Г. М. Атаманова документация об аукционе

Вид материала

Документация об аукционе

Содержание Раздел 4. Проект государственного контракта Предмет контракта 3. Качество товаров, приемка товаров по качеству ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ и порядок расчетов Порядок поставки товаров 7. Прочие условия Форс-мажорные обстоятельства Порядок разрешения споров 11. Заключительные положения 12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон Лицевой счет 0620108

Подобный материал:

• М. А. Комкова документация об аукционе, 883.04kb.
• Документация об открытом аукционе №14А-2009, 1270.04kb.
• Документация об аукционе > подготовка заявки на участие в аукционе, 2080.53kb.
• Документация об аукционе. Подготовка заявки на участие в аукционе, 718.64kb.
• А. Б. Калинкин 201 г. Государственный заказчик: Федеральное учреждение «Информационный, 5622.76kb.
• Документация об аукционе > подготовка заявки на участие в аукционе, 1449.91kb.
• Инструкция участникам размещения заказа открытый аукцион проводится на условиях, изложенных, 3969.03kb.
• 3. документация об аукционе в электронной форме, 5494.37kb.
• Документация об открытом аукционе, 488.22kb.
• Аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению Размер обеспечения заявки, 8118.52kb.

ИТОГО:

6288




954289,81



Директор СПб ГУ «ЦБС Петроградского района» Атаманова Г.М.

Раздел 4. Проект государственного контракта

Государственный контракт №


Санкт-Петербург «____» __________ 2011г.


Санкт-Петербургское государственное учреждение «Централизованная библиотечная система Петроградского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Атамановой Г.М., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, заключили настоящий Государственный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта
   

1. По настоящему Контракту Поставщик обязуется в установленный срок осуществить поставку книжных изданий для библиотек СПб ГУ «ЦБС Петроградского района» (далее Товара) согласно Приложению №1 (Список книжных изданий для библиотек СПб ГУ «ЦБС Петроградского района») по адресу: 197101, Санкт-Петербург, Каменноостровский пр.,
   д. 34, а Заказчик обязуется принять Товар и обеспечить финансирование поставки в соответствии с п.п. 4.1., 4.5 настоящего Контракта.
   

2. Срок выполнения поставки
   

1. Начало поставки Товара по настоящему Контракту: с момента регистрации Контракта в Реестре государственных контрактов Санкт-Петербурга.
   
2. Окончание выполнения поставки по настоящему Контракту: не позднее 01 июля2011 года.
   

3. КАЧЕСТВО ТОВАРОВ, ПРИЕМКА ТОВАРОВ ПО КАЧЕСТВУ,

КОЛИЧЕСТВУ И АССОРТИМЕНТУ

1. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого Товара ГОСТам, техническим условиям завода-изготовителя и предоставляет сертификаты соответствия (при необходимости) по ассортименту, определенному в Приложении №1 и другую документацию по требованию.
   
2. Поставщик обязан поставить Товар в фабричной упаковке, которая бы обеспечивала его сохранность, товарный вид, предохраняла от всякого рода повреждений при перевозке различными видами транспорта.
   
3. Прием Товара Заказчиком оформляется актом приемки Товара.
   
4. Заказчик вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товаров ненадлежащего качества.
   
5. Допоставка или замена Товаров ввиду их ненадлежащего качества должна быть осуществлена Поставщиком в течение пяти суток с момента уведомления его об этом со стороны Заказчика.
   

4. ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ и порядок расчетов
   

1. Общая стоимость настоящего Контракта составляет _______ руб. _________ коп.
   (____________ рублей ___ копеек), в т.ч. НДС ___% ________ руб. ______ коп. (_______ рублей ____ копеек).
   
2. Цена настоящего Контракта является фиксированной и изменению не подлежит.
   
3. Поставка выполняется Поставщиком без авансирования со стороны Заказчика.
   
4. Форма оплаты: безналичный расчет. Оплата поставленного Товара производится на основании счета, счета-фактуры и иных документов, подтверждающих расходы Поставщика, подписанных Сторонами, в течение 10 дней с момента подписания указанных выше документов.
   
5. Оплата поставленного Товара производится за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», в соответствии с «Инструкцией о порядке ведения лицевых счетов получателей бюджетных средств, утверждения и доведения лимитов бюджетных обязательств, санкционирования и оплаты денежных обязательств за счет средств бюджета Санкт-Петербурга», утвержденной распоряжением Комитета финансов от 26.04.2001г. №45-р.
   

5. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРОВ
   

1. Поставка осуществляется по предварительной заявке Заказчика в течение 5-ти дней с момента получения заявки.
   
2. Доставка Товара, его разгрузка осуществляется силами и за счет Поставщика, в сроки, определенные заявками Заказчика, но не позднее срока, указанного в п.2.2.
   

6. Ответственность сторон
   

1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени), которая начисляется с момента обнаружения неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, до момента их надлежащего исполнения, в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования ЦБ РФ.
   
2. За нарушение сроков поставки Товара, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки поставки Товара, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства (п.2.2). Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается Контрактом в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования ЦБ РФ. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
   

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

1. По вопросам, не предусмотренным настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
   

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
   

1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), как то: стихийные бедствия, военные действия, блокады, забастовки, пожары, а также издания актов государственной власти и органов местного самоуправления, повлекших за собой полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Контракту, Стороны освобождаются от выполнения обязательств на период действия этих обстоятельств. О наступлении обстоятельств форс-мажора Стороны уведомляют друг друга в письменной форме со ссылкой на конкретные обстоятельства, делающие невозможным выполнение настоящего Контракта и документальным подтверждением.
   

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
   

1. Все споры и разногласия, которые могут возникать при исполнении настоящего Контракта, Стороны урегулируют путем переговоров.
   
2. Все неурегулированные споры, касающиеся исполнения данного Контракта, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде СПб и ЛО.
   

10. Срок ДЕЙСТВИЯ контракта и ОСНОВАНИЯ ДЛЯ его прекращениЯ
    

1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его регистрации в Реестре государственных Контрактов Санкт-Петербурга и действует до 31.12.2011 г., а в части взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
   
2. Расторжение государственного контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
   
3. Споры о возмещении вреда в связи с односторонним расторжением настоящего Контракта подлежат разрешению в Арбитражном суде СПб и ЛО в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
   
4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по Контракту в соответствии с частью 2 статьи 407 ГК РФ и частью 3 статьи 450 ГК РФ и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих существенных нарушений Поставщиком условий настоящего Контракта:
   

- Поставщик в течение 10 дней не приступил к выполнению своих обязанностей;

- длительные задержки Поставщиком хода поставки Товаров по его вине;

- если отступления в поставке Товара от условий Контракта или иные недостатки в установленные Заказчиком сроки не были устранены Поставщиком, либо являются существенными и неустранимыми;

- наличие ограничений, налагаемых государственными органами, в рамках действующего законодательства, лишающие Поставщика права на поставку Товара.

5. В случае отказа от исполнения обязательств по Контракту Заказчиком по основаниям, предусмотренным пунктом 10.4 настоящего Контракта, Заказчик направляет Поставщику письменное уведомление с указанием основания отказа от исполнения обязательств по Контракту. В этом случае настоящий Контракт считается расторгнутым с даты получения Поставщиком письменного уведомления Заказчика.
   

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Любые уведомления, которые одна Сторона направляет другой Стороне, высылается в виде письма или телеграммы, телекса, факса с письменным подтверждением по адресу другой Стороны, указанному в разделе 12 настоящего Контракта, Уведомление вступает в силу после доставки или в день, указанный в уведомлении, в зависимости от того, какая из этих дат наступила позднее.
   
2. В случае изменения местонахождения, банковских реквизитов, стороны обязаны в семидневный срок уведомить друг друга об этом.
   
3. Документы, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Контракта, подписываются обеими сторонами и скрепляются печатями.
   
4. Любые изменения к Контракту действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатями.
   
5. Приложения к настоящему Контракту:
   

Приложение №1 Список книжных изданий для библиотек СПб ГУ «ЦБС Петроградского района»


12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: СПб ГУ «ЦБС Петроградского района»	Поставщик:
адрес:197101, Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д.34 ИНН: 7813337490, КПП 781301001 Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу Лицевой счет 0620108 Платежи осуществляются через Комитет финансов СПб к/с: _____________________________ БИК 044030001 ОКОНХ _________________________ ОКПО 79730167	Адрес: Тел/факс ИНН КПП Р/с в К/с БИК