Запрос котировок г. Уфа 05. 05. 2009г

Вид материала

Содержание

248 382,37 рублей
Техническое задание по установке пожарной сигнализации
Котировочная заявка
Муниципальный контракт №

Подобный материал:

ЗАПРОС КОТИРОВОК

г. Уфа 05.05.2009г.

Извещение

по монтажу автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре в МДОБУ д/с «Лесная сказка» с.Русский Юрмаш.

Наименование заказчика	д/с «Лесная сказка» с.Русский Юрмаш муниципального района Уфимский район РБ
Почтовый адрес заказчика	450521, РБ, Уф. р-н с.Русский Юрмаш, ул.Центральная, 31
Источник финансирования заказа	Бюджет муниципального района Уфимский район РБ.
Предмет контракта	Монтаж автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре
Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг	согласно техническому заданию
Максимальная цена контракта	248 382,37 рублей
Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	450521, РБ, Уф. р-н с.Русский Юрмаш, ул.Центральная, 31
Сроки (периоды) и условия поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг	в течение 30 дней со дня подписания контракта
Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах	Цена предлагаемой продукции должна быть указана с учётом расходов на перевозку, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей
Срок и условия оплаты товара, работ, услуг	После подписания Контракта Заказчик по мере поступления бюджетных средств обеспечивает выплату Подрядчику аванса 30% на материалы.
Место подачи котировочных заявок	450057, РБ, г.Уфа, ул. Цюрупы д.6, каб. №71, тел.273-82-53.
Время и дата приёма подачи заявок на участие в запросе котировок	с 9:00 06 мая 2009 года
Время и дата окончания приёма подачи заявок на участие в запросе котировок	до 17:00 12 мая 2009 года
Срок подписания контракта	не ранее 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, но не позднее чем через 20 дней

Котировочная комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если предложенная в них цена товаров будет превышать максимальную цену, указанную в настоящем извещении.

Приложение: Техническое задание №1, форма котировочной заявки №2, проект муниципального контракта №3.

Директор МДОБУ д/с «Лесная сказка» Н.Б. Пегова

с.Русский Юрмаш. (п.п.)

Приложение №1

Техническое задание по установке пожарной сигнализации

Детский сад "Лесная сказка" в с. Русский Юрмаш Уфимский район

№ п/п	Наименование	Ед. измер.	Количество	Сумма
1	Прибор приемно-контрольный Сигнал-20	шт.	1
2	Источник вторичного питания ИВЭПР 112-5-1.	шт.	1
3	Аккумулятор 12 В, 7 А/ч	шт.	2
4	Извещатель дымовой точечный двухпроводной ИП 212-41М	шт.	38
5	Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 103-5/1 -А3	шт.	2
6	Извещатель пожарный ручной ИПР-И	шт.	5
7	Табло "Блик С-12" (Выход)	шт.	5
	Оповещатель пожарно-охранный звуковой Маяк-12-ЗМ	шт.	5
9	Оповещатель пожарно-охранный комбинированный Маяк-12К	шт.	1
10	Провода телефонные распределительные однопарные марки ТРВ с медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм с поливинилхлоридной	1000 м	0,22
11	Шнуры ШВВП, с ПВХ изоляцией и оболочкой, с паралельно уложенными жилами, гибкие ШВВП 0.38 сеч. 2х0.75 мм2	1000 м	0,13
12	Кабели силовые ВВГнг, с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести ВВГнг 0.66 кВ сеч.3х1.5	1000 м	0,02
13	Короб для прокладки проводов и кабелей пластиковый сечением 20х10 мм	м	270
14	Коробка ТУСО 75х75х20 мм.	шт.	30
15	Блок зажимов наборных: БЗН-5	шт.	15
16	Пуско-наладка

Заказчик:

Руководитель

_______________/ Н.Б. Пегова/

М.П. «__» _____________ 2009 г.

Форма котировочной заявки №2

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: ________________

Кому____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Изучив, направленный Вами запрос котировок цен (сайт, извещение №____) мы, нижеподписавшиеся

(Наименование, место нахождения юр. лица, банковские реквизиты)

соглашаемся исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок согласно техническому заданию:

№ п/п	Наименование	Ед. измер.	Количество	Сумма
1	Прибор приемно-контрольный Сигнал-20	шт.	1
2	Источник вторичного питания ИВЭПР 112-5-1.	шт.	1
3	Аккумулятор 12 В, 7 А/ч	шт.	2
4	Извещатель дымовой точечный двухпроводной ИП 212-41М	шт.	38
5	Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 103-5/1 -А3	шт.	2
6	Извещатель пожарный ручной ИПР-И	шт.	5
7	Табло "Блик С-12" (Выход)	шт.	5
	Оповещатель пожарно-охранный звуковой Маяк-12-ЗМ	шт.	5
9	Оповещатель пожарно-охранный комбинированный Маяк-12К	шт.	1
10	Провода телефонные распределительные однопарные марки ТРВ с медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм с поливинилхлоридной	1000 м	0,22
11	Шнуры ШВВП, с ПВХ изоляцией и оболочкой, с паралельно уложенными жилами, гибкие ШВВП 0.38 сеч. 2х0.75 мм2	1000 м	0,13
12	Кабели силовые ВВГнг, с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести ВВГнг 0.66 кВ сеч.3х1.5	1000 м	0,02
13	Короб для прокладки проводов и кабелей пластиковый сечением 20х10 мм	м	270
14	Коробка ТУСО 75х75х20 мм.	шт.	30
15	Блок зажимов наборных: БЗН-5	шт.	15
16	Пуско-наладка

Условия платежа:___________________________________________________________

Цена товаров, работ, услуг, включая затраты на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей составляет:

( ) руб.)

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и предоставление исполнителем (подрядчиком) котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Руководитель

Главный бухгалтер

М.П

(подпись, расшифровка подписи)

Проект муниципального контракта №3

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

г.Уфа «__» ______ 2009 г.

МДОБУ д/с «Лесная сказка» с.Русский Юрмаш муниципального района Уфимский район РБ, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Пеговой Н.Б..., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___ _____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________., действующего на основании _______, лицензия № _______________________ с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок №__ от _ мая 2009г. заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Контракта

1.1.Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик выполняет и сдает работы по монтажу автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре по адресу: РБ, Уфимский район, с.Русский Юрмаш, ул.Центральная, 31.

1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с ведомостью объемов работ, определяющей, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего контракта, определяющими стоимость работ и сроки их выполнения.

Статья 2. Сроки выполнения работ

2.1. Настоящий контракт действует со дня его подписания.

2.2. Работы по контракту начинают выполнять в течение 5-ти дней после подписания контракта до ________________ 2009 г., с возможностью досрочного окончания работ.

2.3. Сроки выполнения работ в течение 30 дней со дня подписания контракта.

Статья 3. Стоимость работ по контракту и порядок их оплаты.

3.1. Стоимость работ по настоящему контракту составляет ________( ____________ ) рублей, в том числе НДС 18% ___________________ руб.

3.2. Цена работы согласно техническому заданию и смете является фиксированной на весь срок действия контракта.

3.3. Заказчик производит оплату выполненных работ Подрядчику в соответствии с условиями контракта, после подписания акта выполненных работ Заказчиком, по мере финансирования.

3.4. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в формах КС-2 и КС-3, фактически выполненным работам и их стоимости, определенной настоящим контрактом, последний в течении 3-х рабочих дней по обнаружении данного несоответствия уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.

3.6. Объемы работ, выполненные Подрядчиком с отклонениями от документации, строительных норм и правил, а также условий настоящего контракта не подлежат подписанию и оплате Заказчиком до устранения отклонений.

3.7. После подписания Контракта Заказчик по мере поступления бюджетных средств обеспечивает выплату Подрядчику аванса 30% на материалы.

3.8. При изменении соответствующими органами в установленном порядке средств бюджета, выделенных для финансирования подрядных работ, стороны согласуют новые сроки и другие условия выполнения работ.

Статья 4. Обязанности Подрядчика

При выполнении работ по настоящему Контракту Подрядчик:

4.1. В счет стоимости, оговоренной статьей 3 настоящего контракта, выполняет за свой риск, своим иждивением (из своих материалов, своими силами и средствами), а при необходимости и привлеченными силами работы, указанные в п.1.1. контракта в соответствии с условиями контракта, техническим заданием и сметой.

4.2. Несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания и сооружения или его части, а также за не достижение указанных в технической документации показателей.

4.3. Гарантирует обеспечение сдачи объекта в эксплуатацию в установленные контрактом сроки, оговоренные в статье 2.

544. Поставляет на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, а также осуществляет их приемку, разгрузку и складирование.

Гарантирует их качество, наличие сертификатов, технических паспортов, или других документов удостоверяющих качество материалов и оборудования и по требованию Заказчика представляет ему все эти документы.

4.5. Согласует с Заказчиком вопрос о возникшей необходимости заключения договора подряда с субподрядчиками. В информации должны излагаться предмет договора, наименование и адрес субподрядчика, лицензия.

4.6. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.7. Выполняет своими силами на территории строительной площадки все временные конструкции, необходимые для обеспечения безопасности, хранения материалов и выполнения работ по настоящему контракту.

4.8. За представленные Заказчиком бытовые помещения и помещения для закрытого складирования материалов оплачивает арендную плату и плату за пользование коммунальными услугами по действующим тарифам.

4.9. Обеспечивает выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ.

4.10. Обязуется содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и оплачивает их своевременную уборку.

4.11. До приемки объекта Подрядчик несет риск его случайной гибели или случайного повреждения, составляющего предмет данного контракта.

4.12. Обеспечивает изолирование (ограждение) мест проведения работ от начала до завершения работ.

4.13. Вывозит со строительной площадки строительный мусор и металлолом до подписания акта о приемке законченных строительством объектов. В 5-ти дневный срок после подписания акта вывозит с территории принадлежащее имущество.

Статья 5. Права и обязанности Заказчика

При выполнении настоящего договора Заказчик:

5.1. Передает Подрядчику по акту подготовленный к ремонту объект не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала работ по контракту.

5.2. Передает Подрядчику разработанную, согласованную и утвержденную в установленном порядке техническую документацию и смету по акту, не позднее, чем за 5 рабочих дней до передачи объекта в ремонт.

5.3. Оплачивает в течение всего периода выполнения работ технический надзор, назначив своего ответственного представителя.

5.4. Оплачивает выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего контракта.

Статья 6 Производство работ

6.1.Заказчик и Подрядчик назначают своих уполномоченных представителей. Уполномоченный представитель Заказчика совместно с представителем подрядчика оформляет акты на выполненные работы, а также производит проверку соответствия используемых подрядчиком материалов и оборудования условиям контракта и техническому заданию.

Уполномоченный представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

6.2. С момента начала работ до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ по форме КС-6А, в котором отражается весь ход производства, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значения во взаимоотношениях сторон. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записям Подрядчика. То он излагает свое мнение в журнале производства работ. Подрядчик обязуется принять меры к устранению недостатков, обоснованно указанных в журнале, в течении 3-х рабочих дней..

6.3. Согласование с органами государственного надзора порядка ведения работ на объекте и его соблюдение осуществляет Подрядчик. Он же обеспечивает общий порядок на строительной площадке.

7.4. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.

6.5. За 3 рабочих дня до начала приемки скрытых работ Подрядчик письменно информирует об этом Заказчика. Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ. Подрядчик представляет Заказчику по его требованию образцы материалов для проведения испытаний и оценки их качества. Если скрытые работы завершены без освидетельствования Заказчиком, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет осуществить вскрытие на участке работ для осмотра Заказчиком, с последующим восстановлением вскрытого участка.

6.6. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в кратчайший (технически возможный) и согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

Если Подрядчик в установленный срок не исправит некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для исправления за соответствующую плату некачественно выполненных Подрядчиком работ. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами оплачиваются Подрядчиком.

Статья 7. Контроль и надзор Заказчика за исполнением Контракта

7.1. Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством применяемых материалов.

7.2. Заказчик осуществляет технический надзор и контроль за соблюдением Подрядчиком графика выполнения и качества работ, а также производит проверку соответствия используемых материалов и оборудования условиям Контракта и проектно-сметной документации. Заказчик имеет право беспрепятственно контролировать все виды Работ в любое время в течение всего периода выполнения Работ.

7.3. Осуществляет контроль за выполнением работ, Заказчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

7.4. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик обязан своими силами и за счет в установленный Заказчиком срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

Статья 8. Охранные мероприятия

8.1. Охрану находящих на объекте материалов, изделий, конструкций, оборудования от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ осуществляет Подрядчик.

Статья 9. Сдача и приемка работ

9.1. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о завершении работ по настоящему контракту и готовность объекта к сдаче. Заказчик не позднее, чем за 10 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата работ.

9.2. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемочной комиссией. После этого Подрядчик освобождается от ответственности за его сохранность.

9.3. При обнаружении комиссией в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта.

9.4. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок.

9.5. Подрядчик передает Заказчику за 3 дня до начала приемки законченного объекта экземпляр исполнительной документации.

9.6. При сдаче работ Заказчику Подрядчик обязан в письменном виде сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

9.7. Сдача выполненных работ происходит по мере выполнения работ и оформляется соответствующими промежуточными актами приемки работ (форма КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ (услуг) и затрат (форма КС-3). Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения КС-2, справки КС-3 подписывает их либо дает подрядчику в письменной форме мотивированный отказ в приемке работ.

Статья 10. Гарантии качества

10.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и Работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.

10.2. Подрядчик гарантирует соответствие технико-экономических показателей Объекта с указанными в проектной документации и возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока, указанного в п. 9.3. настоящего Контракта, и несет ответственность за отступление от них.

10.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и Работ устанавливается 24 месяца с момента подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации Объекта.

10.4. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в установленные Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.

10.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.

10.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе проведения независимой экспертизы, осуществляемой за счет Подрядчика.

Статья 11. Ответственность сторон и иные последствия нарушения обязательств

11.1. За нарушение Подрядчиком обязательств (сроков ремонта. Сроков устранения дефектов и недоделок) он уплачивает Заказчику пеню в размере 0,03% от полной стоимости контракта за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств. Указанная в настоящем пункте пеня взимается за каждое нарушение в отдельности.

11.2. Кроме предусмотренных настоящей статьей санкций за неисполнение обязательств по контракту подряда сторона, нарушившая контракт, возмещает другой стороне как реальный ущерб, так и упущенную выгоду.

Уплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения этих обязательств в натуре.

11.3. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств по платежам, предусмотренных контрактом, Подрядчик в праве потребовать уплату неустойки. Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки платежа в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты неустойки. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла в следствии непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

11.4. Общая сумма всех штрафов и пени не может превышать 5% от цены контракта.

Статья 12. Расторжение контракта

12.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения понесенных убытков, включая упущенную выгоду, в следующих случаях:

* задержка Подрядчиком начала ремонта на более чем 20 рабочих дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

* задержки Подрядчиком хода ремонта по его вине, когда срок окончания ремонта, установленный в договоре, увеличивается более чем на 45 дней;

* нарушения Подрядчиком условий договора, ведущих к снижению качества работ, предусмотренных проектом и СНиП;

* аннулирование или истечение срока действия лицензии на проведение работ, либо других ограничений, налагаемых государственными органами, в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на производство работ.

12.2. Подрядчик вправе потребовать от Заказчика расторжения договора в следующих случаях:

* остановки другой стороной выполнения ремонтных работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30 дней.

* утраты Заказчиком возможности дальнейшего финансирования ремонта.

12.3. При расторжении контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенный ремонтом объект передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

12.4. Сторона, решившая расторгнуть контракт согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление в срок 5-ти рабочих дней другой стороне. Договор подряда расторгается в установленном законом порядке.

Статья 13. Особые условия

13.1. Подрядчик должен принимать участие в работе по проведению контрольного обмера Заказчиком или уполномоченными на это организациями и службами на объекте, который является предметом настоящего контракта.

13.2. При выявлении завышения стоимости работ на объекте по оплаченным или принятым к оплате актам Подрядчика, Заказчик уменьшает на сумму завышения принятые от него затраты с соответствующим возмещением за счет полученных Подрядчиком сумм или уменьшения задолженности по принятому к оплате акту от Подрядчика.

Статья 14. Обстоятельства непреодолимой силы

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния и за возникновения которых не несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменение действующего законодательства, влияющие на исполнение обязательств по договору, другие чрезвычайные обстоятельства.

14.2. Если, по мнению сторон Работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

Статья 15. Заключительные положения

15.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

15.2. Все приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.

15.3. Ущерб, нанесенный третьему лицу по вине Подрядчика при выполнении им работ по Контракту, возмещается Подрядчиком.

15.4. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступным третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках Контракта, иначе как с письменного согласия обеих Сторон.

15.5. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта и течении гарантийного срока ремонта разрешаются по взаимному согласию и урегулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда г.Уфы в установленном порядке.

15.6. В случае изменения адреса либо иных реквизитов стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

15.7. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 1 экземпляр Подрядчику, 2 экземпляра Заказчику

15.8. Настоящий контракт вступает и действует в течение срока выполнения Подрядчиком своих обязательств и урегулирования всех расчетов между Заказчиком и Подрядчиком.

15.9. Во всем остальном, не оговоренном в настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством.

Статья 16. Приложения

16.1. Приложение 1. Техническое задание .

Статья 17. Юридические адреса, банковские реквизиты, подписи Сторон

Заказчик: МДОБУ д/с «Лесная сказка» с.Русский Юрмаш

Адрес: 450521, РБ, Уф. р-н с.Русский Юрмаш, ул.Центральная, 31

ИНН/КПП 0245009554 / 024501001

Р/с 40204810700000001045

БИК 048073001

л/с 02800080420

____________________/Н.Б. Пегова/

«__» _________ 2009 г.

М.П.

Подрядчик:

Адрес:, ул.

ИНН/КПП

Банковские реквизиты:

Банк:

Р/с

БИК ____________________________________

_________________________________________

Руководитель

___________________/ _____________/

«__» ________ 2009 г.

М.П.

Blog

Запрос котировок г. Уфа 05. 05. 2009г

Содержание

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №