Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме
| Вид материала | Документация об аукционе |
- Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме, 3123.89kb.
- 3. документация об аукционе в электронной форме, 5494.37kb.
- Документация об аукционе для проведения открытого аукциона, 5378.14kb.
- Аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению Размер обеспечения заявки, 8118.52kb.
- Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме, 25.69kb.
- Техническое задание Проект муниципального контракта Перечень нормативных правовых актов,, 505.75kb.
- «Поставка книжной продукции во 2 квартале 2008г.», 1201.97kb.
- Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на поставку канцелярских, 48kb.
- Инструкция по подготовке заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, 3006.49kb.
- Приказ (распоряжение)№ от «…» 2011 г. Документация об открытом аукционе в электронной, 1117.9kb.
2404
| СОГЛАСОВАНО: Заместитель председателя Комитета по культуре и искусству Мурманской области ________________ А.В. Баранников «____» ________ 2011 года | УТВЕРЖДАЮ: Директор ГУК МГОУНБ ______________ Е.В. Синева «____» ________ 2011 года |
ТОМ 4
ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ДОСТАВКЕ ИЗДАНИЙ УНИВЕРСАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
ДЛЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ "МУРМАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА"
"
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР № ___
на оказание услуг по доставке изданий универсального комплекса
для библиотечных фондов Государственного учреждения культуры
"Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека"
г. Мурманск «___» _________ 2011 г.
Государственное учреждение культуры "Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Синевой Елены Витальевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Договор (далее по тексту Договор) о нижеследующем.
1. Общие положения
1.1. Настоящий Договор заключен на оказание услуг по доставке изданий универсального комплекса для библиотечных фондов Государственного учреждения культуры "Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека" по итогам проведения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с протоколом от __________ 2011 г. № _____.
2. Предмет Договора
2.1. Заказчик обязуется принять и оплатить поставленные издания универсального комплекса (далее – Товар) на условиях настоящего Договора, а Поставщик принимает на себя обязательства по доставке Товара.
2.2. Перечень, комплектность, стоимость поставляемого Товара определяется Спецификацией на доставку Товара (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.3. Качество поставляемого Товара должно соответствовать стандартам, нормам и правилам, указанным в Спецификации.
3. Цена Договора и порядок расчетов
3.1. Цена настоящего Договора составляет __________ (___________) рублей __ копеек, в том числе НДС ___ % _________ рублей __ копеек.
3.2. Цена Договора устанавливается в рублях и включает в себя стоимость изданий универсального комплекса, затраты Поставщика на упаковку, транспортировку Товара к месту нахождения Заказчика, погрузочно-разгрузочные работы, допоставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора.
3.3. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, в том числе в случае, когда в момент заключения Договора исключалась возможность предусмотреть полный объем издержек и расходов. Оплата поставляемого Товара осуществляется по цене, установленной настоящим Договором.
Цена настоящего Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором количества Товара и иных условий исполнения настоящего Договора.
3.4. Заказчик производит оплату поставленного Товата посредством безналичных расчетов путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании выставляемых Поставщиком счетов, счетов-фактур, подписанных Сторонами товарных накладных в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента оформления указанных документов, но не позднее 31.12.2011. Оплата производится в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств на 2011 год.
3.5. Товар, поставленный с отклонениями от требований к качеству, комплектности и от других обязательных требований Заказчика или иными недостатками, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Поставщиком обнаруженных недостатков.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. Обеспечить поставку Товара в полном объеме, в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.1.2. Рассматривать претензии Заказчика в случае возникновения факта нарушения сроков поставки и (или) обнаружения брака в издании в течение двух недель со дня обнаружения факта нарушения сроков поставки и (или) обнаружения брака в издании.
4.1.3. Производить замену бракованного и (или) поврежденного Товара без расходов со стороны Заказчика в соответствии с п. 5.5.
4.1.4. Гарантировать поставку Товара, соответствующую российским нормам и стандартам, в соответствии с требованиями, указанными в Спецификации.
4.1.5. Осуществить поставку Товара не позднее «30» ноября 2011 года.
4.1.6. Обеспечить условия хранения, транспортировку и упаковку поставляемого Товара в соответствии с нормами и стандартами с целью предотвращения его повреждения и порчи во время перевозки и доставки по адресу Заказчика.
4.2. Поставщик вправе:
4.2.1. Получать консультации от Заказчика по вопросам выполнения Договора.
4.2.2. Получать оплату за поставленный Товар в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания товарных накладных и счетов-фактур обеими Сторонами.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Обеспечить своевременную оплату поставленного Товара в соответствии с п. 3.4 настоящего Договора.
4.3.2. Принимать поставляемый Товар, удостоверяя факт его получения подписью ответственного лица в накладных с указанием даты получения и возвратом одного экземпляра накладных Поставщику.
4.3.3. При возникновении претензий по качеству и количеству поставляемого Товара, их замене и срокам поставки предъявлять их в адрес Поставщика в течение трех рабочих дней со дня возникновения факта претензии.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Осуществлять контроль за исполнением настоящего Договора.
4.5. В период действия настоящего Договора Стороны в рамках договорных обязательств стремятся не нанести друг другу ущерба в любой форме и действуют с целью создания наиболее благоприятных условий для выполнения настоящего Договора.
5. Сроки, условия оказание услуг по доставке, порядок приемки Товара
5.1. Срок оказание услуг по доставке Товара:
– 1-ая поставка: не менее 50% от общего количества экземпляров – до 30 октября 2011 г.;
– окончательная поставка – до 30 ноября 2011 г.
5.2. Поставка Товара производится за счет средств Поставщика по адресу Заказчика: 183038, г. Мурманск, ул. С.Перовской, д. 21а, ГУК МГОУНБ, 1 этаж, отдел комплектования. Погрузочно-разгрузочные работы при доставке Товара по указанному адресу осуществляются силами Поставщика.
5.3. Поставщик должен уведомить Заказчика об отгрузке Товара не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты предполагаемой отгрузки.
5.4. Поставляемый Товар сопровождается прилагаемыми к каждой партии Товара 2 (двумя) экземплярами оригиналов накладной и счет-фактуры. К каждой упаковке книг прилагается оформленная должным образом накладная. Наименования товара в накладных должны быть расположены в алфавите заглавий или авторов изданий. Цены на поставленные издания в платежных документах должны соответствовать ценам, указанным в Спецификации на поставку Товара.
5.5. При приемке Товара Заказчик проводит проверку Товара на предмет его соответствия сведениям, указанным в Спецификации и накладной по качеству, количеству, комплектности, товарному виду, требованиям к маркировке, таре и упаковке.
Если в результате проведенной проверки будет обнаружено несоответствие поставленного Товара указанным документам, Заказчик незамедлительно информирует об этом Поставщика в письменном виде. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки Товара недостатков Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Поставщиком. Поставщик обязан устранить все обнаруженные недостатки в поставленном Товаре своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте.
5.6. При передаче Поставщиком по настоящему Договору Товара в ассортименте, не соответствующем условиям настоящего Договора, Заказчик вправе отказаться от его принятия и оплаты.
5.7. Если Поставщик передал Заказчику наряду с Товаром, ассортимент которого соответствует условиям настоящего Договора, Товар с нарушением условия об ассортименте, Заказчик вправе:
- принять Товар, соответствующий условию об ассортименте, и отказаться от остального Товара;
- потребовать заменить Товар, не соответствующий условию об ассортименте, на Товар в ассортименте, предусмотренном настоящим Договором;
5.8. В случае поставки некачественного товара, имеющего скрытые недостатки, представитель Заказчика в течение 5 рабочих дней с момента обнаружения недостатка, осуществляет его возврат с составлением соответствующего акта. Поставщик при этом обязуется осуществить замену такого товара в течение двух недель с момента получения акта на скрытые недостатки.
5.9. Поставщик гарантирует соблюдение законодательства о правах на результаты интеллектуальной деятельности в процессе реализации Договора. Ответственность за поставку контрафактных изданий несет Поставщик.
6. Ответственность
6.1. Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Договора. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Договора. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
6.4. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.
6.5. Ни одна из Сторон не несет никакой ответственности по обязательствам другой Стороны, ее договорам и сделкам с третьими лицами.
6.6. В случае реорганизации Поставщика в форме преобразования, слияния или присоединения, ответственность за выполнение обязательств по настоящему Договору переходит к его правопреемнику.
6.7. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории Российской Федерации.
7. Обеспечение исполнения Договора
7.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору Поставщик представляет Заказчику в течение срока, установленного для подписания настоящего Договора, по своему усмотрению:
а) безотзывную банковскую гарантию, выданную банком или иной кредитной организацией;
б) передачу Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита);
в) договор поручительства.
7.2. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения настоящего Договора, должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 7.5 настоящего раздела, по следующим реквизитам:
Наименование получателя:
Государственное учреждение культуры "Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека"
ИНН 5190307967 / КПП 519001001
Р/с 403 028 105 000 020 000 79
УФК по Мурманской области (ГУК МГОУНБ, л/с 054 920 011 70)
В ГРКЦ ГУ Банка России по Мурманской области г. Мурманск
БИК 044705001
В назначении платежа необходимо указать: «Обеспечение исполнения Договора № ______ от __________ 2011 г. на поставку изданий универсального комплекса для библиотечных фондов Государственного учреждения культуры "Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека"».
Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате. Денежные средства возвращаются Поставщику при условии надлежащего исполнения всех своих обязательств по настоящему Договору на банковский счет Поставщика в течение 10 банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика.
7.3. Безотзывная банковская гарантия (банковская гарантия) должна соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
Срок действия банковской гарантии: с момента заключения настоящего договора до 31.12.2011.
7.4. Договор поручительства должен соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
Срок действия договора поручительства: с момента заключения настоящего договора до 31.12.2011.
7.5. Размер обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору составляет 303 235 (триста три тысячи двести тридцать пять) рублей 71 копейка (30% начальной (максимальной) цены Договора).
7.6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение своих обязательств по настоящему Договору, Поставщик должен в течение 10 (десяти) банковских дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору на тех же условиях и в том же размере.
8. Форс-мажор
8.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей вследствие наводнения, землетрясения, войны и других стихийных бедствий, вступивших в силу нормативно-распорядительных актов и действий органов государственной власти и управления. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия указанных обстоятельств.
8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору в силу возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение пяти календарных дней, но в любом случае не позднее пяти дней после начала их действий, информировать другую сторону о наступлении таких обстоятельств в письменной форме и сообщить данные о характере обстоятельств, дать оценку их влияния на исполнение и возможный срок исполнения обязательств по Договору. В дальнейшем сторона, подвергнувшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана по требованию второй стороны предоставить документальное подтверждение наступления указанных обстоятельств.
8.3. Неизвещение и/или несвоевременное извещение другой стороны о возникновении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату стороной права ссылаться на эти обстоятельства.
8.4. Если указанные в п. 8.1. обстоятельства продолжаются более 6 месяцев, каждая сторона может предложить другой стороне расторгнуть Договор или его часть. В случае расторжения Договора по основаниям, предусмотренным настоящей статьей, ни одна из сторон не вправе требовать от другой стороны возмещение убытков. При этом стороны произведут необходимые взаиморасчеты, которые предполагают оплату исполненных по настоящему Договору обязательств и возврат перечисленных ранее денежных средств за неисполненные обязательства в связи с наступлением обстоятельств форс-мажора.
9. Порядок разрешения споров
9.1. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.
9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров Стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Мурманской области в установленном законом порядке.
10. Изменение условий Договора, расторжение Договора
10.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.
11. Заключительные положения
11.1. Стороны не имеют право передавать свои права и обязанности, а также разглашать сведения по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны.
11.2. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по данному Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.3. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по данному Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
11.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
11.6. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
- Приложение № 1 – «Спецификация на оказание услуг по доставке изданий универсального комплекса для библиотечных фондов Государственного учреждения культуры "Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека"».
12. Срок действия Договора
12.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня заключения и действует до 31.12.2011.
13. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
| «Поставщик» | «Заказчик» |
| | Государственное учреждение культуры "Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека" (сокращенное название ГУК МГОУНБ) Юридический адрес: 183038, г. Мурманск, ул. С.Перовской, 21 а Почтовый адрес: 183038, г. Мурманск, ул. С.Перовской, 21 а ИНН/КПП 5190307967/519001001 ОГРН 1025100859552 Банковские реквизиты: р/с № 402 018 104 000 001 000 33 Управление федерального казначейства по Мурманской области (ГУК МГОУНБ, л/с 034 920 011 70) в ГРКЦ ГУ Банка России по Мурманской области г. Мурманск БИК 044705001 ОКВЭД 92.51 Контактные телефоны: Приемная (факс): (815-2) 45-48-05 (45-20-65) Бухгалтерия (815-2) 45-22-57 Отдел комплектования (815-2) 47-72-70 E-mail: ruslib@mgounb.ru |
| «Поставщик» ____________________ «_______» ________________ 2011 г. МП | «Заказчик» Директор ГУК МГОУНБ ____________________ Е.В. Синева «_______» ________________ 2011 г. МП |
Приложение № 1
к Договору от
«__» ________ 2011 г. № ____
Спецификация
на оказание услуг по доставке изданий универсального комплекса
для библиотечных фондов Государственного учреждения культуры