Документация об аукционе №05-09
Вид материала | Документация об аукционе |
- М. А. Комкова документация об аукционе, 883.04kb.
- Документация об открытом аукционе №14А-2009, 1270.04kb.
- Документация об аукционе > подготовка заявки на участие в аукционе, 2080.53kb.
- Документация об аукционе. Подготовка заявки на участие в аукционе, 718.64kb.
- А. Б. Калинкин 201 г. Государственный заказчик: Федеральное учреждение «Информационный, 5622.76kb.
- Документация об аукционе > подготовка заявки на участие в аукционе, 1449.91kb.
- Инструкция участникам размещения заказа открытый аукцион проводится на условиях, изложенных, 3969.03kb.
- 3. документация об аукционе в электронной форме, 5494.37kb.
- Документация об открытом аукционе, 488.22kb.
- Аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению Размер обеспечения заявки, 8118.52kb.
1 2
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____
на капитальный ремонт объекта
Капитальный ремонт электрооборудования здания администрации Чаа-Хольского кожууна» |
(наименование объекта строительства, реконструкции) |
Республика Тыва, Чаа-Хольский кожуун, с. Чаа-Холь, ул.Ленина, 8 |
(местонахождение объекта) |
С.Чаа-Холь Республики Тыва “___” _________ 2009 года
Администрация Чаа-Хольского кожууна | ||||||||
(наименование организации-заказчика) | ||||||||
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице | Главы кожууна | |||||||
Балбан-оол Диинмей Каадыр-оолович | ||||||||
(указать фамилию, имя, отчество полностью) | ||||||||
действующего на основании | Устава | |||||||
| (устава, положения) | |||||||
с одной стороны, и | | |||||||
| (указать полное наименование юридического лица) | |||||||
именуемый в дальнейшем "Подрядчик", имеющий лицензию на производство строительной деятельности и строительно-монтажных работ | ||||||||
№ | от | « | | » | | 200 | | г. |
в лице | | | ||||||
| (должность) | (указать фамилию, имя, отчество полностью) | ||||||
действующего на основании | | |||||||
| (устава, положения) |
с другой стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Заказчик сдает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить следующие работы: Капитальный ремонт электрооборудования здания администрации Чаа-Хольского кожууна»
(наименование объекта строительства, реконструкции) |
Республика Тыва, Чаа-Хольский кожуун, с. Чаа-Холь, ул.Ленина, 8 |
(местонахождение объекта строительства)
1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1 настоящего Контракта собственными силами в соответствии с утвержденной проектной документацией с учетом возможных изменений объема работ в соответствии с частью 6 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ (в редакции Федеральных законов от 20 апреля 2007 г. № 53-ФЗ и 24 июля 2007 г. № 218-ФЗ).
1.3. Подрядчик вправе привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц (субподрядчиков) только по согласованию с Заказчиком.
1.4. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1 настоящего Контракта и сдать объект, готовый к эксплуатации, в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Контракта.
1.5. Муниципальный контракт составлен на основании протокола аукциона от «___» _________ 2008 г. № ___. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе от «___» ________2008 г. № ___.
Стоимость работ
2.1. Стоимость работ по настоящему Контракту определяется контрактной ценой, которая на момент подписания Контракта является твердой фиксированной в соответствии с протоколом аукциона на строительство (реконструкцию) объекта, указанного в п. 1.1 настоящего Контракта (протокол аукциона является Приложение № 1 к настоящему Контракту) и составляет сумму в размере:
рублей
(сумма цифрами и прописью) |
3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:
начало работ: | 2009 | года | | месяца | | дня |
окончание работ: | 2009 | года | | месяца | | дня |
Общая продолжительность строительства составляет: | | дней | | |
3.2. На момент подписания настоящего Контракта дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков строительства.
3.3. Сроки завершения отдельных этапов работ определяются графиком выполнения подрядных работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту).
4. Обязательства сторон
4.1. Обязательства Подрядчика
Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательство:
4.1.1. Выполнить все работы по строительству (реконструкции) объекта в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему, и сдать объект Заказчику в установленный Контрактом срок. Ежемесячно предоставлять Заказчику акты приемки выполненных работ не позднее 25 числа каждого месяца.
4.1.2. Очередное финансирование подрядчика на продолжение строительства объекта производится только после предоставления актов формы КС-2 и справок формы КС-3 об объемах выполненных строительно-монтажных работ с приложением расшифровок по видам расходов (стоимость строительных материалов, оплата заработной платы, уплата всех видов налогов и обязательных платежей). При наличии дебиторской задолженности подрядчика его финансирование заказчиком-застройщиком приостанавливается.
4.1.3. Обеспечить:
- производство работ в полном соответствии с проектной документацией, графиком производства работ и строительными нормами и правилами;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;
- своевременное получение разрешений на временные подключения к водо-, тепло- и энергоустановкам, заключение договоров на временную эксплуатацию зданий (сооружений) с соответствующими службами;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.
4.1.4. Возвести собственными силами за счет средств, предусмотренных на эти цели в сводном сметном расчете, в соответствии с утвержденным проектом организации строительства, все временные сооружения.
4.1.5. Осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектом.
4.1.6. Предоставить контракты с пуско-наладочными организациями и произвести пуско-наладочные работы в сроки, и в объеме. Предоставить акты допусков (разрешительные документы для балансодержателя) на подключение к сетям теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и электроснабжения.
4.1.7. Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить временное освещение.
4.1.8. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.
4.1.9. При готовности объекта известить об этом Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней.
4.1.10. Немедленно известить Заказчика и до момента получения указаний от Заказчика приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- не учтенной в технической документации работы и в связи с этим необходимостью проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства;
- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
4.1.11. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, а также за не достижение указанных в технической документации показателей объекта строительства.
4.1.12. Нести ответственность перед Заказчиком, если при реконструкции (обновлении, перестройке и т.п.) здания и сооружения произошло снижение или потеря прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.
4.1.13. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками.
4.1.14. Передать по окончании строительства Заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его окончания, и исполнительную документацию о выполненных строительных и монтажных работах.
4.1.15 При снижении качества работ вследствие неоправданной экономии, допущенной подрядчиком и повлекшей за собой некачественное выполнение работ, безвозмездно устранить недостатки в разумный срок, установленный Заказчиком.
4.1.16. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.
4.2. Обязательства Заказчика
Для реализации настоящего Контракта Заказчик принимает на себя обязательства:
4.2.1. Передать Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания настоящего Контракта по акту о передаче площадки под строительство, подписанному Подрядчиком и Заказчиком, на период строительства объекта и до его завершения строительную площадку, пригодную для производства работ.
4.2.2. Передать Подрядчику в 3-дневный срок со дня подписания сторонами настоящего Контракта, проектную документацию, утвержденную Заказчиком к производству работ. Передаваемая документация подлежит государственной экспертизе, кроме того, документация должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил, и утверждена в установленном порядке.
4.2.3. Передать Подрядчику, в месячный срок со дня подписания настоящего Контракта, полный перечень исполнительной документации, необходимой для приемки объекта, в 3-х экземплярах.
4.2.4. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 2 и 13 настоящего Контракта.
4.2.5. Привлечь для выполнения работ, связанных со вскрытием подземных коммуникаций, эксплуатационную организацию, а при выполнении этих работ Подрядчиком с его согласия - получить разрешение эксплуатационной организации и обеспечить ее надзор за выполнением указанных работ.
4.2.6. Осуществить технический надзор за строительством (реконструкцией).
4.2.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.
5. Сдача и приемка работ
5.1. Заказчик назначает своего представителя на строительстве, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту приемки.
5.2. Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.
5.3. Приемка осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком, в составе своего представителя, представителя проектной организации, Подрядчика, органов госнадзора, строительного контроля (надзора). Участие в указанной комиссии и полномочия представителей органов местной власти осуществляются в соответствии с законодательными актами субъектов Федерации или органов местного самоуправления.
5.4. Подрядчик передает Заказчику за один месяц до начала приемки законченного строительством объекта исполнительную документацию в 3-х (трех) экземплярах согласно перечню, переданному Заказчиком Подрядчику в соответствии с обязательствами Заказчика по настоящему Контракту, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.
5.5. Дополнительная экспертиза принимаемой Заказчиком части работ или всех работ в целом осуществляется Заказчиком при необходимости за свой счет.
5.6. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.
6. Гарантии качества по сданным работам
6.1. Подрядчик гарантирует достижение объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с условиями настоящего Контракта на протяжении всего срока действия гарантийного срока и несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
6.2. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.
6.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ составляет 5 лет со дня подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.
6.4. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Со дня участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 7 (семи) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика.
6.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет.
7. Обеспечение строительства материалами и оборудованием
7.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить строительство упомянутого в п.1.1 настоящего Контракта объекта, всеми необходимыми строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с проектной документацией.
7.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц. Все поставляемые для строительства материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
7.3. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.
8. Строительная площадка
8.1. Заказчик одновременно с копией акта на право пользования землей передает Подрядчику разрешение об отводе мест для складирования резерва грунта и плодородного слоя почвы, необходимого для рекультивации земель, излишнего грунта и строительного мусора, карьеров для получения или разработки недостающего грунта.
8.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) входит в обязанности Подрядчика.
8.3. Подрядчик за свой счет осуществляет содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.
8.4. Строительный мусор вывозится Подрядчиком в места, указанные Заказчиком, до подписания акта о приемке завершенного строительства объекта.
8.5. Подрядчик обязуется вывезти в течение 3-х (трех) календарных дней со дня подписания акта о приемке завершенного строительством объекта за пределы строительной площадки, принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество.
9. Журнал производства работ
9.1. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ на русском языке. Форма журнала согласована Заказчиком, Подрядчиком, соответствует типовой межотраслевой форме № КС-6, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.97 № 71a. Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем Заказчика.
9.2. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемых материалов или записями Подрядчика, то он обязан изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания представителя Заказчика, о чем Подрядчик обязан сделать отметку об исполнении в журнале производства работ.
10. Охранные мероприятия
10.1. Охрану строящегося объекта, находящихся на строительной площадке материалов, изделий, конструкций, оборудования, переданного Заказчиком Подрядчику для монтажа, осуществляет Подрядчиком за свой счет.
10.2. Охрану построенного объекта, принятого по акту рабочей комиссией и подготовленного к сдаче госкомиссии, осуществляет Заказчик.
10.3. Затраты по усиленной охране объектов строительства охранными организациями МВД осуществляются в пределах сметы и включаются в перечень прочих работ и затрат.
11. Контроль и надзор заказчика за исполнением контракта
Контроль за осуществлением работ:
11.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством применяемых материалов.
11.2. Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за строительством вправе заключать договор об оказании услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с соответствующей инженерной организацией или физическим лицом, имеющим лицензию на данный вид деятельности. Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика в течение 3-х (трех) календарных дней после заключения такого договора. В уведомлении указывается перечень лиц, которые от имени Заказчика будут осуществлять контроль и надзор и наименование организации, если договор заключен с инженерной организацией.
11.3. Заказчик осуществляет технический надзор и контроль за соблюдением Подрядчиком графика выполнения и качества работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов и оборудования условиям Контракта и проектной документации.
Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства.
11.4. Подрядчик ведет журнал производства работ в соответствии с требованиями раздела 9 настоящего Контракта, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
Заказчик регулярно, один раз в 7 (семь) календарных дней, проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале.
11.5. Осуществляя контроль ведения работ, ни Заказчик, ни нанятая им инженерная организация не вмешиваются в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
Контроль финансовой дисциплины:
11.6. При предоставлении авансов Подрядчик ежемесячно представляет отчет об использовании полученных в виде авансов средств - копии платежных документов, договора на размещение заказа.
12. Скрытые строительные работы
12.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до начала проведения этой приемки. Составление одностороннего акта Подрядчиком в отсутствие представителя Заказчика не допускается. В случае составления одностороннего акта Подрядчиком ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается и вскрытие работ по требованию Заказчика в этом случае производится за счет Подрядчика.
12.2. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки представителя Заказчика для приемки. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем - восстановить ее.
12.3. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем Заказчика и Подрядчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности.
13. Оплата работ и взаиморасчеты
13.1. Заказчик не позднее, чем через 10 банковских дней со дня поступления средств на счет Заказчика из республиканского бюджета Республики Тыва или федерального бюджета и подписания им акта приемки обусловленного Контрактом выполненного этапа работы обязуется оплатить Подрядчику стоимость принятых Заказчиком по акту выполненных работ.
13.2. Окончательный расчет с Подрядчиком за оконченный строительством объект (либо выполненные работы по реконструкции объекта) производится Заказчиком после полного завершения его строительства (реконструкции), устранения выявленных дефектов (в случае наличия таковых) на основании акта приемки объекта в эксплуатацию, оформленного в установленном порядке, в течение 10 (десяти) банковских дней со дня поступления средств на счет Заказчика из республиканского бюджета Республики Тыва или федерального бюджета.
13.3. Стоимость выполненных работ оплачивается Заказчиком Подрядчику по цене, установленной для объекта в разделе 2 настоящего Контракта, с зачетом всех ранее произведенных по нему платежей, а также с учетом права Заказчика изменить контрактную цену, в соответствии с п. 16.6 и п. 18.1 настоящего Контракта.
13.4. Заказчик вправе после подписания настоящего Контракта перечислить аванс в размере 30 (тридцати) % от годового лимита, предусмотренного в инвестиционной программе текущего года..
14. Право собственности
14.1. После подписания акта приемки объекта, части объекта или этапа работ пускового комплекса Заказчик принимает объект или часть объекта под свою охрану и несет риск возможного разрушения или повреждения объекта или принятой его части.
14.2. Использование Заказчиком или собственником, интересы которого представляет Заказчик, для своих нужд или нужд эксплуатации части сооружаемого объекта, строительство которого в целом не закончено, допускается по соглашению с Подрядчиком либо после приемки этой части объекта в эксплуатацию в установленном порядке. Указанные отношения при их возникновении оформляются дополнительным соглашением к настоящему Контракту.
14.3. До сдачи объекта Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.
14.4. Подрядчик не имеет права продавать или передавать строящийся или построенный объект или отдельную часть его, а также проектную документацию на его строительство или отдельной его части никакой третьей стороне.
14.5. При неисполнении Заказчиком обязанности уплатить установленную цену либо иную сумму, причитающуюся Подрядчику в связи с выполнением Контракта подряда, Подрядчик не имеет право на удержание результата работ, а также принадлежащих Заказчику оборудования, остатка неиспользованного материала и другого оказавшегося у него имущества Заказчика до уплаты Заказчиком соответствующих сумм.
15. Страхование объекта строительства
15.1. Подрядчик обязуется заключить договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков (риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, материалов, оборудования и другого имущества, используемого при выполнении строительных работ) и ответственность (в том числе за причинение вреда третьим лицам) при проведении строительных и монтажных работ на объекте.
15.2. Подрядчик обязан представить Заказчику доказательства заключения им договора комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности при проведении строительных и монтажных работ (копию страхового полиса) с указанием данных о страховщике, застрахованных рисках и размере страховой суммы, определенной как стоимость строительно-монтажных работ, выполняемых Подрядчиком по Контракту (затраты по главам 1 - 8 сводного сметного расчета от стоимости строительства), в текущем уровне цен на момент страхования и затратах на страхование, которые не должны превышать 1 % страховой суммы.
15.3. Страхование не освобождает Подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.
16. Имущественная ответственность
16.1. За задержку срока начала строительства по вине Подрядчика, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку (в день) в размере 0,1 % контрактной цены, начиная с даты начала строительства, указанной в Контракте, и до даты восполнения допущенного отставания согласно графика производства работ, но не свыше 1 % контрактной цены.
16.2. За нарушение сроков выполнения отдельных видов или комплекса работ, предусмотренных графиком их производства, с Подрядчика взимается пеня в размере 0,01 % стоимости невыполненных работ за каждые 10 (десять) дней в течение месяца, и по 0,03 % - за каждые последующие 10 дней просрочки, но не свыше 3% контрактной цены.
16.3. За несвоевременное окончание строительства (реконструкции) объекта и несвоевременную сдачу его Заказчику по вине Подрядчика:
- Подрядчик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % контрактной цены за каждые 10 (десять) дней просрочки, но не свыше 3 % контрактной цены;
- Подрядчик возмещает Заказчику убытки в полном объеме, в том числе упущенную выгоду.
16.4. В случае несвоевременного освобождения Подрядчиком строительной площадки после окончания строительства (реконструкции) объекта от принадлежащего ему имущества, с Подрядчика взыскивается пеня в размере 0,01 % фактической стоимости строительства (реконструкции) за каждые 10 (десять) дней в течение месяца и по 0,03 % - за каждые последующие 10 (десть) дней до фактического исполнения обязательства.
16.5. За нарушение условий настоящего Контракта об уборке мусора Подрядчиком со строительной площадки с Подрядчика взыскивается пеня в размере 0,01 % фактической стоимости строительства (реконструкции) за каждые 10 (десять) дней в течение месяца и по 0,03 % - за каждые последующие 10 (десять) дней до фактического исполнения обязательства.
16.6. За задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом, Подрядчик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,01 % стоимости конструкций и работ за каждые 10 (десять) дней в течение месяца, и по 0,03 % - за каждые последующие 10 дней просрочки, но не свыше 3 % контрактной цены.
Если Заказчик считает, что исправление некачественно выполненных работ существенно увеличит сроки строительства, но отклонение качества является для него приемлемым и не нарушает требования безопасности последующей эксплуатации объекта, то он вправе уплатить за произведенные некачественно работы Подрядчику сумму, меньшую ранее установленной за эти работы, но отличающуюся не более чем на стоимость исправлений этих некачественно выполненных работ по достижению нормативного качества, заложенного в проекте, или уменьшить соответствующим образом контрактную цену, если этапы работ не определены.
В случае если допущенные недостатки результата выполненных Подрядчиком работ не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок либо являются существенными и неустранимыми, Подрядчик обязан возместить все понесенные Заказчиком убытки, в том числе понесенные в результате привлечения иного подрядчика для исправления некачественно выполненных работ.
16.7. За несвоевременное предоставление Подрядчиком отчетности по выполненным строительно-монтажным работам, актов форм КС-2 и справок форм КС-3, Заказчику (позднее 25 числа каждого месяца), Заказчик вправе взыскать с Подрядчика пени в размере 0,1 % от стоимости работ согласно календарному графику выполнения работ (приложение № 2).
16.8. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.
16.9. Все штрафные санкции, предусмотренные настоящим Контрактом, если нарушения сроков выполнения работ или их некачественное выполнение допущены по вине Подрядчика, то Заказчик имеет право произвести изъятие сумм штрафных санкций внесудебном порядке, письменно уведомив об этом Подрядчика.
17. Изменение условий реализации контракта
Изменение внешних условий строительства
Форс-мажорные условия
17.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.
17.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую в трехдневный срок, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта.
17.3. Если, по мнению сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
Прочие изменения
17.4. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения настоящего Контракта и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, действующие на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов, договоренности по срокам и стоимости строительства должны быть соответствующим образом скорректированы сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.
18. Внесение изменений в контракт
18.1. Заказчик вправе вносить изменения в объем работ всех предусмотренных Контрактом работ, не более чем на 10 %, которые по его мнению, необходимы, но не изменяют проект, по которому ведется строительство. В случае необходимости внесения изменений Заказчик обязан направить письменное распоряжение, обязательное для исполнения Подрядчиком с указанием:
- об увеличении или сокращении объемов работ, включенных в настоящий Контракт;
- об исключении определенных видов работ;
- об изменении характера, качеств или вида работы;
- о выполнении определенных дополнительных работ, необходимых для завершения строительства.
Если указанные изменения повлияют на стоимость или срок завершения строительства, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.
18.2. Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. По этой причине Заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ. Цена контракта может быть изменена, но не более чем на 10 %, что закрепляется дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.
18.3. Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения указанной в контракте цены работы, обязан выполнить Контракт, сохраняя право на оплату работы по цене, определенной в Контракте.
18.4. Цена муниципального Контракта является твердой и не может меняться в ходе его исполнения. Оплата поставляемых товаров, выполняемых услуг, осуществляется по цене, установленной государственным Контрактом.
18.5. Сроки начала и окончания работ могут быть изменены по взаимному согласию сторон, что закрепляется дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.
18.6. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.
19. Разрешение споров между сторонами
19.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момент его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.
19.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае становления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае, если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.
19.3. Если, по мнению одной из сторон, не имеется возможности разрешить возникший между сторонами спор в порядке, предусмотренном п. 19.1 и п. 19.2 настоящего Контракта, то спор разрешается арбитражным или иным судом в установленном порядке.
20. Расторжение контракта
Условия расторжения Контракта
20.1. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Контракта, при условии полной оплаты Подрядчику выполненных им работ к моменту получения Подрядчиком письменного извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.
20.2. Заказчик так же вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
- задержки Подрядчиком начала строительства более чем на 30 (тридцать) календарных дней по причинам, независящим от Заказчика;
- если Подрядчик выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, обусловленному настоящим Контрактом становится явно невозможным;
- если Заказчиком назначен Подрядчику разумный срок для устранения недостатков в выполненной Подрядчиком работе и Подрядчиком в назначенный срок это требование не исполнено;
- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ, влекущего увеличение срока окончания строительства более, чем на три месяца;
- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку строительства более, чем на 30 (тридцать) дней;
- аннулирования лицензий на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.
20.3. Подрядчик вправе отказаться от исполнения Контракта в случае нарушения Заказчиком своих обязанностей по Контракту подряда, в частности в случае не предоставления технической документации, а так же при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим Контрактом, не будет произведено в установленный срок.
20.4. В случае одностороннего отказа от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, другой стороне направляется извещение в письменном виде.
20.5. Стороны так же вправе расторгнуть Контракт в любое время по соглашению сторон.
Прекращение, завершение договорных отношений вследствие факта удовлетворенности интересов сторон исполнением контракта
20.4. По завершению гарантийного срока для данного объекта строительства с учетом всех его продлений, стороны обязуются подписать двусторонний протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу. В этом протоколе также записывается, что с момента подписания протокола стороны освобождают друг друга от выполнения всех обязательств по настоящему Контракту.
21. Особые условия
21.1. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
21.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия обеих сторон. В том числе, Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся строящегося объекта, в СМИ без письменного разрешения Заказчика.
21.3. Любое уведомление по данному Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу. Уведомление считается данным в день отправления факсимильного сообщения или на день получения уведомления стороной, которой оно адресовано.
21.4. При выполнении настоящего Контракта стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
21.5. К контракту прилагаются все распоряжения, приказы, письменные соглашения и другие документы, принимаемые сторонами в ходе строительства (реконструкции). Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.
22. Перечень документов, прилагаемых к настоящему Контракту
Приложения к настоящему Контракту, а также стороны, их оформляющие, указаны в Таблице 1 (см. ниже).
Таблица 1
№ | Наименование документа | Кто оформляет |
1. | Протокол аукциона – Приложение № 1 | Заказчик |
2. | График выполнения подрядных работ – Приложение № 2 | Подрядчик |
Юридические адреса и платежные реквизиты сторон
Юридические адреса, телефоны и факсы сторон:
Заказчик: | Администрация Чаа-Хольского кожууна Республики Тыва Республика Тыва, Чаа-Хольский кожуун с.Чаа-Холь, ул. Ленина, 8, тел. 2-13-15, ф. (39443) 2-12-18 |
Подрядчик: | |
Банковские реквизиты сторон:
Заказчик: | |
Подрядчик: | |
| Вид налогообложения: |
Настоящий Контракт составлен в 4 экземплярах.
Подписи представителей сторон
От Заказчика: | | Д. К. Балбан-оол |
| (подпись, расшифровка подписи) | |
М.П. | | |
От Подрядчика: | | |
| (подпись, расшифровка подписи) | |
М.П. | | |
“Зарегистрировано”
Управление финансов администрации Чаа-Хольского кожууна _______________
Приложение № 2
к мунконтракту № ___
от «___» _________ 2009 г.
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ
Предмет контракта: «Капитальный ремонт электрооборудования здания администрации Чаа-Хольского кожууна». Срок выполнения: с « » 2009 г. по « » 2009 г.
№ п/п | Виды работ | Исполнитель | Сумма, тыс.руб. | Сроки исполнения | Примечание | |
начало | окончание | |||||
1 | Капитальный ремонт электрооборудования, проводов | | | | | |
| Всего: | | | 20 дней | |
от Заказчика: | | от Подрядчика: | ||
Глава Чаа-Хольского кожууна | | | ||
| | | ||
| /Балбан-оол Д.К. | | | / |
(подпись, расшифровка подписи) | | (подпись, расшифровка подписи) | ||
М.П. | | М.П. |