефона с кодом города (по усмотрению Участника № факса, e-mail) | ||
| ИНН | ||
| |
Часть №2 заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме №146
на право заключения контракта на текущий ремонт хирургического корпуса
(6 этаж – 27 и частично 9 отделения сосудистой хирургии)
«____»__________2011г.
Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и документацию об аукционе на право заключения контракта на текущий ремонт хирургического корпуса (6 этаж – 27 и частично 9 отделения сосудистой хирургии) №___________ от «_____» ____________ 2011г. в полном объеме _______________________________________________________________________________________
(организационно-правовая форма, наименование участника размещения заказа)
в лице _______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность уполномоченного лица)
настоящей заявкой желает принять участие в аукционе на условиях, изложенных в документации об аукционе.
Мы согласны с изложенными в проекте контракта условиями, сроками и порядком поставки товаров и выполнения работ, условиями и сроками оплаты, а так же с другими значимыми условиями Заказчика.
В цену предложения должны входить все затраты на обмерочные работы, эскизные проработки, конструирование и деталировочные чертежи, изготовление изделий, доставку на объект, включая погрузо-разгрузочные работы и транспортировку внутри объекта, монтаж и сборку, уборку помещений и вывоз мусора, а также все налоги и сборы.
Мы подтверждаем, что _______________________________________________________________________________________
наименование участника размещения заказа
соответствует всем требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, являющихся предметом настоящего аукциона;
В отношении _____________________________________________________________________________
наименование участника размещения заказа
не проводится процедура ликвидации, банкротства.
Деятельность ____________________________________________________________________________
наименование участника размещения заказа
на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях.
Размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости активов
________________________________________________________________________________________________
наименование участника размещения заказа
по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Подтверждаем, что в реестре недобросовестных поставщиков сведения о
_______________________________________________________________________________________
наименование участника размещения заказа
отсутствуют.
Руководитель (уполномоченный представитель) ______________________
«____» ____________________ 2011 г.
М.П.
ПРОЕКТ КОНТРАКТА
КОНТРАКТ № ______
пос.Новый «____» ____________ 2011 г.
Настоящий контракт заключен между ФГУ «3 ЦВКГ им. А. А. Вишневского Минобороны России», именуемым в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Белякина Сергея Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________, именуемым в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________, действующего на основании _________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемыми «Стороны».
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
1.1. Подрядчик, определенный победителем при проведении открытого аукциона в электронной форме № _______ согласно Протоколу № ___ подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от _______2011г. обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по текущему ремонту хирургического корпуса (6 этаж – 27 и частично 9 отделения сосудистой хирургии) (далее «Объект»), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы.
1.2. Работы выполняются в соответствии с условиями настоящего Контракта. Объём работ регламентируется локальной сметой (Приложение №1) и техническим заданием аукционной документации (Приложение № 2), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.3. В объем работ, подлежащих выполнению Подрядчиком, входят все вспомогательные работы отдельно не оговоренные, но необходимые для выполнения данного контракта как то: транспортные и погрузоразгрузочные работы, транспортировка строительного материала и др. продукции в пределах объекта, устройство лесов и подмостей, устройство временных отсечек и проходов, устройство временных инженерных систем и коммуникаций, уборка места проведения работ, вывоз мусора и др.
2.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА
2.1. Выполнить весь объём работ, предусмотренный в настоящем Контракте, качественно, в соответствии с нормативными документами в сроки определенные в пп. 7.1; 7.2 настоящего контракта.
2.2. Обеспечить для производства работ квалифицированный персонал (квалификация должна подтверждаться соответствующими дипломами, сертификатами, удостоверениями), имеющий регистрацию и разрешение на трудовую деятельность в Московской области.
2.3. Обеспечить выполнение на месте работ всех необходимых мер по пожарной безопасности и технике безопасности, охране окружающей среды.
2.4. Обеспечить выполнение работ, предусмотренных настоящим контрактом с соблюдением требований Закона Российской Федерации « О государственной тайне» и иных нормативных правовых актов в данной области.
2.5. Применять только современные, качественные материалы, имеющие сертификаты на применение их в медицинских учреждениях. Поставку материалов Подрядчик выполняет своими силами. Объёмы выполняемых работ и качественно-технические показатели должны соответствовать нормативным требованиям и требованиям технической части документации об Аукционе.
2.6. Соблюдать пропускной режим установленный в госпитале.
2.7. Руководствоваться при производстве порученных ему работ правилами внутреннего распорядка госпиталя.
2.8. Подрядчик представляет гарантию на выполненные в соответствии с настоящим Контрактом работы, срок которой составляет 24 месяца с момента подписания Акта о приемке выполненных работ при условии правильной эксплуатации объекта Заказчиком.
2.9. Ответственность за сохранность объекта в процессе производства работ, равно как и сохранность материалов возлагается на Подрядчика.
2.10. Подрядчик обязан предусмотреть комплекс мероприятий позволяющие производить работы в условиях действующего лечебного учреждения.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА
3.1. Обеспечить на время действия настоящего Контракта своевременный доступ на Объект и условия для выполнения работ.
3.2. Своевременно принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы.
4. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена контракта составляет ___________ рублей ___ копеек , включая НДС. Цена контракта принята в соответствии с предложением Подрядчика и определяется путем умножения сметной стоимости (локальная смета - приложение № 1) на коэффициент скидки, равный _____, полученный как частное от деления цены предложения на сметную стоимость. Цена контракта остается неизменной на период действия контракта.
4.2. В цене Контракта учтены все налоги, пошлины, сборы, подлежащие выплате в соответствии с Законодательством Российской Федерации.
5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
5.1. Оплата за выполненные Подрядчиком работы по настоящему Контракту производится Заказчиком на основании подписанных сторонами Актов о приемке фактически выполненных этапов работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Счёт, счёт-фактуры, а также Акта о приёмке передачи основных средств ( форма ОС-1) и товарно-транспортных накладных, в случае, если в Акте о приемке выполненных работ присутствуют работы по обеспечению объекта основными средствами.
5.2. Оплате подлежат только работы выполненные с надлежащим качеством и соблюдением нормативных требований.
5.3. Оплата производится Заказчиком по мере накопления внебюджетных средств госпиталя в течение срока действия контракта со дня завершения работ и подписания документов, предусмотренных контрактом.
6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ РАБОТ
6.1. После завершения работ Подрядчик представляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3). Счет и счёт-фактура, Акт формы ОС-1, оформляются в соответствии с действующим законодательством РФ и передаются Заказчику после подписания Заказчиком Актов о приемке выполненных работ.
6.2. Сдача и приёмка выполненных работ производится комиссией, состоящей из представителей Подрядчика и Заказчика, включая представителей инженерно-технического отдела, квартирно-эксплуатационной службы госпиталя, структурных подразделений, в интересах которых выполняются работы. При приемке работ проверяются объемы и качество выполненных работ. Оплате подлежат только фактически выполненные работы по качеству и применяемым материалам соответствующие требованиям документации об аукционе. К акту приемки выполненных работ прикладывается исполнительная документация.
6.3. В случае мотивированного отказа от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.
7. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
7.1. Срок начала работ: ___________2011г.
7.2. Срок окончания работ: девяносто календарных дней с момента заключения контракта.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За нарушение сроков выполнения работ сверх сроков, установленных в настоящем Контракте, Подрядчиком, Заказчик имеет право потребовать уплаты Подрядчиком пени в размере 0,2 % от стоимости недовыполненных работ за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, но не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие действия непреодолимой силы или по вине Заказчика.
8.2. Если Заказчик нарушает сроки оплаты, подрядчик имеет право потребовать уплаты Заказчиком пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, но не более 10 % от цены Контракта. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.3. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны Контракта от исполнения обязательств по Контракту в полном объеме.
9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
9.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение настоящего Контракта одной из Сторон, а именно: пожара, стихийных бедствий (землетрясения, оползней, ураганов, наводнений и т.д.), военных действий, изменений текущего законодательства, дефолтов и других возможных обстоятельств, находящихся вне контроля Сторон, сроки выполнения обязательств по настоящему Контракту продлеваются на время, в течение которого действуют эти обстоятельства.
9.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Контракту вследствие наступления обстоятельств, указанных в п.9.1., обязана незамедлительно известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия таких обстоятельств.
9.3. Если форс-мажорные обстоятельства действуют более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по настоящему Контракту, причём ни одна из них не может требовать от другой возмещения понесённых убытков.
10. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
И РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1 Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или решению Арбитражного суда Московской области по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
10.2. В случае расторжения настоящего Контракта по независящим от Сторон причинам, Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные к моменту расторжения работы, исходя из их контрактной стоимости.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик имеет право привлекать по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, при этом Подрядчик несёт полную ответственность за качество выполняемых ими работ.
11.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31 декабря 2011г.
11.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
11.4. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
11.5. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Приложение №1. Локальная смета.
№2. Техническое задание аукционной документации.
12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик: ФГУ «3 ЦВКГ им. А. А. Вишневского Минобороны России»
Адрес: 143420, Московская обл., Красногорский р-н, пос. Новый .
Внебюджетный счет:
УФК по Московской области (Отделение по Красногорскому району)
(ФГУ «3 ЦВКГ им. А. А. Вишневского Минобороны России», л/с 03481624010)
Банк: Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705
р/с 40503810900001009012 БИК 044583001
ИНН 5024000030 КПП 502401001.
Подрядчик: ______________________________________
| Заказчик: | | Подрядчик: |
| Начальник ФГУ «3 ЦВКГ им. А. А. Вишневского Минобороны России» | | |
| С.А. Белякин | | |
Приложение №2 к контракту
№_________________ от «___» ____________2011г.
| | | «УТВЕРЖДАЮ» |
| | | Начальник ФГУ «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского Минобороны России» Белякин С.А. |
| | | «11» июля 2011 г. |