Договор n подряда на строительство

Вид материалаДокументы

Содержание


2. Стоимость работ и порядок расчетов
4. Обязанности сторон
5. Производство работ
6. Обстоятельства непреодолимой силы
7. Приемка результата выполненных работ
8. Имущественная ответственность сторон
9. Прочие условия
10. Адреса и реквизиты сторон
Подобный материал:
ДОГОВОР N ______

подряда на строительство


г. Красноярск « __ » _______ 201__ г.


____________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ООО «Гермес-Сибирь», в лице Генерального директора Рахимулина Рената Халилуловича , действующего на основании «Устава» , именуемый в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
    1. Подрядчик обязуется в соответствии с техническим заданием и планом-графиком строительных работ, осуществить строительство временного одноэтажного нежилого помещения (павильона) на земельном участке, расположенном по адресу: __________________________________________________________________________________________, а Заказчик обязуется принять работу и оплатить ее согласно графика платежей.
    2. Сроки выполнения работ: в течении ________ рабочего дня с момента авансового платежа, поступившего на счёт Подрядчика.

Промежуточные сроки выполнения работ могут быть согласованы Сторонами в Плане-графике выполнения работ.

Изменения сроков производства работ, если они могут повлиять на сроки выполнения работ, производятся в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, и на основании дополнительного соглашения, уточняющего сроки строительства.

Сроки выполнения работ по настоящему Договору могут быть изменены по соглашению Сторон в связи с наступлением обязательств непреодолимой силы
    1. Заказчик обязуется предоставить Подрядчику под строительство земельный участок по адресу: ___________________________________________________________________________________________


2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ и материалов составляет ______________ руб. 00 копеек (___________________________ тысяч рублей 00 копеек), с учетом НДС.

2.2. Оплата работ производится в соответствии с Графиком платежей, утвержденном обеими сторонами, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или наличными, на основании выставленных Подрядчиком счетов (счетов-фактур).

Окончательная оплата выполненных работ производиться после подписания сторонами Акта выполненных работ.

2.3. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ Заказчик может досрочно принять и оплатить работы.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

    1. Подрядчик обязуется:
      1. выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему в состоянии, позволяющем производить нормальную эксплуатацию объекта.
      2. принять от «Заказчика» и оказать приёмку на строительную площадку необходимых материалов, оборудования, конструкции, комплектующие изделия;
      3. обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности и пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ;
      4. надлежащим образом выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором.



    1. Заказчик обязуется:
      1. произвести оплату выполненных Подрядчиком работ, в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
      2. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором;
      3. подписать Акт выполненных работ в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента предъявления их Подрядчиком.



5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
    1. Временные и постоянные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения определяет Заказчик.
    2. В случае если Застройщиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
    3. В ходе производства работ Заказчик имеет право проверять ход работ не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.4. Если по не зависящим от сторон причинам работы по договору подряда приостановлены и объект строительства законсервирован, Заказчик обязан оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до момента консервации работы, а также возместить расходы, вызванные необходимостью прекращения работ и консервацией строительства.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

    1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, а именно: природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. Сроки исполнения обязательств по настоящему договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
    1. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более двух месяцев, то Заказчик и Подрядчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения строительства. Если стороны не смогут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из сторон вправе потребовать расторжения Договора.


7. ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
    1. Приемка Заказчиком результата выполненных работ осуществляется после выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
    2. Приемка результата выполненных работ производится в течение (3) трёх рабочих дней с момента получения Заказчиком извещения Подрядчика о его готовности.
    3. Работа считается выполненной Подрядчиком и принятой Застройщиком с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ.



8. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН


8.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ за каждый день просрочки.

8.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты работ, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,1 % от стоимости выполненных работ.

8.3. Уплата неустойки, а также возмещение убытков, не освобождают стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ


9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного выполнения сторонами взятых на себя обязательств по договору.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору приобретают юридическую силу, если они составлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
    1. Расторжение Договора возможно в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ и настоящим договором.
    2. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемыми частями.
    3. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего Договора между сторонами, разрешаются путем переговоров. При невозможности достижения согласия путем переговоров споры и разногласия передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Красноярского края.
    4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.



10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН


Заказчик:


______________________/____________/

м.п.


Подрядчик:

ООО «Гермес-Сибирь»

Юр.адрес: 660118, Россия, г. .Красноярск, ул. Урванцева, 8-113.

Почтовый адрес : 660118, Россия, г. .Красноярск, ул. Урванцева, 8-113.

ИНН 2465257490

КПП 246501001

БИК 040407650

к/с 30101810000000000650 ,

р/с 40702810700400304568 в КРАСНОЯРСКИЙ

ФИЛИАЛ ОАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК»


Генеральный директор


______________________/Р.Х.Рахимулин/

м.п.







Заказчик ______________________ Подрядчик ____________________