Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения договоров на выполнение работ по: разработке проектно-сметной документации водоснабжения и канализования, на организацию сети связи, по перепланировке объекта;

Вид материала

Содержание

7. Обеспечение защиты прав и законных интересов претендентов
Раздел i.3 информационная карта конкурса
«общие условия проведения конкурса».
Сроки выполнения работ
Условия выполнения работ
Сроки выполнения работ
Условия выполнения работ
Сроки выполнения работ
Объемы выполняемых работ
Лот №4 Реконструкция строительных конструкций камеры коллектора
Срок предоставления гарантии качества работ
Объемы выполняемых работ
Лот №5 Реконструкция строительных конструкций коллектора
Срок предоставления гарантии качества работ
Объемы выполняемых работ
Лот №6 Реконструкция строительных конструкций коллектора
Срок предоставления гарантии качества работ
Объемы выполняемых работ
Лот №7 Реконструкция строительных конструкций коллектора
Срок предоставления гарантии качества работ
...
Полное содержание

Подобный материал:

1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 21

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ПРЕТЕНДЕНТОВ

7.1. Действия (бездействия) организатора, комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, если такие действия нарушают права и законные интересы претендента.

РАЗДЕЛ I.3 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

Следующая информация и данные для конкретного конкурса на размещение заказа на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуги уточняют, разъясняют и дополняют положения Раздела I.2 . «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА».

№ пункта	Ссылка на пункты Раздела I.2. «Общие условия проведения конкурса»	Наименование	Информация
1.	Пункт 1.2.1.	Наименование организатора, контактная информация	Государственное унитарное предприятие города Москвы по эксплуатации коммуникационных коллекторов «Москоллектор» (ГУП «Москоллектор»). Место нахождения: 129010, Москва, 1-й Коптельский пер., 14-16, стр. 4. Почтовый адрес: 129010, Москва, 1-й Коптельский пер., 14-16, стр. 4. Адрес электронной почты: do@moscolect.dol.ru. Номер контактного телефона: (499) 975-13-04. Факс: (499) 975-13-04. Контактное лицо: Сухарева Татьяна Николаевна.
	Наименование специализированной организации, контактная информация	Открытое акционерное общество «Аудинор» (ОАО «Аудинор»). Место нахождения: 101000, Москва, Милютинский пер., д. 16, стр.2. Почтовый адрес: 101000, Москва, Милютинский пер., д. 16, стр.2. Адрес электронной почты: info@audinor.ru. Номер контактного телефона: (495) 624-82-38, (495) 624-27-94. Факс: (495) 624-96-56. Контактное лицо: Баженов Александр Николаевич.
2.	Пункт 1.3.1	Наименование, вид и предмет конкурса	Открытый конкурс на право заключения договоров на выполнение работ по: разработке проектно-сметной документации водоснабжения и канализования, на организацию сети связи, по перепланировке объекта; реконструкции строительных конструкций коллекторов, оснащению системой охранной сигнализации и мониторинга; техническому обслуживанию и текущему ремонту информационных систем, испытаниям систем вентиляции и техническому обслуживанию защитно-герметического и вентиляционного оборудования в защитном сооружении гражданской обороны, техническому обслуживанию, текущему ремонт тепловых пунктов, тепловых завес, систем вентиляции, систем отопления объектов ГУП "Москоллектор". Конкурс проводится в составе 13 лотов.
3.	Пункт 1.3.2., 1.3.3.	Предмет договора. Краткая характеристика и объем выполняемых работ. Место и сроки (периоды) выполнения работ	Лот №1 Разработка проектно-сметной документации водоснабжения и канализования диспетчерского пункта Место выполнения работ: Филёвский бульвар д.1, стр.1. Сроки выполнения работ: Начало работ – 1 февраля 2012 года. Срок выполнения работ – 180 календарных дней. Объемы выполняемых работ: указаны в техническом задании и смете (см. Часть.III ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ конкурной документации). Условия выполнения работ: в соответствии с техническим заданием, договором и технической частью конкурсной документации. Лот №2 Разработка проектно-сметной документации на организацию сети связи. Этап III. Место выполнения работ: ГУП «Москоллектор». Сроки выполнения работ: Начало работ – 1 февраля 2012 года. Срок выполнения работ – 270 календарных дней. Объемы выполняемых работ: указаны в техническом задании и смете (см. Часть.III ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ конкурной документации). Условия выполнения работ: в соответствии с техническим заданием, договором и технической частью конкурсной документации. Лот №3 Разработка и согласование проектно-сметной документации по перепланировке объекта "Диспетчерский пункт по адресу: г.Москва, Гоголевский бульвар, д.12, стр.1" Место выполнения работ: Диспетчерский пункт по адресу: г.Москва, Гоголевский бульвар, д.12, стр.1. Сроки выполнения работ: с даты заключения договора по получение разрешения Префектуры, суммарно по п.п.1-3 графика выполнения работ (п.6 технического задания) – 120 рабочих дней; с момента завершения СМР по получение документации БТИ в чёрных линиях – 50 рабочих дней. Объемы выполняемых работ: указаны в техническом задании и смете (см. Часть.III ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ конкурной документации). Условия выполнения работ: в соответствии с техническим заданием, договором и технической частью конкурсной документации. Лот №4 Реконструкция строительных конструкций камеры коллектора Место выполнения работ: Коллектор "Трансагенство" ПК-8. Сроки выполнения работ: Начало работ – 1 марта 2012 года. Срок выполнения работ – 90 календарных дней. Срок предоставления гарантии качества работ: не менее 24 месяцев с даты подписания комиссией акта по приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта. Объемы выполняемых работ: указаны в техническом задании и смете (см. Часть.III ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ конкурной документации). Условия выполнения работ: в соответствии с проектными решениями, договором и технической частью конкурсной документации. Лот №5 Реконструкция строительных конструкций коллектора Место выполнения работ: Коллектор "Гоголевский" на участке ПК0- ПК37. Сроки выполнения работ: Начало работ – 1 марта 2012 года. Срок выполнения работ – 105 календарных дней. Срок предоставления гарантии качества работ: не менее 24 месяцев с даты подписания комиссией акта по приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта. Объемы выполняемых работ: указаны в техническом задании и смете (см. Часть.III ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ конкурной документации). Условия выполнения работ: в соответствии с проектными решениями, договором и технической частью конкурсной документации. Лот №6 Реконструкция строительных конструкций коллектора Место выполнения работ: Коллектор "П/ст Н.Лианозово" на участке ПК0- ПК89. Сроки выполнения работ: Начало работ – 1 марта 2012 года. Срок выполнения работ – 145 календарных дней. Срок предоставления гарантии качества работ: не менее 24 месяцев с даты подписания комиссией акта по приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта. Объемы выполняемых работ: указаны в техническом задании и смете (см. Часть.III ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ конкурной документации). Условия выполнения работ: в соответствии с проектными решениями, договором и технической частью конкурсной документации. Лот №7 Реконструкция строительных конструкций коллектора Место выполнения работ: Коллектор "Дружниковская галерея" на участке ПК0- ПК9. Сроки выполнения работ: Начало работ – 1 марта 2012 года. Срок выполнения работ – 195 календарных дней. Срок предоставления гарантии качества работ: не менее 24 месяцев с даты подписания комиссией акта по приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта. Объемы выполняемых работ: указаны в техническом задании и смете (см. Часть.III ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ конкурной документации). Условия выполнения работ: в соответствии с проектными решениями, договором и технической частью конкурсной документации. Лот №8 Реконструкция строительных конструкций коллектора Место выполнения работ: Коллектор "Семашко" на участке ПК40- ПК119. Сроки выполнения работ: Начало работ – 1 марта 2012 года. Срок выполнения работ – 105 календарных дней. Срок предоставления гарантии качества работ: не менее 24 месяцев с даты подписания комиссией акта по приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта. Объемы выполняемых работ: указаны в техническом задании и смете (см. Часть.III ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ конкурной документации). Условия выполнения работ: в соответствии с проектными решениями, договором и технической частью конкурсной документации. Лот №9 Оснащение системой охранной сигнализации и мониторинга Место выполнения работ: Коллектор ВКК МКР "Тушино". Сроки выполнения работ: Начало работ – 1 марта 2012 года. Срок выполнения работ – 155 календарных дней. Срок предоставления гарантии качества работ: не менее 24 месяцев с даты подписания комиссией акта по приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта. Объемы выполняемых работ: указаны в техническом задании и смете (см. Часть.III ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ конкурной документации). Условия выполнения работ: в соответствии с проектными решениями, договором и технической частью конкурсной документации. Лот №10 Техническое обслуживание и текущий ремонт систем (охранно-пожарной сигнализации; информационных систем; систем диспетчерского управления и сигнализации загазованности; систем мониторинга; автоматических телефонных станций и телефонных аппаратов; кабельных линий связи; систем видеонаблюдения; систем контроля доступа). Место выполнения работ: диспетчерские пункты, производственные и административные помещения, общегородские и внутриквартальные коллектора находящиеся в ведении ГУП «Москоллектор», г.Москва (фонды обслуживаемого оборудования систем (Приложения № 2-13 к договору). Сроки выполнения работ: с 01.01.2012г. по 31.12.2012г. Срок предоставления гарантии качества работ: не менее 24 месяцев с даты подписания комиссией акта по приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта. Объемы выполняемых работ: указаны в проекте договора и смете (см. Часть.II и Часть.III конкурной документации). Условия выполнения работ: в соответствии с договором и технической частью конкурсной документации. Лот №11 Испытание систем вентиляции и техническое обслуживание защитно-герметического, вентиляционного и электрооборудования в защитном сооружении ГО Место выполнения работ: объект инв. № 014290, находящийся по адресу: Москва, ул. Дорожная, д. 3, стр. 5 (ГУП "Москоллектор" база "Дорожная"). Сроки выполнения работ: с 01.01.2012г. до 31.12.2012г. Объемы выполняемых работ: указаны в проекте договора и смете (см. Часть.II и Часть.III конкурной документации). Условия выполнения работ: в соответствии с договором и технической частью конкурсной документации. Лот №12 Техническое обслуживание и текущий ремонт тепловых пунктов, воздушных завес и систем вентиляции диспетчерских пунктов, административных зданий и баз УАВРиТО в г.Москве Место выполнения работ: Диспетчерские пункты, производственные базы и административные здания ГУП "Москоллектор" в г.Москве согласно Перечню (приложение №2 к договору, см. Часть.II ПРОЕКТ ДОГОВОРА настоящей документации). Сроки выполнения работ: с 01.01.2012г. до 31.12.2012г. Объемы выполняемых работ: указаны в проекте договора и смете (см. Часть.II и Часть.III конкурной документации). Условия выполнения работ: в соответствии с договором и технической частью конкурсной документации. Лот №13 Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования тепловых пунктов, воздушных завес, систем вентиляции диспетчерских пунктов и баз в г. Зеленограде Место выполнения работ: Диспетчерские пункты, база «Рожки» ГУП "Москоллектор" в г.Зеленограде согласно Перечню (приложение №2 к договору, см. Часть.II ПРОЕКТ ДОГОВОРА настоящей документации). Сроки выполнения работ: с 01.01.2012г. до 31.12.2012г. Объемы выполняемых работ: указаны в проекте договора и смете (см. Часть.II и Часть.III конкурной документации). Условия выполнения работ: в соответствии с договором и технической частью конкурсной документации. Дополнительно: Характеристика выполняемых работ представлена в Части II и Части III конкурсной документации.
4.	Пункт 1.3.2.	Изображение товара, на поставку которого размещается заказ	Не приводится.
5.	Пункт 1.4.1.	Начальная (максимальная) цена договора	Лот №1 – 730 275,05 руб., в том числе НДС18%. Лот №2 – 804 912,60 руб., в том числе НДС18%. Лот №3 – 674 333,21 руб., в том числе НДС18%. Лот №4 – 1 657 654,61 руб., в том числе НДС18%. Лот №5 – 4 692 977,54 руб., в том числе НДС18%. Лот №6 – 12 423 417,06 руб., в том числе НДС18%. Лот №7 – 8 938 686,78 руб., в том числе НДС18%. Лот №8 – 5 261 641,65 руб., в том числе НДС18%. Лот №9 – 9 524 538,29 руб., в том числе НДС18%. Лот №10 – 276 782 936,78 руб., в том числе НДС18%. Лот №11 – 523 933,28 руб., в том числе НДС18%. Лот №12 – 24 521 694,13 руб., в том числе НДС18%. Лот №13 – 3 016 472,16 руб., в том числе НДС18%. Начальная (максимальная) цена договора включает в себя: все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель по договору должен будет оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях. Источник финансирования: средства организатора (ГУП «Москоллектор»).
5.1.	Пункт 1.4.2.	Начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы	Не установлена.
5.2.	Пункт 1.4.3.	Общая максимальная цена запасных частей к технике, оборудованию	Не установлена.
6.	Пункт 1.5.2.	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг	В соответствии с условиями проекта договора.
7.	Пункт 1.6.1. 1.6.2.	Претенденты	Любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
8.	Пункт 1.6.6.	Требования к претендентам	Лоты №№1-13: 1. Соответствие претендентов требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнения работ, являющихся предметом торгов, а именно: а) Наличие выданного саморегулируемой организацией в порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ, свидетельства о допуске к определенному виду работ или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства кроме особоопасных, технически сложных и уникальных объектов, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ: Лот №1 – Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка, а именно: работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий, а именно: работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений. Лот №2 – Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий, а именно: работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами. Лот №3 – Работы по подготовке конструктивных решений. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. Лоты №№4-8 – Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций, а именно: опалубочные работы; арматурные работы; устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных трубопроводов), а именно: гидроизоляция строительных конструкций. Лот №9 – Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений, а именно: устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений. Монтажные работы, а именно: монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации. Пусконаладочные работы, а именно: пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств; пусконаладочные работы автономной наладки систем. Лот №10 – Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений, а именно: устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха; устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений. Устройство наружных электрических сетей и линий связи, а именно: устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно; установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты; устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения; Монтажные работы, а именно: монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации; монтаж оборудования предприятий электронной промышленности и промышленности средств связи; монтаж оборудования сооружений связи; Пусконаладочные работы, а именно: пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов; пусконаладочные работы коммутационных аппаратов; пусконаладочные работы устройств релейной защиты; пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении; пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока; пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов; пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств; пусконаладочные работы автономной наладки систем; пусконаладочные работы комплексной наладки систем; пусконаладочные работы средств телемеханики; наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Лот №11 – Пусконаладочные работы, а именно: пусконаладочные работы автономной наладки систем; наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Лоты №№12,13 – Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений, а именно устройство и демонтаж системы отопления; устройство системы электроснабжения. б) Наличие действующей лицензии МЧС на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, в составе деятельности: Монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации (только для Лота №10). 2. Непроведение в отношении претендента – юридического лица ликвидации отсутствие решения арбитражного суда о признании претендента – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства. 3. Неприостановление деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе. 4. Отсутствие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды на дату подачи заявки. 5. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков ФАС России сведений о претендентах. 6. Претендент должен иметь опыт выполнения работы не менее 2-х лет по поддержанию в работоспособном состоянии систем (охранно-пожарной сигнализации, информационных систем, систем диспетчерского управления и сигнализации загазованности; систем мониторинга, автоматических телефонных станций и телефонных аппаратов, кабельных линий связи, систем видеонаблюдения, систем контроля доступа), их технического обслуживания и текущего ремонта – (для Лота №10). 7. Претендент должен иметь за последние 2 года, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, выполненный (исполненный) договор (контракт), на выполнение аналогичных видов работ (по лоту), сумма которого не менее 100 млн. руб. – (для Лота №10).
9.	Пункт 1.7.1.	Привлечение субподрядчиков (соисполнителей) Условия их привлечения.	Лоты №№1-13: Не допускается.
10.	Пункт 2.1.2.	Порядок предоставления конкурсной документации	Конкурсная документация предоставляется в печатном виде ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 10.00 до 17.00 (в пятницу с 10.00 до 16.00) часов московского времени, по адресу: 101000, Москва, Милютинский пер., д. 16, стр.2., ОАО «Аудинор». Сроки предоставления с 16.11.2011г. по 16.12.2011г. За предоставление конкурсной документации в печатном виде установлена плата в размере 3 500,00 руб., в том числе НДС. Оплата производится на основании счета, выставляемого специализированной организацией. Реквизиты для перечисления платы за предоставление конкурсной документации: Получатель: ОАО «Аудинор» Московский банк Сбербанка России ОАО г. Москва. ИНН/КПП: 7708655279 / 770801001. Наименование банка: ОАО «Сбербанк России» г.Москва. р/сч: 40702810738090006396. кор.счет: 30101810400000000225. БИК: 044525225. Назначение платежа: «Оплата конкурсной документации, номер торгов ________________(указать номер) Конкурсная документация выдается в течение 2-х рабочих дней со дня получения запроса на предоставление конкурсной документации. Запрос на получение конкурсной документации должен содержать название конкурса, номер торгов, наименование организации (фамилию, имя, отчество физического лица) – претендента, банковские реквизиты и контактные данные. Конкурсная документация выдается по предъявлению платежного документа с оригинальной отметкой финансового учреждения, осуществляющего перевод о принятии к исполнению.
11.	Пункт 2.1.3.	Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация	ссылка скрыта, (ссылка скрыта - сайт организатора)
12.	Пункт 2.2.3.	Дата начала и окончание срока предоставления претендентам разъяснений положений конкурсной документации	Дата начала: 16.11.2011г. Дата окончания: 09.12.2011г.
13.	Пункт 4.1.1.	Срок и место подачи заявок на участие в конкурсе	Дата начала подачи заявок: 17.11.2011г. Дата окончания подачи заявок: 16.12.2011г. Прием заявок осуществляется по адресу: 101000, Москва, Милютинский пер., д. 16, стр.2., ОАО «Аудинор» в рабочие дни с 10.00 до 17.00 (в пятницу и предпраздничный день с 10.00 до 16.00) московского времени, до даты окончания срока подачи заявок (исключая день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе). В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, заявки подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, указанному в п.20 Информационной карты.
14.	Пункт 3.1, 3.2.	Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе	Лоты №№1-13: Заявка на участие в конкурсе оформляется по ФОРМЕ 2 «Заявка на участие в конкурсе» с учетом требований, установленных пунктом 3.1. и 3.2. Раздела 1.2. конкурсной документации.
15.	Пункт: 3.1.11.	Количество копий заявки на участие в конкурсе	Лоты №№1-13: 1 (один) экземпляр копии (с учетом требований, установленных пунктом 3.1.11. и 3.1.16. Раздела 1.2. конкурсной документации). Оригинал, копия заявки на участие в конкурсе, включая все приложения и документы к ним, должны быть идентичны. В случае расхождений между ОРИГИНАЛОМ и КОПИЕЙ конкурсная комиссия будет руководствоваться данными, представленными в ОРИГИНАЛЕ. Непредставление копии заявки (вмести со всеми прикладываемыми приложениями и документами) на участие в конкурсе является основанием для недопуска претендента к участию в конкурсе в связи с несоответствием заявки требованиям конкурсной документации.
16.	Пункт 3.4.	Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе	Лоты №№1-13: 1. Опись представленных документов. 2. Заявка на участие в торгах в соответствии с Формой 2 Раздела I.4 «Образцы форм и документов для заполнения претендентами», подписанная уполномоченным лицом претендента. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность. 3. Сведения и документы о претенденте: - выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), выданная ФНС России полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте извещения о проведении открытого конкурса или нотариально заверенная копия такой выписки; надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); - полные сведения о претенденте, включая нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя), точный юридический (место нахождения) и фактический (почтовый) адрес, номер телефона, номер факса, фамилию, имя, отчество руководителя и ответственного исполнителя, сведения об учредителях общества, банковские реквизиты и информацию о налоговой инспекции, где оно состоит на учете; - нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми изменениями и дополнениями; - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени претендента без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени претендента действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени претендента, заверенную печатью претендента и подписанную руководителем претендента (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем претендента, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. 4. Копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе: - документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения); - копия действующего свидетельства СРО о допуске определенному виду работ (в соответствии с пунктом 8. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»); - копия действующей лицензии МЧС (в соответствии с пунктом 8. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА») – только для Лота №10; - копии документов, подтверждающих наличие опыта (не менее 2-х лет) выполнения аналогичных работ (в соответствии с пунктом 8. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА») – только для Лота №10; - копии документов, подтверждающих наличие выполненного (исполненного) договора (контракта), на выполнение аналогичных видов работ (за последние 2 года), сумма которого не менее 100 млн. руб. (в соответствии с пунктом 8. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА») – только для Лота №10; - копии документов бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках) на последнюю перед подачей заявки отчетную дату с отметкой налоговой инспекции; - справка, заверенная руководителем предприятия и главным бухгалтером, об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды на дату подачи заявки; - декларация претендента, содержащая сведения о том, что он не является лицом, которое находится в процессе ликвидации, в отношении которого возбуждено конкурсное производство по делу о несостоятельности (банкротстве); лицом, на имущество которого наложен арест и (или) чья экономическая деятельность приостановлена; 5. Предложения о качестве работ и квалификации в соответствии с Формой 4 и Формой 5 Раздела I.4 «Образцы форм и документов для заполнения претендентами» и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе: - предложение о цене договора, оформляемое в соответствии с Формой 3 Раздела I.4 «Образцы форм и документов для заполнения претендентами» (В случае, если претендентом внесено предложение о снижении цены договора более чем на 15% от начальной (максимальной) цены договора, установленной в конкурсной документации, претендент обязан предоставить сметный расчет снижения цены договора (с приложением пояснительной записки в произвольной форме) от начальной (максимальной) цены); - предложение о сроках выполнения работ, оформляемое в соответствии Формой 6 Раздела I.4 «Образцы форм и документов для заполнения претендентами» (В случае, если претендентом внесено предложение об уменьшении сроков выполнения работ более чем на 15% от максимального срока выполнения работ, установленного в конкурсной документации претендент обязан предоставить обоснование снижения сроков, учитывающее Правила допуска в коммуникационные коллекторы и ограниченное пространство места выполнения работ (коллектор, диспетчерский пункт коллектора). При признании конкурсной комиссией обоснования недостаточным, уменьшение сроков выполнения работ от максимального срока выполнения работ, предложенное претендентом считается равным 15%. (для оценки по критерию) – (только для лотов №№1-9); - предложение о сроке предоставления гарантии качества работ, оформляемое в соответствии Формой 7 Раздела I.4 «Образцы форм и документов для заполнения претендентами» (только для лотов №№4-9). 6. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для претендента выполнение работ, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой. (В случае, если планируемый к заключению договор не является для претендента крупной сделкой и решение о её одобрении не требуется, претендент должен продекларировать указанный факт); 7. Претендент вправе дополнительно представлять иные, характеризующие его деятельность, документы.
17.	Пункт 4.5.1	Обеспечение заявок на участие в конкурсе (по лоту)	Лоты №№1-13: Требуется.
18.	Пункт 4.5.1., 4.5.2., 4.5.3., 4.5.5., 4.5.6.	Размер обеспечения заявок на участие в конкурсе (по лоту), срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки	Сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе предусмотрена в следующем размере: Лот №1 – 21 908,25 руб., НДС не облагается. Лот №2 – 24 147,38 руб., НДС не облагается. Лот №3 – 20 230,00 руб., НДС не облагается. Лот №4 – 49 729,64 руб., НДС не облагается. Лот №5 – 234 648,87 руб., НДС не облагается. Лот №6 – 621 170,85 руб., НДС не облагается. Лот №7 – 446 934,33 руб., НДС не облагается. Лот №8 – 263 082,08 руб., НДС не облагается. Лот №9 – 476 226,91 руб., НДС не облагается. Лот №10 – 13 839 146,83 руб., НДС не облагается. Лот №11 – 15 718,00 руб., НДС не облагается. Лот №12 – 1 226 084,70 руб., НДС не облагается. Лот №13 – 150 823,60 руб., НДС не облагается. Срок внесения: до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, при этом денежные средства, вносимые в качестве обеспечения заявки, должны быть зачислены на счет, реквизиты которого указаны в п.19 до момента окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Порядок внесения: в соответствии с порядком, изложенным в пункте 4.5. раздела I.2 «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА». Соответствующее платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки, или копия такого поручения должны быть поданы претендентом в составе документов, входящих в заявки на участие в конкурсе. По усмотрению претендента может быть заключен договор обеспечения заявки в соответствии с Формой 9 Раздела I.4 «Образцы форм и документов для заполнения претендентами». В документе, подтверждающем внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в графе назначение платежа указать: «Обеспечение заявки на участие в конкурсе, номер торгов ______, лот №__, НДС не облагается».
19.	Пункт 4.5.4.	Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе (по лотам)	Лоты №№1-13: Получатель: ОАО «Аудинор» ИНН 7708655279 КПП 770801001 Счет для перечисления суммы обеспечения заявки на участие в конкурсе: Расчетный счет 40702810900000100170 в КБ «Независимый строительный Банк» (ЗАО) г. Москва, БИК 044579158, Корреспондентский счет 30101810800000000158
20.	Пункт 1.2.2., 5.1.1., 5.1.4.	Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе	Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится в 14.15 московского времени 16.12.2011г. по адресу: 109012, г. Москва, Богоявленский пер., д.6, стр. 2., Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, единая торговая площадка, зал заседаний.
21.	Пункт 1.2.2., 5.2.	Дата и место рассмотрения заявок на участие в конкурсе	Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится 20.12.2011г. по адресу: 129010, Москва, 1-й Коптельский пер., 14-16, стр. 4.
22.	Пункт 1.2.2., 5.3.1.	Дата и место подведения итогов конкурса	Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе будет осуществляться по адресу: 129010, Москва, 1-й Коптельский пер., 14-16, стр. 4; 20.12.2011г.
23.	Пункт 5.3.2.	Критерии оценки заявок на участие в конкурсе	Лоты №№1-13: С учетом положений постановления Правительства Российской Федерации от 10.09.2009 № 722 «Об утверждении правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд». Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, их содержание и значимость, применяемые для настоящего конкурса, указаны в Приложении 1 к настоящей информационной карте.
24.	Пункт 6.2.	Обеспечение исполнения договора	Лоты №№1-13: Требуется.
25.	Пункт 6.2.1	Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления.	Обеспечение исполнения договора предусмотрено в следующем размере: Лоты №№1-13 – 10% от цены договора, НДС не облагается. Порядок предоставления обеспечения: Договор заключается после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор, в ГУП «Москоллектор» обеспечения исполнения договора. Обеспечение исполнения договора может быть представлено в виде: - передачи организатору (ГУП «Москоллектор») в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, предусмотренном конкурсной документацией. - безотзывной банковской гарантии (выданной банком). Срок предоставления обеспечения: до момента заключения договора.
26.	Пункт 6.2.7	Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения договора	Лоты №№1-13: Получатель: ГУП «Москоллектор». ИНН 7708000882 КПП 774850001 Место нахождения: 129010, г.Москва, 1-й Коптельский пер., 14-16, стр. 4. Счет для перечисления суммы обеспечения исполнения договора: Наименование банка – АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) р/с 40602810000010000011 к/с 30101810700000000259 БИК 044585259
27.	Пункт 6.4.2	Изменение объема работ. Процент изменения объема работ (по лоту)	Допускается, в соответствии с условиями проекта договора, не более 10%.
28.	Пункт 6.1.2	Срок подписания проекта договора с победителем конкурса	Проект договора должен быть подписан победителем конкурса в течение 20 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

Приложение 1 к «ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ»

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ,
ИХ СОДЕРЖАНИЕ, ЗНАЧИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Общие положения

Настоящие Приложение определяет порядок оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Организатора (далее соответственно - конкурс, заявка), содержание и значимость критериев оценки заявок в зависимости от видов товаров, работ, услуг для оценки и сопоставления заявок, осуществляемых конкурсными комиссиями в целях выявления лучших условий исполнения договора.

Оценка заявок осуществляется с использованием следующих критериев оценки заявок:

а) Цена договора (лоты №№1-13);

б) Качество работ и квалификация участника конкурса(лоты №№1-13);

в) Сроки (периоды) выполнения работ; (только для лотов №№1-9)

г) Срок предоставления гарантии качества работ. (только для лотов №№4-9)

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость.

Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100.

Для осуществления расчетов в соответствии с настоящим Порядком используются следующие обозначения:

Ka - коэффициент значимости критерия "цена договора";

Kc - коэффициент значимости критерия "качество услуг и квалификация участника конкурса";

Kf - коэффициент значимости критерия "сроки (периоды) выполнения работ";

Kg - коэффициент значимости критерия "срок предоставления гарантии качества работ ";

ИР_i – итоговый рейтинг i-й заявки.

Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в конкурсной документации, составляет 100 процентов.

Оценка заявок по критерию "Цена договора"

Лоты №№1-3

Содержание критерия: Оцениваются, предложения участников конкурса по цене договора. Претендент предлагает цену договора, сформированную с учетом требований конкурной документации, и указывает свое предложение в заявке на участие в конкурсе. Цена договора указывается в российских рублях. Цена договора, предложенная в заявке на участие в конкурсе не должна превышать начальную (максимальную) цену договора, установленную в конкурсной документации.

Значимость критерия: 45% (коэффициент значимости Ka = 0,45).

Лоты №№4-9

Содержание критерия: Оцениваются, предложения участников конкурса по цене договора. Претендент предлагает цену договора, сформированную с учетом требований конкурной документации, и указывает свое предложение в заявке на участие в конкурсе. Цена договора указывается в российских рублях. Цена договора, предложенная в заявке на участие в конкурсе не должна превышать начальную (максимальную) цену договора, установленную в конкурсной документации.

Значимость критерия: 35% (коэффициент значимости Ka = 0,35).

Лоты №№10-13

Содержание критерия: Оцениваются, предложения участников конкурса по цене договора. Претендент предлагает цену договора, сформированную с учетом требований конкурной документации, и указывает свое предложение в заявке на участие в конкурсе. Цена договора указывается в российских рублях. Цена договора, предложенная в заявке на участие в конкурсе не должна превышать начальную (максимальную) цену договора, установленную в конкурсной документации.

Значимость критерия: 50% (коэффициент значимости Ka = 0,50).

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "цена договора", определяется по формуле:

,

где:

- рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

- начальная (максимальная) цена договора, установленная в конкурсной документации;

- предложение i-го участника конкурса по цене договора.

Для расчета итогового рейтинга по заявке в соответствии с Общими положениями настоящего Порядка рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию "цена договора", умножается на соответствующую указанному критерию значимость (коэффициент значимости).

При оценке заявок по критерию "цена договора" лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой договора.

Договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке.

Оценка заявок по критерию "Качество работ и квалификация участника конкурса "

Лоты №№1-3

Содержание критерия:

Предмет оценки: Оцениваются предложения участников конкурса по качеству работ и квалификации, содержащиеся в приложениях к заявке на участия в конкурсе (с учетом дополнительно представленных документов, подтверждающих предложения и сведения претендентов).

Для настоящего конкурса установлено, что показатели указанного критерия не выделяются, а оценивается критерий "качество работ и квалификация участника конкурса" в целом.

Максимальное значение для критерия "качество работ и квалификация участника конкурса" равно 100 баллам.

Значимость критерия: 40% (коэффициент значимости Kc = 0,40).

Лоты №№4-9

Содержание критерия:

Предмет оценки: Оцениваются предложения участников конкурса по качеству работ и квалификации, содержащиеся в приложениях к заявке на участия в конкурсе (с учетом дополнительно представленных документов, подтверждающих предложения и сведения претендентов).

Для настоящего конкурса установлено, что показатели указанного критерия не выделяются, а оценивается критерий "качество работ и квалификация участника конкурса" в целом.

Максимальное значение для критерия "качество работ и квалификация участника конкурса" равно 100 баллам.

Значимость критерия: 30% (коэффициент значимости Kc = 0,30).

Лоты №№10-13

Содержание критерия:

Предмет оценки: Оцениваются предложения участников конкурса по качеству работ и квалификации, содержащиеся в приложениях к заявке на участия в конкурсе (с учетом дополнительно представленных документов, подтверждающих предложения и сведения претендентов).

Для настоящего конкурса установлено, что показатели указанного критерия не выделяются, а оценивается критерий "качество работ и квалификация участника конкурса" в целом.

Максимальное значение для критерия "качество работ и квалификация участника конкурса" равно 100 баллам.

Значимость критерия: 50% (коэффициент значимости Kc = 0,50).

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "качество работ и квалификация участника конкурса", определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию.

В случае применения показателей рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "качество работ и квалификация участника конкурса", определяется по формуле:

Rc_i = Cⁱ₁ + Cⁱ₂,

где:

Rc_i - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Cⁱ₁- значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по 1-му показателю.

Cⁱ₂- значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по 2-му показателю.

При оценке заявок по критерию «качество работ и квалификация участника конкурса» наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по качеству работ и квалификации участника конкурса.

При оценке заявок по показателю наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по показателю.

Для получения оценки (значения в баллах) по показателю для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами конкурсной комиссии по показателю.

Для получения итогового рейтинга по заявке в соответствии с Общими положениями настоящего Порядка рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию "качество работ и квалификация участника конкурса", умножается на соответствующую указанному критерию значимость (коэффициент значимости).

Оценка заявок по критерию "Сроки (периоды) выполнения работ"

Лоты №№1-3

Значимость критерия: 15% (коэффициент значимости Kf = 0,15).
Единица измерения срока (периода) выполнения работ: День.

Лот №1

Сроки (периоды) выполнения работ со дня начала работ:

максимальный срок выполнения работ (количество календарных дней) – 180;

Лот №2

Сроки (периоды) выполнения работ со дня начала работ:

максимальный срок выполнения работ (количество календарных дней) – 270;

Лот №3

Сроки (периоды) выполнения работ со дня заключения договора:

максимальный срок выполнения работ (с даты заключения договора по получение распоряжения Префектуры, суммарно по п.п.1-3 графика выполнения работ (п.6 технического задания) – 120 рабочих дней;

Лоты №№4-9

Значимость критерия: 25% (коэффициент значимости Kf = 0,25).
Единица измерения срока (периода) выполнения работ: День.

Лот №4

Сроки (периоды) выполнения работ со дня начала работ:

максимальный срок выполнения работ (количество календарных дней) – 90;

Лоты №№5,8

Сроки (периоды) выполнения работ со дня начала работ:

максимальный срок выполнения работ (количество календарных дней) – 105;

Лот №6

Сроки (периоды) выполнения работ со дня начала работ:

максимальный срок выполнения работ (количество календарных дней) – 145;

Лот №7

Сроки (периоды) выполнения работ со дня начала работ:

максимальный срок выполнения работ (количество календарных дней) – 195;

Лот №9

Сроки (периоды) выполнения работ со дня начала работ:

максимальный срок выполнения работ (количество календарных дней) – 155;

Оценка заявок осуществляется по одному сроку (периоду) выполнения работ.

При оценке заявок по данному критерию использование подкритериев не допускается.

В рамках указанного критерия оценивается срок (период) выполнения работ, в течение которого участник конкурса в случае заключения с ним договора должен выполнить работы.

Для определения рейтинга заявки по критерию «сроки (периоды) выполнения работ» в конкурсной документации устанавливается единица измерения срока (периода) в годах, кварталах, месяцах, неделях, днях, часах.

Для оценки заявок по указанному критерию (если применяется один срок (период) выполнения работ) разница между максимальным и минимальным сроками (периодами) выполнения работ не может составлять меньше 25 процентов максимального срока выполнения работ со дня начала работ. В случае применения одного срока (периода) выполнения работ устанавливаются максимальный срок выполнения работ и минимальный срок выполнения работ в единицах измерения срока (в годах, кварталах, месяцах, неделях, днях, часах) со дня начала работ либо устанавливается только максимальный срок выполнения работ, при этом минимальный срок выполнения работ принимается равным 0.

В случае применения одного срока (периода) выполнения работ рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «сроки (периоды) выполнения работ», определяется по формуле:

,

где:

– рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

– максимальный срок в единицах измерения срока (периода) выполнения работ (количество дней) со дня начала работ;

– минимальный срок в единицах измерения срока (периода) выполнения работ (количество дней) со дня начала работ;

– предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку выполнения работ, в единицах измерения срока (периода) выполнения работ (количество дней) со дня начала работ.

При оценке заявок по одному сроку (периоду) выполнения работ лучшим условием исполнения договора по критерию «сроки (периоды) выполнения работ» признается предложение в заявке с наименьшим сроком (периодом) выполнения работ.

Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «сроки (периоды) выполнения работ», умножается на соответствующую указанному критерию значимость (коэффициент значимости).

В случае если участником конкурса внесено предложение об уменьшении сроков выполнения работ более чем на 15% от максимального срока выполнения работ, установленного в конкурсной документации, участник конкурса обязан предоставить обоснование снижения сроков, учитывающее Правила допуска в коммуникационные коллекторы и ограниченное пространство места выполнения работ (коллектор). При признании конкурсной комиссией обоснования недостаточным, уменьшение сроков выполнения работ от максимального срока выполнения работ, предложенное участником конкурса считается равным 15% (для оценки по критерию).

При этом договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке.

Оценка заявок по критерию " Срок предоставления гарантии качества работ"

Лоты №№4-9

Значимость критерия: 10% (коэффициент значимости Kg = 0,10).
Содержание:
а) объем предоставления гарантии качества работ, (предмет и исчерпывающий перечень условий исполнения гарантийного обязательства): ПОДРЯДЧИК несёт ответственность перед ЗАКАЗЧИКОМ за допущенные отступления от требований, предусмотренных в Договоре, а также за нарушения обязательных для него строительных норм и правил. ПОДРЯДЧИК гарантирует надлежащее качество используемых материалов, соответствие их проектным спецификациям, техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество. Гарантийный срок на выполненные ПОДРЯДЧИКОМ работы устанавливается с даты подписания комиссией акта по приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (или с даты подписания комиссией акта по приемке объекта в эксплуатацию после капитального ремонта). Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся недостатки (дефекты), препятствующие нормальной его эксплуатации, то ПОДРЯДЧИК обязан устранить дефекты за свой счёт и в согласованные Сторонами сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, ПОДРЯДЧИК направляет своего представителя по месту нахождения ЗАКАЗЧИКА не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения ЗАКАЗЧИКА. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. При отказе ПОДРЯДЧИКА от составления или подписания акта обнаруженных дефектов (не явки представителя ПОДРЯДЧИКА для составления акта) в целях их подтверждения ЗАКАЗЧИК составляет односторонний акт по фиксированию дефектов и недоделок, что не исключает права Сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу. В случае получения письменного отказа ПОДРЯДЧИКА от устранения недостатков и дефектов, указанных выше, или в случае, если в течение 5 (пяти) дней со дня подписания указанного в настоящей статье акта от ПОДРЯДЧИКА не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков, либо уклонения ПОДРЯДЧИКА от устранения соответствующих дефектов и недостатков, ЗАКАЗЧИК вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию, с возмещением своих расходов за счет ПОДРЯДЧИКА.

б) минимальный срок предоставления гарантии качества работ: 24;
в) единица измерения срока предоставления гарантии качества работ: Месяц.

При оценке заявок по критерию «срок предоставления гарантии качества работ» использование подкритериев не допускается. В рамках указанного критерия оценивается срок предоставления гарантии качества работ, на который участник конкурса в случае заключения с ним договора принимает на себя обязательство по гарантии качества работ, при этом такой срок должен превышать минимальный срок гарантии качества работ, установленный в конкурсной документации.

Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «срок предоставления гарантии качества работ», определяется по формуле:

где:

– рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

– минимальный срок предоставления гарантии качества работ, установленный в конкурсной документации;

– предложение i-го участника по сроку гарантии качества работ.

При оценке заявок по критерию «срок предоставления гарантии качества работ» лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение в заявке с наибольшим сроком предоставления гарантии качества работ.

Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «срок предоставления гарантии качества работ», умножается на соответствующую указанному критерию значимость (коэффициент значимости).

В целях оценки и сопоставления предложений в заявках со сроком предоставления гарантии качества работ, превышающим более чем на половину минимальный срок предоставления гарантии качества работ, установленный в конкурсной документации, таким заявкам присваивается рейтинг по указанному критерию, равный 50.

При этом договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке. Исполнение гарантийного обязательства осуществляется участником конкурса, с которым заключается договор, без взимания дополнительной платы, кроме цены договора.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора присваивается порядковый номер.

Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, умноженных на их значимость (коэффициент значимости), по следующей формуле: ИР_i = Ra_i×Ka + Rc_i×Kc + Rf_i×Kf (для лотов №№1-3); ИР_i = Ra_i×Ka + Rc_i×Kc + Rf_i×Kf + Rg_i×Kg(для лотов №№4-9); ИР_i = Ra_i×Ka + Rc_i×Kc (для лотов №№10-13) где ИР_i – итоговый рейтинг i-й заявки. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.

В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора и они набрали одинаковый итоговый рейтинг, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

Blog

Содержание

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ПРЕТЕНДЕНТОВ

РАЗДЕЛ I.3 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА