Утверждаю заказчик управление культуры и духовного развития Окружной администрации г. Якутска
| Вид материала | Документы |
- Утверждаю заказчик управление образованием Окружной администрации г. Якутска, 3144.25kb.
- «Утверждаю» «Утверждаю» Председатель Совета доу заведующий мдоу №25, 113.74kb.
- Приглашение к участию в запросе котировок для субъектов малого предпринимательства, 671.78kb.
- Департамент культуры, 2167.95kb.
- Муниципальное учреждение культуры, 429.47kb.
- Руководство выставкой-ярмаркой Общее руководство по проведению выставки-ярмарки осуществляет, 47.14kb.
- Начальник му «Управление культуры администрации городского округа «Город Чита», 2403.34kb.
- Паспорт муниципальной целевой программы наименование Программы Муниципальная целевая, 572.33kb.
- Отчет о работе Управления культуры и историко-культурного наследия Администрации города, 611.39kb.
- Отчет о работе Управления культуры и историко-культурного наследия Администрации города, 209.2kb.
12. (ПРОЕКТ) Муниципальный контракт № _________
на поставку литературы для муниципальных библиотек г.Якутска
г. Якутск «___»_________ 20__ г.
Мы, нижеподписавшиеся, Управление культуры и духовного развития Окружной администрации города Якутска, в лице начальника Корякина Антонида Николаевна, действующего на основании Положения, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и ____________________
_______________________________________________, в лице ________________________, действующего на основании __________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, с другой стороны, именуемые также «Стороны», на основании протокола № _________________ от «____» _____________ 20___г., заключили настоящий Муниципальный контракт(далее – Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику литературу для муниципальных библиотек Городского округа «Город Якутск» (далее –Товар) в соответствии приложением № 1 к настоящему муниципальному контракту с соблюдением условий технического задания в соответствии с приложением №3, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего договора.
1.2. Все приложения к настоящему муниципальному контракту являются его неотъемлемой частью.
1.3. Право собственности на поставленный Товар переходит к Заказчику с момента поставки Товара, что подтверждается актом приема-передачи.
2. Стоимость муниципального контракта и порядок расчетов
2.1. Товар оплачивается Заказчиком в соответствии с объемами (приложение №1 к настоящему муниципальному контракту) и источниками выделенных бюджетных ассигнований по ценам, отраженным в дополнительном соглашении договорной цены (приложение № 2 к настоящему муниципальному контракту).
2.2.Стоимость настоящего муниципального контракта составляет ____________________________рублей, в том числе НДС ___ % ______________________________________рублей.
2.3. Авансирование по муниципальному контракту не предусмотрено.
2.4. Цена Товара, указанная в п. 2.2. настоящего контракта, остается фиксированной на весь срок действия настоящего муниципального контракта и пересмотру не подлежит.
2.5.Цена, указанная в п. 2.2. настоящего договора, складывается из стоимости продукции (с учетом уплаты всех пошлин и платежей), стоимости упаковки, тары и маркировки, стоимости страхования товара в пути, доставки продукции Поставщиком до помещений Заказчика в г. Якутске, других обязательных платежей.
2.6. Оплата по настоящему муниципальному контракту производится: перечислением средств на расчетный счет Поставщика за фактически поставленные товары (в пределах выделенных средств по бюджету) на основании предоставленных в бухгалтерию счетов-фактур и актов приема-передачи, подписанных Заказчиком и Поставщиком, в течение 10 банковских дней.
2.7. Сверка производится ежемесячно, не позднее 10 числа. После проведения сверки составляется соответствующий акт.
2.8. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой муниципального контракта(ценой лота). При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке на участие в конкурсе или предложенной участником аукциона, с которым заключается договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого конкурса или открытого аукциона.
3. Условия поставки
3.1. Поставщик обязуется поставлять товар Заказчику в период с «___» _________ 2011 года по «30» июня 2011 г.
3.2. Поставщик обязуется поставить товар до помещения Заказчика, адрес которого указан в приложении № 3 к настоящему муниципальному контракту.
3.3. Количество и срок поставки каждой партии товара согласовывается сторонами дополнительно путем направления Заказчиком в адрес Поставщика заявки. Заявка должна быть вручена Поставщику не позднее 5 дней до дня, в который предполагается осуществить поставку товара. Поставка товара осуществляется в течение 15 дней после поступления заявки.
3.4. Товар передается по месту назначения, указанному Заказчиком, по накладной, в которой указывается опись книг, номер партии, количество мест и товарных единиц, стоимость товара.
4. Качество и комплектность продукции
4.1. Поставляемая товара должна соответствовать ГОСТ, ТУ и техническому заданию, по результатам которой заключен настоящий договор, а также иметь санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии товара. Комплектность поставляемого товара должна соответствовать приложению №1 к настоящему муниципальному контракту.
4.2. Срок годности товара устанавливается в пределах срока годности, указанного производителем на упаковке продукции.
4.3. При поставке товара Поставщик передает Заказчику все необходимые документы, подтверждающие качество товара, в том числе санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии продукции и качественные удостоверения производителя.
4.4. Заказчик имеет право, по собственному усмотрению, проводить экспертизу качества поставляемого товара.
4.5. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара, а также то, что поставляемый по настоящему муниципальному контракту товар свободен от прав третьих лиц.
4.6. Заказчик может предъявить претензии Поставщику по качеству поставленного товара в течение 10 дней после ее приемки. Дата приемки соответствует дате, указанной на накладной и в акте приема-передачи.
4.7. Устранение недостатков, поставка недостающего или замена негодного товара осуществляется Поставщиком на основании письменной претензии Заказчика. В претензии должно быть указано количество товара, по которой заявлена претензия, содержание и основание претензии, а также конкретное требование Заказчика. Претензия должна быть подтверждена актами и иными необходимыми документами.
4.8.Поставщик обязан заменить некачественный товар либо допоставить не поставленный товар в течение 10 дней с момента получения претензии об обнаруженном несоответствии.
5. Тара и упаковка
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей действующим стандартам и техническим условиям. При этом упаковка, в которой отгружается товар, должна обеспечивать, при условии надлежащего обращения с грузом, сохранность товара во время транспортировки и его хранения.
5.2. Стоимость тары и упаковки входят в стоимость договора, указанную в п.2.2 договора.
6. Права и обязанности Сторон
6.1. Заказчик обязан:
6.1.1. Принять поставленный товар в соответствии с условиями настоящего договора;
6.1.2. Проверить в течение 3 дней количество и качество принятого товара и о выявленных несоответствиях или недостатках товаров незамедлительно письменно уведомить Поставщика.
6.2. Заказчик вправе:
6.2.1. В любое время осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством поставки товара Поставщиком, соблюдением сроков поставки, качеством поставленного товара, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;
6.2.2. Назначать независимые экспертизы по проверке качества товара в рамках настоящего договора.
6.2.3. Требовать полной и своевременной поставки товара надлежащего качества.
6.3. Поставщик обязуется:
6.3.1. Поставлять товар в соответствии с условиями настоящего договора;
6.3.2. Гарантировать соответствие поставляемого товара требованиям настоящего договора;
6.3.3. Обеспечить соблюдение надлежащих условий хранения товара до ее передачи Заказчику.
6.4. Поставщик вправе:
6.4.1. Требовать оплаты за поставленный товар в соответствии с условиями настоящего договора.
7. Порядок приемки товара
7.1. Товар передается по адресу, указанному в конкурсной документации, по накладной, в которой указывается наименование товара, ассортимент, количество мест и товарных единиц, стоимость.
7.2. Приемка товара осуществляется лицами, уполномоченными на то Заказчиком. Для получения продукции уполномоченное лицо предъявляет доверенность.
7.3. При обнаружении недостачи представитель Заказчика вправе приостановить приемку продукции. О выявленной недостаче товара составляется акт за подписями лиц, производивших приемку товара.
7.4. На каждую партию поставленного товара Поставщик выдает Заказчику счет-фактуру, накладную, акт приема-передачи и счет для оплаты.
8. Ответственность Сторон
8.1. В случае поставки товара не в полном объеме или поставки товара ненадлежащего качества, Заказчик снимает с Поставщика в момент окончательного расчета неустойку в размере 0,5 % от суммы недопоставленной продукции или от стоимости товара ненадлежащего качества за каждый день просрочки, до момента полной поставки.
8.2. В случае если Поставщик не исполнил требований п. 6.3. настоящего договора, Заказчик снимает с Поставщика в момент окончательного расчета неустойку в размере 1 % от стоимости договора.
8.3. В случае несвоевременной оплаты, не связанной с задержкой поступления средств из бюджета, Заказчик уплачивает Поставщику неустойку в размере 0,01% от невыплаченной суммы за каждый день просрочки оплаты, но не более 0,1%.
8.4.Просрочка платежа Заказчиком не освобождает Поставщика от выполнения лежащих на нем обязательств.
8.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от обязанности исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту или устранения нарушений.
9. Форс-мажор
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Муниципальному контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действий объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.
9.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 9.1 настоящего договора, каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному муниципальному контракту.
9.3. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, обязана принять все меры к тому, чтобы компенсировать исполнение своих обязательств с учетом положений настоящего договора.
10. Порядок разрешения споров
10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего муниципального контракта или в связи с ним, стороны разрешают путем переговоров. При не достижении согласия, спорные вопросы передаются на разрешение в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия).
11.Заключительные положения
11.1. Настоящий муниципальный контракт вступает в действие с момента подписания и действует до момента полного выполнения сторонами своих обязательств».
11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему муниципальному контракту действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
11.3. Расторжение муниципального контрактадопускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
11.4. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.5. Настоящий муниципальный контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из сторон, ____________________________.
11.Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
| Поставщик _____________________ ___________________________________ р/сч.______________________________ __________________________________ БИК ______________________________ к/сч. ______________________________ Руководитель ____________________ ____________ | Заказчик _____________________ ___________________________________ р/сч.______________________________ __________________________________ БИК ______________________________ к/сч. ______________________________ Руководитель ________________________ ____________ |
Приложение 1 к контракту
Спецификация к поставляемому товару.
| № | Название | ISBN | Год издания. | Тип обложки | Издательство | Количество экземпляров |
| | | | | | | |
| | | | | | | |