II. Требования к Участникам открытого запроса предложений

Вид материала

Раздел Пусконаладочные работы
Автоматическое отключение вентиляции и конд-ия
Раздел ПНР
Vii. проект договора
Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»
1. Предмет договора
2. Стоимость работ по договору и порядок расчетов
3. Обязательства подрядчика
4. Обязательства заказчика
5. Сроки выполнения работ
6. Производство работ
7. Охрана работ
8. Форс – мажор
9. Приёмка законченного строительством объекта
11. Лицензии (сертификаты)
12. Ответственность сторон
13. Расторжение договора
14. Заключительные положения

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6 7

Раздел Автоматизация


232	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	шт.	1
233	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1	шт.	2
234	Прибор сигнализирующий емкостной	шт.	1
235	Устройства промежуточные на количество лучей 1	шт.	1
236	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт.	12
237	Конструкция для установки извещателя	шт.	12
238	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт.	2
239	Конструкция для установки извещателя	шт.	2
240	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей	шт.	2
241	Транспарант световой (табло)	шт.	7
242	Прибор сигнализирующий емкостной. Считыватель	шт.	2
243	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	2,8
244	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м	0,4
245	Провод в коробах, сечением до 6 мм2	100 м	2,4
246	Провод в коробах, сечением до 35 мм2	100 м	0,4
	Раздел Пусконаладочные работы
247	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 40	система	1
248	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 40 до 79 добавлять к <норме/расценке> 02-01-002-07	канал	4
	Автоматическое отключение вентиляции и конд-ия
	Раздел Монтаж
249	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт.	1
250	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	шт.	1
251	Устройства промежуточные на количество лучей 10	шт.	3
252	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный	10 лучей	1
253	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм	100 м	1
254	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм. Прим. прокладка мини-канала	100 м	0,06
255	Провод в коробах, сечением до 6 мм2	100 м	1,8
256	Прокладка кабеля, масса 1 м до 1 кг, по стене бетонной	100 м	6
257	Прокладка кабеля, масса 1 м до 3 кг, по стене бетонной	100 м	0,1
	Раздел ПНР
258	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2	система	1

VII. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР №_________________

на выполнение строительно-монтажных работ по размещению «Центра формирования федеральных мультиплексов».

г. Москва «___ » _______ 2011 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», именуемое далее «Заказчик», в лице Первого заместителя Генерального директора по экономике и финансам Алексея Юрьевича Попова, действующего на основании доверенности от 31.12.2010г. № ДТ-08/585, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора ______________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение подрядных строительно-монтажных работ по размещению «Центра формирования федеральных мультиплексов».
Подрядчик обязуется выполнить собственными и привлечёнными силами и средствами работы по реконструкции объекта в соответствии с условиями Договора и проектной документацией, включая возможные работы, определённо в нём не упомянутые, но необходимые для полной реконструкции объекта и нормальной его эксплуатации.
Основанием для заключения настоящего Договора является Протокол рассмотрения заявок от «___» ______________ года, (Приложение № 1).

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Цена Договора в соответствии с Протоколом соглашения о договорной цене на выполнение строительно-монтажных работ (Приложение № 2) и Ведомости стоимости работ (Приложение №3) составляет ________ (______________) руб. __ коп., в том числе НДС 18% - _____________ (_____________________) ____ коп.
Цена Договора включает в себя средства на покрытие затрат, связанных с непредвиденными работами и затратами, в размере предусмотренном на эти цели проектно-сметной документацией.
Для организации работ, указанных в п. 1.1. настоящего Договора, Заказчик оплачивает Подрядчику аванс в размере 30% от стоимости работ, указанной в п. 2.1. договора в течение 10 (десяти) банковских дней с момента заключения договора.
Окончательный платеж в размере 70% об общей стоимости, указанной в п.2.1 настоящего договора, что составляет _________руб. (______________), в том числе НДС (18%) в размере ___________ руб. (__________) Заказчик перечисляет Подрядчику после подписания обеими Сторонами акта приемки законченной строительством объекта оформленного по унифицированной форме №КС14, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ № 100 от 11.11.1999 г. (далее – постановление Госкомстата), на основании счета и счета–фактуры, представленных Подрядчиком, в течение 10 (десяти) банковских дней c даты выставления счета Подрядчиком, а также подписания актов о приемке выполненных работ по форме №КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме №КС-3, утвержденные указанным выше постановлением Госкомстата.
Цена договора является твердой, при этом исключением в увеличении стоимости и сроков строительства или одного из параметров могут быть обстоятельства непреодолимой силы, а также правительственные постановления, распоряжения (указы) государственных органов, законы и прочие нормативные документы, принятые после подписания настоящего договора. Изменение цены договора, объемов всех, предусмотренных договором работ, оформляется дополнительным соглашением Сторон.
Документы для расчета за выполненные работы по объекту предоставляются Заказчику (Застройщику) после полного окончания и приемки работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков и сдачу всей исполнительной документации.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

Для выполнения работ по настоящему Договору ПОДРЯДЧИК в счёт стоимости, предусмотренной ст. 2, обязуется:

Выполнить все работы в объёме и в сроки, предусмотренные в настоящем Договоре и приложениях к нему, и сдать работы Заказчику.
Производить работы в соответствии с проектами, сметами, рабочими
чертежами, строительными нормами и правилами и разработанным собственными силами проектом производства работ (ППР).
Поставить на строительную площадку необходимые для выполнения работ
материалы, оборудование, электроизмерительную лабораторию для проведения пусконаладочных работ, конструкции, комплектующие изделия и строительную технику. Все поставляемые для строительства материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и другие документы должны быть представлены ЗАКАЗЧИКУ до проведения работ.
Возвести собственными силами и средствами на территории строительной
площадки все необходимые временные сооружения, для хранения материалов и
выполнения работ по настоящему договору.
Информировать Заказчика о заключении договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему договору и обеспечить контроль за ходом выполняемых ими работ.
Производить монтажные и пусконаладочные работы только квалифицированным персоналом, имеющим соответствующие свидетельства (сертификаты), выданные в установленном порядке и представить их копии до начала производства работ.
Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых
мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зелёных
насаждений и земли во время проведения работ, а также установить освещение.
Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на
объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.
Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к
ней уличной полосы.
Вывезти в недельный срок со дня подписания акта о приёмке завершённого
строительством объекта за пределы строительной площадки принадлежащие ему
строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты,
приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные
здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор в места,
указанные Заказчиком.
Выполнить в полном объёме все свои обязательства, предусмотренные в
последующих статьях настоящего Договора.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется:

Передать Подрядчику по акту, подписанному Подрядчиком и Заказчиком на период строительства объекта и до его завершения строительные площади, готовые для производства работ.
Передать ПОДРЯДЧИКУ проектно-сметную документацию.
Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке,
предусмотренном в ст. 2 настоящего договора.
Выполнить в полном объёме все свои обязательства, предусмотренные в
других статьях настоящего Договора.

Если Заказчик не выполнит свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, что приведёт к задержке выполнения работ по строительству объекта, то при документальном подтверждении Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку его сдачи в эксплуатацию.

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Срок выполнения работ – ________ месяца со дня подписания Договора Сторонами.
При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих
положение сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего
договора и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств,
первоначально согласованные сроки строительства продлеваются соразмерно этому
времени. Сроки и договорная цена в этом случае соответственно уточняются сторонами
в дополнительном соглашении.
Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

6. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

На устройства (контроллеры, модули и т.п.) автоматического управления (вентиляция и дымоудаление), устройства сопряжения оборудования систем противопожарной защиты с системой диспетчеризации Подрядчик должен предоставить Заказчику (Застройщику) сертификаты соответствия Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).
На оборудование для систем газового пожаротушения должно быть разрешение на применение, выданное Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ и сертификат соответствия, выданные ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России, которые Подрядчик обязан предоставить Заказчику до начала его монтажа.
Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на
строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения
осуществляет Подрядчик только в присутствии представителя Заказчика.
Подрядчик производит индивидуальное испытание смонтированного им
оборудования и принимает участие в комплексном его опробовании.
Подрядчик письменно за два дня до начала приёмки извещает
Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.

Их готовность подтверждается двухсторонними актами промежуточной приёмки ответственных конструкций и актов освидетельствований скрытых работ.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесённого в журнал производства работ.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию ПОДРЯДЧИК обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить её.

В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счёт Подрядчика.
Подрядчик ведёт журнал производства работ, в котором отражается весь
ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с
производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика, а также ведет прочую документацию, необходимую для производства строительных работ, предусмотренную законодательством.
Еженедельно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворён ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает своё мнение в журнале. Подрядчик обязуется в трёхдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.
Заказчик назначает своего представителя на строительстве, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приёмку по акту выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также проводит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям договора и проектной документации.

Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства.

7. ОХРАНА РАБОТ

Подрядчик обеспечивает надлежащую охрану материалов, оборудования,
строительной техники и другого имущества на территории ограждённой строительной
площадки от начала работ до завершения строительства и приёмки Заказчик (Застройщик) завершённого строительством объекта.
Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также
материалов, оборудования и другого имущества после приёмки объекта несёт
Заказчик.

8. ФОРС – МАЖОР

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которое Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: война, восстание, землетрясение, наводнение, пожар или правительственные постановления, распоряжения (указы) государственных органов, законы и прочие нормативные документы, принятые после подписания настоящего Договора и препятствующие его исполнению.
Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в
срок 10 (десяти) дней уведомить другую Сторону о наступлении действия подобных
обстоятельств в письменной форме. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть
подтверждены компетентным органом или организацией. Информация должна
содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по настоящему Договору, а также на срок исполнения обязательств.
По прекращении действия указанных обстоятельств, Сторона должна без промедления известить об этом в письменном виде другую Сторону. При этом Сторона должна указать срок, в который предполагается исполнить обязательства по
настоящему Договору.
В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок
выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени,
в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
Несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на
вышеперечисленные обстоятельства как на основание, освобождающее её от
ответственности за неисполнение обязательств.
Если состояние невыполнения обязательств длится более двух месяцев, то каждая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор по согласованию сторон без обязанности возместить другой Стороне возможные убытки, известив об
этом другую Сторону за 30 дней до даты расторжения. При этом ПОДРЯДЧИК не
позднее, чем за 10 дней до даты расторжения настоящего Договора, указанной в
извещении, возвращает Заказчику полученный аванс пропорционально объёму невыполненных работ и имущество Заказчика.

9. ПРИЁМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

Приёмка работ осуществляется после выполнения Сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату подписания Договора.
Подрядчик передаёт Заказчику за пять дней до начала приёмки завершённого строительством объекта четыре экземпляра исполнительной документации, сброшюрованной в тома и два экземпляра в электронном виде (1 экземпляр в формате DWG (для чертежей) и DOC (для текстовых документов), 1 в формате PDF).
Приёмка объекта проводится в течение 10 дней после даты получения
Заказчиком письменного извещения ПОДРЯДЧИКА о его готовности.
До сдачи объекта Подрядчик несёт ответственность за риск случайного
его уничтожения и повреждения.
Заказчик в течение 10 рабочих дней осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы или направляет обоснованный отказ.
По результатам приемки Объекта оформляется Акт приемки Заказчиком законченного строительством Объекта по форме №КС-14 утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11 ноября 1999 года N 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ" (далее - постановление Госкомстата). После подписания Сторонами акта приемки Объекта, Подрядчик представляет Заказчику акты о приемке выполненных работ, оформленные по унифицированной форме №КС-2, и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3, утвержденные указанным выше постановлением Госкомстата, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение и необходимые для оплаты счета-фактуры (акты на скрытые работы, журналы и другие документы).
Подрядчик по акту обязан подготовить Объект к вводу в эксплуатацию, обеспечив выполнение индивидуальной и комплексной апробации инженерно-технического оборудования, производство пусконаладочных работ с пробной эксплуатацией.
Подрядчик совместно с Заказчиком предъявляет приемочной комиссии Объект в полной строительной готовности с комплектом исполнительной технической документации, включая исполнительную документацию на инженерные сети, и актом приемки.
Заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему Договору, в частности, предусмотренные пунктом 3.1 настоящего Договора.
Подписанные Заказчиком акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат не лишают его права представлять ПОДРЯДЧИКУ возражения по объему и стоимости работ по результатам проведенных уполномоченным контрольными органами проверок использования средств бюджета.

10. ГАРАНТИИ

Подрядчик гарантирует после выполнения Работ, предусмотренных Договором, достижение Объектами указанных в технической документации показателей строительства и возможности эксплуатации Объектов в соответствии с их прямым назначением на протяжении Гарантийного периода.
Подрядчик гарантирует проведение монтажных и пусконаладочных работ систем водяного пожаротушения совместно с инженерами завода изготовителя на весь период действия договора.
Подрядчик несет ответственность согласно законодательству Российской Федерации с соблюдением требований ст. 755 Гражданского кодекса Российской Федерации за недостатки (дефекты), обнаруженные в период выполнения работ и в течение гарантийного периода.
Гарантийный период непрерывной эксплуатации Объекта составляет 24 месяца с момента подписания Акта приемки законченного строительством Объекта Приемочной комиссией. Срок гарантии на выполненные Работы или отдельные их части, а также на поставленное оборудование продлевается на время, в течение которого Объект в целом или отдельные части соответственно не могли нормально эксплуатироваться согласно своему прямому назначению в связи с наличием недостатков, связанных с ненадлежащим исполнением Подрядчик своих обязательств по Договору.
Если в течение гарантийного периода будет обнаружено, что работа не выполнена или выполнена ненадлежащим образом, а также оборудование или объект не работают надлежащим образом, и это является следствием неудовлетворительного исполнения своих обязательств Подрядчиком, Подрядчик обязан за свой счет, своими средствами и/или силами привлеченных к выполнению работ субподрядчиков в безусловном порядке в согласованные Сторонами сроки устранить выявленные дефекты, если не докажет, что они произошли не по его вине.
Заказчик совместно с Подрядчиком в течение 3 (трех) календарных дней с момента обнаружения (выявления) недостатков (дефектов) составляют Акт о недостатках (дефектах).

Если Подрядчик не подписал или направил отказ от подписания Акта о недостатках (дефектах), определяющим документом для установления их наличия является Акт экспертного обследования, составленный Заказчиком с участием независимого эксперта. Указанное положение, как и подписание Акта о недостатках (дефектах), не лишает ПОДРЯДЧИКА права доказывать, что дефекты (недостатки) произошли не по его вине.

Если Подрядчик, в согласованные с Заказчиком сроки, не устранит выявленные дефекты и недостатки в работе, за которые Подрядчик несет ответственность по гарантийным обязательствам, то Заказчик вправе, без ущемления прав по гарантии, устранить такие дефекты и недостатки в работе за счет собственных средств с последующим взысканием с Подрядчик понесенных затрат.
Гарантия, предоставляемая Подрядчиком, не распространяется на случаи неправильной эксплуатации или механических повреждений Объекта, замены Заказчиком оборудования и материалов.
Подрядчик несет ответственность за все скрытые дефекты, которые не были выявлены к началу Гарантийного периода, если они связаны с некачественным выполнением Работ.

11. ЛИЦЕНЗИИ (СЕРТИФИКАТЫ)

11.1. Подрядчик обязуется нести все расходы, связанные с получением лицензий (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ и эксплуатации объекта, в объёмах своих поставок.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
В соответствии со ст. 704 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором, работа выполняется иждивением подрядчика - из его материалов, его силами и средствами. Таким образом, предоставление Заказчиком Подрядчику во временное пользование оборудования, не предусмотренного договором, для целей налогообложения прибыли будет признаваться безвозмездно оказанной услугой, увеличивающей налоговую базу подрядчика и не относящейся к расходам Заказчика. В случае повреждения городских инженерных сетей при выполнении работ, предусмотренных настоящим Договором, ПОДРЯДЧИК обязан восстановить их за свой счет.
Подрядчик не вправе передавать свои обязательства по договору. Заключение субподрядных договоров не изменяет обязательства Подрядчика по договору.
Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения/ненадлежащего исполнения субподрядчиками своих обязательств.
В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по выполнению того или иного этапа работ в сроки, установленные Календарным планом, Заказчик обязан потребовать от Подрядчика уплату неустойку в размере 0,1% от стоимости работ, подлежащих выполнению на соответствующем этапе выполнения работ, предусмотренном Календарным планом, на котором работы не были выполнены, за каждый день просрочки с момента направления Заказчиком Подрядчику уведомления о не выполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работ на соответствующем этапе, предусмотренном Календарным планом, до момента исполнения обязательств Подрядчиком по выполнению работ на соответствующем этапе, предусмотренном Календарным планом, в надлежащем объеме.
В случае нарушения своих обязательств по выполнению работ в объеме, предусмотренном Календарным планом, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости работ, подлежащих выполнению на соответствующем этапе выполнения работ, предусмотренном Календарным планом, на котором работы не были выполнены, за каждый день просрочки с момента направления Заказчиком Подрядчику уведомления о не выполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работ на соответствующем этапе, предусмотренном Календарным планом, до момента исполнения обязательств Подрядчиком по выполнению работ на соответствующем этапе, предусмотренном Календарным планом, в надлежащем объеме.
В случае выполнения работ ненадлежащего качества Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику (Застройщику) неустойку в размере 0,1% от стоимости выполненных работ ненадлежащего качества за каждый день с момента направления Заказчику (Застройщику) Подрядчику уведомления о ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работ на соответствующем этапе, предусмотренном Календарным планом, до момента устранения недостатков выполненных работ, оказанных услуг.
За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего Генеральному подрядчику или его субподрядчикам имущества и/или строительного мусора Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от цены настоящего Договора за каждый день просрочки.
Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
В случае расторжения договора по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств последний в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания соглашения о расторжении Договора уплачивает Заказчику неустойку в размере 5 (пяти) процентов от суммы невыполненных работ, предусмотренных договором.
В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов завышения объема выполненных работ и/или их стоимости Подрядчик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

13. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

13.1. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

13.2. Договор может быть расторгнут досрочно исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

13.3. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление другой стороне за 10 дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

13.4. В случае расторжения Договора по причине невыполнения Подрядчиком условий настоящего Договора, Подрядчик обязан в течении 3 банковских дней с даты подписания Акта взаиморасчетов перечислить на счет Заказчика сумму авансового платежа за вычетом стоимости принятых Заказчиком работ.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Договоре, применяются нормы действующего гражданского законодательства РФ.

14.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору возможны только в форме Дополнительных соглашений и считаются действительными, если они оформлены письменно и подписаны Сторонами.

14.3. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации, связанной с Договором, к которой могут быть отнесены любые данные, предоставленные Сторонами друг другу и о которых установлено, что они имеют конфиденциальный характер.

14.4. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора,
разрешаются арбитражным судом г. Москвы в установленном порядке.

14.5. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр для Подрядчика, один для Заказчика.

14.6. Приложения к данному Договору являются его неотъемлемой частью:

14.6.1. Приложение № 1. Протокол оценки и сопоставления заявок от «__» _________ 2012 года.

14.6.2. Приложение № 2. Протокол соглашения о договорной цене.

14.6.3. Приложение № 3. Ведомость стоимости работ.

14.6.4. Приложение № 4. Проектная документация

Blog

II. Требования к Участникам открытого запроса предложений