Документация об аукционе на право заключить государственные контракты на выполнение ремонтно-строительных работ
| Вид материала | Документация об аукционе |
- М. А. Комкова документация об аукционе, 883.04kb.
- Инструкция по подготовке и проведению аукциона раздел, 5141.66kb.
- Инструкция для участников конкурса, 4540.83kb.
- Н. З. Сабиров «22» января 2009, 3673.49kb.
- Открытый конкурс на право заключить государственные контракты на выполнение работ, 533.61kb.
- Документация об открытом аукционе в электронной форме №60эа/11 на право заключения, 307.15kb.
- Аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению Размер обеспечения заявки, 8118.52kb.
- Проверены соответствие и правильность отражения требований нормативно-технической документации, 470.14kb.
- «Поставка книжной продукции во 2 квартале 2008г.», 1201.97kb.
- А. Д. Голиков "06" декабря 2007 г. Техническое задание, 94.61kb.
11.1. Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (Графика производства работ), качеством предоставленных Подрядчиком материалов, изделий, комплектующих и оборудования (далее - контроль и надзор за выполнением работ), не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
11.2. Для осуществления контроля и надзора за выполнением работ Заказчик назначает своего представителя, который имеет право беспрепятственного доступа на объект в любое время в течение всего периода ведения работ.
11.3. Заказчик не менее 2-х раз в месяц проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ.
11.4. Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иные недостатки (дефекты) выполненных работ, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику. Подрядчик обязан в сроки, определенные Заказчиком, устранить выявленные Заказчиком недостатки (дефекты) выполненных работ.
11.5. Заказчик вправе при необходимости заключить договор на авторский надзор с лицензированной проектной организацией.
11.6. Заказчик вправе привлечь иное лицо для осуществления технического контроля и надзора за выполнением работ.
12. СКРЫТЫЕ РАБОТЫ
12.1. Отдельные виды работ (устройство фундаментов, гидроизоляция, установка арматуры и закладных изделий в железобетонных конструкциях и т.п.), которые недоступны для визуальной оценки приемочной комиссией при сдаче объекта в эксплуатацию и скрываются последующими работами и конструкциями (далее - скрытые работы) предъявляются к осмотру и приемке до их закрытия.
12.2. Выполненные скрытые работы принимаются представителем Заказчика.и Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком выполненных скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ.
Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения приемки выполненных скрытых работ, но не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала проведения этой приемки. Если представитель Заказчика не явится к указанному сроку проведения приемки выполненных скрытых работ, то Подрядчик составляет односторонний акт освидетельствования выполненных скрытых работ и считает указанные работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных скрытых работ с Подрядчика не снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за счет Заказчика.
12.3. В случае, если представителем Заказчика в письменном виде предъявлены Подрядчику замечания по выполненным скрытым работам, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки представителя Заказчика для приемки указанных работ (пункт 12.1 настоящего Контракта). Если закрытие выполненных скрытых работ произведено Подрядчиком без уведомления Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик по требованию Заказчика обязан за свой счет открыть любую часть таких работ, а затем – закрыть ее.
13. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
13.1. Расчет за выполненные работы производится по факту выполнения работ, на основании акта формы КС-2, в течение10 календарных дней.
14. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
14.1. Строящийся объект является собственностью Заказчика независимо от того, оплачены работы полностью или частично.
14.2. Подрядчик не имеет права продавать или передавать объект или отдельную его часть, а также проектную документацию или отдельную ее часть иным лицам, а также осуществлять переуступку права требования долга за выполненные работы иным лицам без письменного разрешения Заказчика.
15. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
15.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
15.2. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости работ в согласованный Заказчиком срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.
15.3. Превышения Подрядчиком проектных объемов работ оплачиваются Подрядчиком за свой счет.
15.4. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения отдельных видов работ, предусмотренных Графиком производства работ (Приложение №3) и срока окончания всего комплекса работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,5 % от Цены Контракта за каждый день просрочки.
15.5. За нарушение Подрядчиком сроков устранения недостатков (дефектов) выполненных работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,5% от стоимости работ, ненадлежащее выполнение которых привело к возникновению недостатков (дефектов), за каждый день просрочки.
15.6. В случае не предоставления Подрядчиком нового обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту в случаях и в соответствии с пунктами 20.3.1 и 20.3.2. настоящего Контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от Цены Контракта.
15.7. В случае расторжения или прекращения действия настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным пунктами 19.2 и 19.3 настоящего Контракта, а также в случае расторжения настоящего Контракта по инициативе Подрядчика по причинам, не связанным с исполнением Заказчиком обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 % от Цены Контракта.
15.8. Предусмотренные пунктами 15.4 – 15.7 настоящего Контракта неустойки могут взыскиваться Заказчиком в одностороннем порядке путём уменьшения оплаты за выполненные работы на сумму подлежащей уплате неустойки и (или) за счет суммы предоставленного Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту.
15.9. В случае, если Заказчиком была установлена необходимость консервации объекта, то Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные им до момента приостановления работы и понесенные им затраты, при этом Подрядчик должен предоставить все необходимые документы и расчеты по затратам.
15.10. За нарушение Заказчиком обязательств по оплате выполненных работ Подрядчик вправе потребовать уплаты пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неоплаченных работ за каждый день просрочки.
16. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
16.1. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
16.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются возникшие после заключения настоящего Контракта непредвиденные, неотвратимые и непреодолимые для Сторон события чрезвычайного характера (пожар, наводнения и другие стихийные бедствия, военные действия или террористические акты), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами обязательств по настоящему Контракту. Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается на период действия этих обстоятельств.
16.3. Стороны незамедлительно извещают другие Стороны о начале и окончании действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту.
17. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ
17.1. Любые изменения к настоящему Контракту составляются в письменной форме в виде дополнительного соглашения и подписываются представителями Сторон.
17.2. Подрядчик без согласования с Заказчиком не имеет права изменять проектные решения по настоящему Контракту.
18. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
18.1. Спорные вопросы, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
18.2. В случае не урегулирования споров посредством переговоров они подлежат
передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Псковской области.
19. РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ КОНТРАКТА
19.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
19.2. Настоящий Контракт в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации может быть расторгнут по требованию Заказчика по следующим основаниям:
19.2.1. Несоблюдение Подрядчиком требований по качеству работ;
19.2.2. Непредоставление Подрядчиком нового обеспечения обязательств по настоящему Контракту в случаях и в соответствии с пунктами 20.3.1 и 20.3.2 настоящего Контракта;
19.2.3. Если отступления от условий настоящего Контракта или иные недостатки (дефекты) выполненных работ не были устранены в порядке, установленном настоящим Контрактом, либо являются существенными и неустранимыми.
19.3. Если Подрядчик не приступил к исполнению настоящего Контракта в срок согласно п. 3.1. настоящего Контракта или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе в одностороннем порядке на основании пункта 2 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации отказаться от исполнения настоящего Контракта.
19.4. Заказчик может в соответствии со статьей 717 Гражданского кодекса Российской Федерации в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения настоящего Контракта, уплатив Подрядчику часть Цены Контракта пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.
20. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
Страховые случаи:
- некачественно выполненные работы
- нарушение сроков отдельно выполненных работ
- нарушение сроков исправления дефектов
- нарушение срока сдачи всего комплекса работ
- применение материалов, не соответствующих требованиям аукционного задания.
20.1. Исполнение обязательств Подрядчика по настоящему Контракту обеспечивается (выбрать нужный вариант):
- передачей Заказчику в залог денежных средств в размере __ рублей, что составляет ---% от начальной (максимальной) цены Контракта (платежное поручение от ___ № _________________________________________;
(наименование банка)
- банковской гарантией от ______ № _____, выданной _______________, сроком действия до ___, в размере _______ рублей, что составляет 10% от начальной (максимальной) цены Контракта;
- договором страхования ответственности от ______ № ____, __________________________
(наименование страховой компании)
сроком действия до ____, в размере ___ рублей, что составляет 10% от начальной (максимальной) цены Контракта.
20.2. Документы, подтверждающие оформление Подрядчиком обеспечения исполнения настоящего Контракта, предоставляются Заказчику до подписания настоящего Контракта.
20.3. Требования к обеспечению исполнения настоящего Контракта:
20.3.1. Банковская гарантия должна быть безусловной, безотзывной и должна содержать указание, что банк – гарант, гарантирует заказчику – бенефициару, безусловно, выплатить сумму, составляющую размер обеспечения исполнения Контракта или суммы в пределах размера обеспечения исполнения Контракта в случае, если Подрядчик – принципал, не исполняет или ненадлежащим образом исполняет свои обязанности по Контракту.
Банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Контракт, в том числе указания на Стороны Контракта, предмет Контракта, срок действия Контракта и ссылку на протокол конкурса, как основание заключения Контракта.
Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.
Обязательным приложением к банковской гарантии является надлежащим образом заверенная копия генеральной лицензии банка, выдавшего банковскую гарантию, и копия договора о выдаче банковской гарантии, заверенная печатью Подрядчика.
Срок действия банковской гарантии должен на шесть месяцев превышать срок действия настоящего Контракта.
Если вследствие каких-либо причин банковская гарантия по настоящему Контракту перестала быть действительной, закончила своё действие или иным образом прекратила обеспечивать исполнение обязательств по настоящему Контракту, а указанные обязательства не исполнены, Подрядчик в течение 5 рабочих дней со дня наступления указанного выше обстоятельства обязан предоставить Заказчику новое обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту в соответствии с требованиями настоящего раздела в размере 10% от начальной (максимальной) цены Контракта за вычетом взысканной в соответствии с пунктом 15.8 настоящего Контракта в случаях, предусмотренных пунктами 15.4 -15.6 настоящего Контракта, суммы обеспечения обязательств по настоящему Контракту.
20.3.2. Договор страхования ответственности по настоящему Контракту должен содержать указание на настоящий Контракт, в том числе указания на Стороны Контракта, предмет Контракта, сроки действия Контракта, ссылку на протокол конкурса как основание заключения Контракта, сумму, на которую страхуется ответственность Подрядчика.
Подрядчик страхует свою ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по настоящему Контракту. Договор страхования ответственности должен быть заключен в пользу Заказчика, то есть Заказчик должен быть указан в договоре страхования ответственности по настоящему Контракту в качестве выгодоприобретателя.
Договор страхования ответственности должен предусматривать условие признания случаев, предусмотренных пунктами 15.4 – 15.7 настоящего Контракта, страховыми случаями без судебного разбирательства.
Договор страхования ответственности должен предусматривать условие о том, что сумма страхового возмещения в случаях, предусмотренных пунктами 15.4 – 15.7 настоящего Контракта, уплачивается независимо от взыскания убытков.
В договоре страхования ответственности должна быть предусмотрена обязанность Страховщика при наступлении соответствующего страхового случая выплатить страховое возмещение в размере, предусмотренном соответствующим пунктом раздела 15 настоящего Контракта в бесспорном порядке по требованию Заказчика.
Обязательным приложением к договору страхования являются заверенные страховой организацией правила, по которым произведено страхование ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, и документы, подтверждающие оплату страховой премии Страховщику.
Срок действия договора страхования должен не менее чем на шесть месяцев превышать срок действия настоящего Контракта.
Договор страхования должен содержать указание на согласие Страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования.
Если вследствие каких-либо причин договор страхования ответственности по настоящему Контракту перестал быть действительным, закончил своё действие или иным образом прекратил обеспечивать исполнение обязательств по настоящему Контракту, а указанные обязательства не исполнены, Подрядчик в течение 5 рабочих дней со дня наступления указанного выше обстоятельства обязан предоставить Заказчику новое обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту в соответствии с требованиями настоящего раздела в размере 10% от начальной (максимальной) цены Контракта за вычетом взысканной в соответствии с пунктом 15.8 настоящего Контракта в случаях, предусмотренных пунктами 15.4 -15.6 настоящего Контракта, суммы обеспечения обязательств по настоящему Контракту.
20.3.3. В случае обеспечения исполнения настоящего Контракта в форме передачи в залог Заказчику денежных средств Подрядчик перечисляет сумму залога денежных средств, указанную в пункте 20.1 настоящего Контракта на счет, указанный Заказчиком. Назначение платежа: «Средства во временное пользование».
Заложенные денежные средства возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение десяти рабочих дней со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.
21. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
21.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, ставшие им известными в связи с исполнением настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия обеих Сторон. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся строящегося объекта, в СМИ без письменного разрешения Заказчика.
21.2. Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме в виде электронного письма, факсимильного сообщения, телефонограммы или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу.
21.3. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в тексте настоящего Контракта, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон, имея в виду необходимость защиты их охраняемых законом прав и интересов, Стороны будут руководствоваться нормами действующего законодательства Российской Федерации.
21.4. Настоящий Контракт имеет следующие приложения, которые являются его неотъемлемыми частями:
Приложение № 1 к контракту: « Техническое задание»;
Приложение № 2 к контракту: «Ведомость объемов работ»;
Приложение № 3 к контракту: «График производства работ»;
Приложению № 4 к контракту: «Смета».
21.5. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до исполнения Сторонами всех своих обязательств.
22. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
180001 г. Псков, ул. Некрасова-25
ИНН 6027087761 КПП 602701001
УФК по Псковской области, л/с 03804004371
Р/с 40201810200000010006
ГРКЦ ГУ Банка России по Псковской области
Г. Псков БИК 045805001
ПОДРЯДЧИК: