На право заключения договора на выполнение работ по художественному оформлению экспозиции филиала гук «аокм» Албазинский краеведческий музей» расположенного в с
| Вид материала | Документы |
- Конкурсная документация, 590.7kb.
- И. Н. Кокурин 2011 г. Конкурс, 812.18kb.
- Конкурсная документация, 374.4kb.
- Конкурсная документация по проведению открытого конкурса №21 на выполнение работ, 540.97kb.
- Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту, 1698.93kb.
- Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту, 1090.38kb.
- Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту, 1732.83kb.
- Ярмошик Ирина Григорьевна. Организатор конкурс, 1198.38kb.
- Утверждаю: Председатель, 372.8kb.
- План мероприятий гук «Алтайский государственный краеведческий музей», включенных, 36.69kb.
Проект
ДОГОВОР № ____
на выполнение работ по художественному оформлению экспозиции филиала ГУК «АОКМ» «Албазинский краеведческий музей» расположенного в с. Албазино, Сковородинского района, Амурской области
| г. Благовещенск | «__» ____________ 2011 г. |
Государственное учреждение культуры «Амурский областной краеведческий музей им. Г.С. Новикова-Даурского», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________, действующего на основании ________, с одной стороны, и ___________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании по тексту именуемые «Стороны», на основании протокола _________________________ от _______ 2011 года № ____, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить своими силами и средствами работы по художественному оформлению экспозиции филиала ГУК «АОКМ» «Албазинский краеведческий музей», расположенного в с. Албазино, Сковородинского района, Амурской области, (далее – работы) в соответствии с условиями настоящего Договора, Техническим заданием (Приложение № 1), и Календарным графиком (Приложение № 2), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке, сроки и на условиях, установленных настоящим Договором.
1.2. Содержание и требования к проводимым работам изложены в Техническом задании (Приложением № 1) и Календарном графике (Приложение № 2).
1.3 Место выполнения работ: 675065, Амурская область, Сковородинский район, с. Албазино, ул. Школьная, д. 47.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА.
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Общая стоимость работ (далее – цена Договора) составляет __________ (__________________________________________) рублей.
2.2. Цена Договора включает в себя командировочные, накладные, непредвиденные расходы, связанные с выездом на место выполнения работ, стоимость расходных материалов, а также все налоги, сборы и другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством Российской Федерации, стоимость используемых материалов и все иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего Договора.
2.3. Оплата выполненных работ по настоящему Договору производится Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента поступления денежных средств из областного бюджета на лицевой счет Заказчика.
2.4. Заказчик производит оплату за выполненную работу по завершения отдельных этапов работ согласно Календарного графика (Приложение № 2) на основании оформленных в установленном порядке счета-фактуры и акта о приемке выполненных работ.
2.5. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных Подрядчиком работ, связанную с несвоевременным поступлением на лицевой счет Заказчика, открытый в министерстве финансов Амурской области, бюджетных средств для оплаты настоящего Договора (в т. ч. при отсутствии финансирования).
2.6. При расторжении Договора с Подрядчиком, Заказчик вправе не оплачивать имеющуюся кредиторскую задолженность до устранения выявленных замечаний, предъявленных Подрядчику оформленным предписаниям.
2.7. Датой оплаты счета Подрядчика считается дата отметки министерства финансов Амурской области о принятии платежного поручения Заказчика к исполнению.
2.8. Заказчик имеет право отказаться от оплаты счета Подрядчика в случае:
- замены материалов, оборудования, механизмов и конструкций без согласования с Заказчиком;
- не обеспечения Подрядчиком качества работ;
- неполного представления перечисленных в п. 2.4 документов, а также неправильно оформленных документов.
3. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1. Предусмотренные настоящим Договором работы выполняются Подрядчиком в полном соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) и Календарным графиком (Приложение № 2).
3.2. Сроки выполнения работ:
3.2.1. Начало выполнения работ – на следующий день за днём подписания Договора.
3.2.2. Окончание выполнения работ – до «_____» _________ 2011 года (___ календарных дней).
3.3. Календарные сроки выполнения работ и сроки завершения отдельных этапов работ определяются Календарным графиком (Приложение № 2). Невыполнение отдельных этапов работ в соответствии с графиком по вине Подрядчика является основанием для прекращения Заказчиком Договорных обязательств без выплаты Подрядчику убытков и компенсаций.
3.4. На момент подписания настоящего Договора дата окончания работ, в том числе даты окончания отдельных этапов работ, является исходными для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.
3.5. Работы, выполняемые по настоящему Договору, должны отвечать требованиям качества, а также иным требованиям технического регулирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Договором.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
4.1. Сдача и приемка работ осуществляется поэтапно в соответствии с Календарным графиком (Приложение № 2). После проверки соответствия работ требованиям настоящего Договора на каждом этапе подписывается акт о приемке выполненных работ.
4.2. Сдача и приемка результатов работы Заказчиком осуществляется по его месту нахождения объекта (Амурская область, Сковородинский район, с. Албазино, ул. Школьная, 47).
4.3. Заказчик в течение десяти дней от даты получения акта о приемке выполненных работ по Договору обязан направить Подрядчику подписанный акт или мотивированный отказ в подписании акта. При наличии мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения.
5. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
5.1. Подрядчик обязан:
5.1.1. Выполнить работы в соответствии с требованиями настоящего Договора и передать их Заказчику в предусмотренные настоящим Договором сроки с надлежащим качеством, с выполнением правил техники безопасности при проведении работ.
Результат работы должен обеспечивать полное соответствие техническому заданию Заказчика, его требованиям и пожеланиям относительно характера и порядка проведения работ.
5.1.2. Устранять недостатки в результатах выполненных работ, допущенные по его вине, своими силами и за свой счет. Недостатки и претензии к работе оформляются Актом о недостатках.
5.1.3. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения выполнения работ.
5.1.4. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.
5.1.5. Не передавать оригиналы или копии документов, полученные от Заказчика, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.
5.2. Подрядчик имеет право:
5.2.1. Подрядчик вправе по согласованию с Заказчиком досрочно сдать выполненную работу в целом в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.3. Заказчик обязан:
5.3.1. Передавать Подрядчику необходимую для выполнения работ информацию и документацию.
5.3.2. Принять результаты работ и оплатить их в установленный срок в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.4. Заказчик имеет право:
5.4.1. Проверить качество работ, в том числе и с привлечением (помимо штатных сотрудников) специалистов.
5.4.2. При обнаружении недостатков в ходе выполнения работ или после их приёмки назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора, потребовав полного возврата уплаченных по нему сумм и взыскав с Подрядчика убытки в полном объёме.
5.4.3. Досрочно принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы.
5.4.4. Проверять ход и качество выполнения Подрядчиком условий настоящего Договора и целевое использование средств, выделяемых для выполнения работ, требовать и получать материалы, подтверждающие исполнение условий Договора Подрядчиком.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотрено Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.
6.4. Уплата неустойки не освобождает виновную Сторону от выполнения обязательств по настоящему Договору.
6.5. В случае невыполнения (отказа от исполнения) обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик уплачивает неустойку (штраф) в размере 2% от цены Договора.
6.6. Подрядчик полностью несёт ответственность за выполнение правил техники безопасности при проведении работ. За вред, причинённый имуществу Подрядчика или его работникам, Заказчик ответственности не несёт.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут (землетрясение, наводнение, пожар, принятие законодателем ограничительных норм права и другие).
7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней, но не позже срока исполнения своих обязательств, установленных настоящим Договором, Техническим заданием и Календарным графиком, известить другую Сторону о наступлении действия или прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказательство наступления обстоятельств непреодолимой силы.
Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных государственных органов места, где наступили данные обстоятельства.
7.3. По прекращению действия обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде. При этом Сторона должна указать срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору.
Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.
8. УВЕДОМЛЕНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ
8.1. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим Договором, совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично или направлены заказной почтой, по телексу, телефаксу с последующим предоставлением оригинала или курьером по месту нахождения Сторон, иным адресам, указанным Сторонами.
8.2. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны.
8.3. Любое извещение или уведомление, направленное телексом или телефаксом, считается полученным Стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий день после отправки телекса или телефакса.
8.4. Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой или переданное лично, считается полученным в день вручения, если это рабочий день; если же этот день не рабочий, днем получения считается первый рабочий день, следующий за днем вручения.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
Стороны прилагают все усилия для достижения взаимовыгодной договоренности.
9.2 При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несёт Подрядчик
9.3. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) дней с даты получения претензии.
9.4. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в арбитражном суде Амурской области.
10. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР И ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
10.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
10.2. Внесение изменений и дополнений в Договор производится в порядке и случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
10.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.
10.4. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, относящейся к предмету настоящего Договора, ходу его выполнения и полученным результатам.
11.2. В части отношений между Сторонами, неурегулированной положениями настоящего Договора, применяется действующее законодательство Российской Федерации.
11.3. Об изменении адреса и банковских реквизитов стороны уведомляют друг друга в письменной форме в срок не более 5 (пяти) дней с даты таких изменений.
11.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
11.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора является Техническое задание (Приложение № 1) и Календарный график (Приложение № 2).
12. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
| Заказчик ________________/ ____________ | Подрядчик _____________/ _________________ |
Приложение №1
к договору №_____
от __________2011 г.
Техническое задание
на выполнение работ по художественному оформлению экспозиции филиала
ГУК «АОКМ» «Албазинский краеведческий музей», расположенного в
с. Албазино Сковородинского района Амурской области
Государственный заказчик: государственное учреждение культуры «Амурский областной краеведческий музей им. Г.С. Новикова-Даурского»
Юридический адрес: 675000 Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 165.
Общая площадь музейной экспозиции- 240 кв. м
Контактное лицо: Пастухова Елена Ивановна, тел. 8(4162) 524442
ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
| № п/п | Наименование работ, услуг | Кол-во |
| 1. | Монтаж и установка темно-синего зеркального натяжного потолка с встроенными светильниками с энергосберегающими лампами мощностью 60 Вт. (Схема 1.) | 240 кв. м. |
| 2. | Устройство и приобретение темно-синего ковролинового покрытия на резиновой основе | 240 кв. м |
| 3. | Изготовление и монтаж экспозиционных планшетов (2900мм*1000мм) из бруса и фанеры (или аналог), обтянутых тканью (габардин или аналог) определенного цвета (схема 2.) | 61 шт. |
| 4. | Монтаж, установка, настройка светильников с энергосберегающими лампами мощностью 40Вт с рассеянным светом на подвесных кронштейнах, закрепленных на потолке (Схема 1.) | 60 шт. |
| 5. | Монтаж, установка, настройка светильников с точечным светом (энергосберегающие лампы мощностью 40 Вт) на подвесных кронштейнах, закрепленных на потолке (Схема 1.) | 15 шт. |
| 6. | Изготовление и устройство диорамной конструкции для карты шириной 13000 мм, высотой 2900 мм (в соответствии с утвержденным проектом) | 45 кв. м |
| 7. | Установка пульта управления светом на посту администратора, позволяющего обеспечить раздельное включение (выключение) дежурного освещения, общего освещения экспозиционного зала, точечной и декоративной подсветки по разделам и комплексам экспозиции | 1 шт. |
| 8. | Изготовление наклонных витрин: высота общая 800 мм, в том числе высота подставки – 400 мм; высота стеклянного куба – 400 мм. Длина витрины – 800 мм, ширина – 400 мм, экран витрины – акрил, подсветка- встроенными светильниками с энергосберегающими лампами мощностью 40Вт. (Схема 3.) | 6 шт. |
| 9. | Изготовление малых витрин: высота общая 900 мм, в том числе высота подставки – 400 мм; высота стеклянного куба – 500 мм. Длина витрины – 800 мм, ширина – 400 мм, экран витрины – акрил, подсветка- встроенными светильниками с энергосберегающими лампами мощностью 40Вт. (Схема 4.) | 12 шт |
| 10. | Изготовление больших витрин: высота общая 2000 мм, в том числе высота подставки – 400 мм; высота стеклянного прямоугольника -1600 мм. Длина витрины- 800 мм, ширина- 400 мм, задняя стенка из оргстекла толщиной 8 мм (Схема 5.) | 8 шт. |
| 11. | Изготовление и монтаж выставочных пилонов из оргстекла (700 мм*2200 мм) (в соответствии с утвержденным проектом и эскизами) (Схема 6.) | 4 шт. |
| 12. | Изготовление специальных подставок для пилонов (в соответствии с утвержденными эскизами) (Схема 6.) | 16 шт. |
| 13. | Изготовление и монтаж стеклопакетов из оргстекла, оформленных в рамы, размерами 1500 х 700 мм. | 16 шт. |
| 14. | Изготовление специальных подставок и подиумов для представления объемных музейных предметов (экспонатов) | |
| Подиум дощатый 3000 х 1000 х 120 мм | 2 шт. | |
| Подиум для макетов 1000 х 1500 х 500 мм | 3 шт. | |
| Экспозиционный подиум 13000 х 430 х 120 мм | 1 шт. | |
| Подиум размещения экспонатов 1000 х 500 х 120 мм | 26 шт | |
| 15. | Набор, компоновка и монтаж фотоматериалов и документов в стеклопакетах | 52 шт. |
| 16. | Создание копии картины А. Сучкова «Оборона Албазина» размером 2900 х 1700 мм и оформление ее в раму (холст, масло, дерево) | 1 шт. |
| 17. | Изготовление и монтаж художественно оформленной карты Албазинского воеводства 1682 г. между несущими центральную балку колоннами) с помощью диорамной конструкции (металлический каркас, обшивка ГВЛ с двух сторон) размером 2900 х 13000 мм. (холст, масло) | 1 шт. |
| 18. | Изготовление и монтаж муляжа герба Албазинского воеводства. 1682 г. 1500 х 800 мм (пластик) | 1 шт. |
| 19. | Создание муляжа знамени Албазинского воеводства 1682 г. размером 1500 х 1000 мм. (ткань) | 1 шт. |
| 20. | Создание копии иконы Албазинской Божией Матери 1000 х 1500 мм (холст, масло) | 1 шт. |
| 21. | Создание копий гравюр 17 – 19 вв. с изображением русского царя Петра 1, дипломата Ф.А. Головина, императора китайской династии Цинь Кан Си, копию латинского текста Нерчинского договора, Святителя Иннокентия, копию текста Айгуньского договора, г. Нерчинск. 297 х 408 мм (бумага, графика) | 7 шт. |
| 22. | Создание живописной диорамы «Спасский монастырь»: а) создание живописного задника (холст, масло; 2900 х 2500 мм) б) создание объемного макета монастыря (дерево, 1000 х 2500 мм) | 1 шт. |
| 23. | Создание живописной диорамы «Земляная Албазинская крепость»: а) создание живописного задника (холст, масло; 2900 х 2500 мм) б) создание объемного макета крепости с муляжами кораблей, фигурами людей и рельефом местности (дерево, 1000 х 2500 мм) | 1 шт. |
| 24. | Изготовление и монтаж стен из тыновых бревен (высота 2900 мм, диаметр 200-240 мм ) | 14 шт. |
| 25. | Создание копии картины В.Е. Романова «Подписание Айгуньского договора 1858 г.» и оформление её в раму (холст, масло, дерево 1000 х 1500 мм) | 1 шт. |
| 26. | Создание портрета генерал-губернатора Восточной Сибири Н.Н. Муравьева-Амурского (холст, масло, дерево 600 х 800 мм) | 1 шт. |
| 27. | Создание муляжа знамени Амурского казачьего войска (ткань; 700 х 600 мм) | 1 шт. |
| 28 | Создание картины «Казачья атака» и оформление ее в раму (холст, масло, дерево 2000 х 1500 мм) | 1 шт. |
| 29. | Создание муляжа формы амурского казака XIX в. (шинель со знаками отличия есаула, гимнастерка, шаровары, сапоги, портупея, фуражка офицерская, погоны есаула) | 1 комплект |
| 30. | Изготовление фрагмента казачьей избы XIX в. размером 3 х 1 х 2,8 м, из бревен диаметром 20-24см, пол - из широких досок, толщиной 5-6 см, с полом, столом, лавкой, оконной рамой | 1 шт. |
| 31 | Изготовление копий исторических и политических плакатов формата А3 | 14 шт. |
| 32. | Изготовление карты, отражающей историю образования казачьих станиц в Приамурье. 1000 х 1000 мм | 1 шт. |
| 33. | Создание и изготовление художественных фотоколлажей (1600 х 2500 мм), оформленных в рамы: «Тыл и фронт», «Граница», «Албазино сегодня», «Репрессии» - 2 шт. | 5 шт. |
| 34. | Создание муляжа формы времен Великой Отечественной войны (гимнастерка, ремень, брюки, сапоги, пилотка) | 1 комплект |
| 35. | Сканирование, редактирование изображений музейных предметов (фотографии, документы) | 250 шт. |
| 36. | Фотопечать на холсте с подрамником «Современная жизнь албазинцев» размером 4000 х 2900 мм | 1 шт. |
| 37. | Изготовление и монтаж фрагмента интерьера 50-х гг. XX в. размером 3,0 х1,0х2,8 м. (стены из ГВЛ, обклеенные обоями, пол из досок ) | 1 шт. |
| 38. | Создание монтажных листов по экспозиционным комплексам | 14 шт. |
| 39. | Создание экспозиционных схем, диаграмм (путь движения посетителей, экспликация экспозиции, интерьер) | 4 шт. |
| 40. | Изготовление ведущих текстов, этикетажа | 150 шт. |
| 41. | Создание объемной диорамы с живописным задником «Растительный и животный мир северного Приамурья» размером 5000 х 2900 мм | 1 шт. |