Техническое задание на проведение открытого запроса предложений предмет: право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту
| Вид материала | Техническое задание |
- Техническое задание на строительно-монтажные работы, проект Договора, а также последовательность, 22.51kb.
- Техническое задание на проведение открытого запроса предложений Предмет открытого запроса, 1039.25kb.
- Для проведения запроса предложений по выбору Генподрядчика, 551.57kb.
- 1. 1Общие сведения о процедуре запроса предложений, 1690.28kb.
- Извещение о проведении открытого запроса ценовых предложений, 124.85kb.
- Заказчик ОАО «Магаданэнерго», в лице генерального директора Милотворского, 243.78kb.
- Участнику открытого запроса предложений на право заключения договора поставки самоходного, 10.22kb.
- Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту, 1698.93kb.
- Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту, 1090.38kb.
- Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту, 1732.83kb.
| _________№___________ (указывается №, дата регистрации в отделе закупок УМТОиЛ) | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель директора по капитальному строительству филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» И.Д.Хайруллин «_____» ________________2010 г. |
СОГЛАСОВАНО:
И.о. заместителя директора по экономике
и финансам филиала
ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» В.А. Примакина
«_____» _______________21010 г.
Заместитель директора по техническим вопросам
- главный инженер филиала
ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» Я.И. Кармазин
«_____»_________________2010 г.
Техническое задание
на проведение открытого запроса предложений
предмет: право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:
Реконструкция ПС-110/35/6 кВ Егошиха
(Замена выключателей 6 кВ)
Производственное отделение «Пермские городские электрические сети»
Филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго»
Пермь, 2010г.
СОДЕРЖАНИЕ
1. Основание для проведения открытого запроса предложений
2. Организационно-технические требования к Участникам открытого запроса предложений
3. Требования к организации и ведению работ
4. Требования по обоснованию цены заявки
5. Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ
6. Перечень технических документов, предоставляемых Участниками в составе заявок открытого запроса предложений
7. Критерии выбора Победителя
8. Стартовая (лимитная) цена открытого запроса предложений
9. Вид строительства
10. Исходные данные
ПРИЛОЖЕНИЯ:
- Техническое задание на проектирование
- Методика оценки финансовой устойчивости Участников
- Проект договора на выполнение проектных и изыскательских работ
- Приложение № 1 к договору – техническое задание
- Приложение № 2 к договору подряда – календарный план выполнения проектно-изыскательских работ
- Приложение № 3 к договору подряда – протокол соглашения о договорной цене
1. Основание для проведения открытого запроса предложений:
1.1. Инвестиционная программа филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» на 2010 год.
1.2. ГКПЗ на 2010 год, закупка № 8, лот № 192.
1.3. Техническое задание на проектирование– приложение №1.
2. Организационно-технические требования к Участникам
Участник должен: не находиться в процессе реорганизации или ликвидации; его организационно-правовая форма должна соответствовать законодательству РФ. В отношении Участника не должно быть возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротству); на его имущество не должен быть наложен арест. Участник должен иметь оборот за последний завершенный период, равный периоду выполнения работ, сопоставимый с суммой договора либо превышающей ее; экономическая деятельность не должна быть приостановлена; не должен иметь убытки за последний завершенный финансовый год и квартал; а также удовлетворять следующим требованиям:
2.1. Участник должен быть членом саморегулируемой организации (СРО);
2.2. Наличие допуска СРО на право производства данного вида работ;
2.3. Наличие профессиональных знаний и опыта выполнения проектных работ по объектам, указанным в техническом задании;
2.4. Положительная деловая репутация (иметь не менее 3-х отзывов Заказчиков по предыдущим контрактам);
3. Требования к организации, ведению и качеству работ
3.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием на проектирование, с соблюдением требований законодательства.
3.2. Подрядчик должен принимать надлежащие меры воздействия для своевременного устранения обнаруженных представителем Заказчика и надзорными органами нарушений в процессе выполнения предпроектных и проектных работ.
3.3. Проектная организация несет ответственность за принятые проектные решения до момента ввода объекта проектирования в эксплуатацию.
3.4. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, Подрядчик должен немедленно поставить об этом в известность Заказчика.
3.5. Подрядчик обязуется не использовать какие-либо документы, поступившие от Заказчика, или иную поступившую от него информацию, кроме как в целях реализации настоящего технического задания, без предварительного письменного согласия Заказчика.
3.6. При необходимости привлечения Субподрядчиков, Подрядчик должен в обязательном порядке письменно согласовать с Заказчиком, привлекаемых к выполнению проектных работ субподрядных организаций.
3.7 При предъявлении окончательного акта выполненных работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику:
3.7.1. Экспертное Заключение по выполненным проектным работам, согласованное директором и главным инженером производственного отделения Пермские городские электрические сети;
3.7.2. Техническое задание на выполнение СМР по проектируемому объекту, согласованное с производственным отделением Пермские городские электрические сети (в части объемов выполняемых работ, а также ведомости оборудования и материалов).
4. Требования по обоснованию цены заявки
4.1. В обоснование цены заявки каждый Участник должен представить Таблицу оценки стоимости работ данного Технического задания, а также сметную документацию.
4.2. Цена заявки, объявленная Участником, признанным победителем, является окончательной и неизменной и включает в себя все расходы.
4.3. При необходимости выполнения дополнительных работ, стоимость которых не превышает 5% от стоимости договора, работы выполняются Подрядчиком без дополнительной оплаты.
4.4. В исключительных случаях по согласованию Сторон цена договора может быть уменьшена без изменения объемов выполняемых этапов работ в случае конъюнктурных изменений на рынке.
4.5. Изменение цены договора в случаях, предусмотренных п.п. 4.4. оформляется дополнительным соглашением к договору.
5. Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ
5.1. Условием платежей является представление Подрядчиком Заказчику:
5.1.1 Подписанных Подрядчиком и согласованных Заказчиком Актов выполненных работ, составленных согласно Ведомости договорной цены.
5.1.2. Счета-фактуры.
5.1.3. Документы, указанные в п.5.1.1., 5.1.2. предоставляются в срок не позднее 25 числа месяца окончания этапа работ.
.5.2. В случае не предоставления документов, подтверждающих оплату изыскательских работ, работ по согласованию проекта, Заказчик вправе уменьшить стоимость соразмерно стоимости работ, на которые Исполнителем не были представлены документы, подтверждающие оплату данных услуг.
5.3. Расчеты за выполненные работы производятся по истечении 6 (шести) месяцев с момента подписания Заказчиком Актов выполненных работ и получения Заказчиком счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями налогового законодательства.
5.4. Заказчик имеет право на досрочное исполнение обязательств по осуществлению платежей за выполненные работы в рамках настоящего договора.
6. Перечень технических документов, предоставляемых Участниками в составе заявок
6.1. Копия свидетельства (допуск СРО на право производства работ, указанных в настоящем техническом задании).
6.2. Смета на ПИР, согласно «Сборника базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты энергетики», с переводом в текущие цены.
6.3. Сведения об опыте выполнения аналогичных работ за последние 3 года.
6.4. Отзывы Заказчиков о выполнении аналогичных работ.
6.5. Календарный план этапов работ.
6.6. Анкета участника.
6.7. Подписанный договор подряда (в 2-х экземплярах) по форме и содержанию согласно прилагаемой к настоящему открытому запросу предложений форме, с наличием всех предусмотренных приложений. В договоре подряда в обязательном порядке следует указывать: стоимость выполняемых работ, сроки выполняемых работ, полные реквизиты Подрядчика.
7. Критерии выбора Победителя
| № | Наименование критерия | Ед. изм. | Весовое либо максимальное значение | Правила подсчёта баллов по критерию |
| 1 | Цена договора | Руб. | 35 | Заявка, имеющая наименьшую цену, признается лучшей. Ей присваивается наивысший балл. Остальным заявкам баллы присваиваются пропорционально отношению их цены к наилучшей цене в соответствии с формулой: Бi = Зl / Зi*Бm |
| 2 | Объем выполнения аналогичных работ за последние 2 года | Руб. | 15 | Заявка, имеющая наибольший объем, признается лучшей. Ей присваивается наивысший балл. Остальным заявкам баллы присваиваются пропорционально отношению их цены к наилучшей цене в соответствии с формулой: Бi = Зi/ Зl *Бm |
| 3 | Положительная репутация (количество отзывов от 3 до 7) | Шт. | 15 | Заявка, имеющая количество отзывов = 7, признается лучшей. Ей присваивается наивысший балл. Остальным заявкам баллы присваиваются пропорционально их отношению к наилучшей в соответствии с формулой: Бi = Зi/ Зl *Бm |
| 4 | Состав и квалификация персонала заявленного на организацию и выполнение работ (количество работников до 10 чел., имеющих необходимые для выполнения данной работы дипломы и сертификаты) | Чел. | 10 | Заявка, имеющая количество работников 10- признается лучшей. Ей присваивается наивысший балл. Остальным заявкам баллы присваиваются пропорционально их отношению к наилучшей в соответствии с формулой: Бi = Зi/ Зl *Бm |
| 5 | Гарантийные обязательства | Мес. | 10 | Заявка, имеющая наибольшие гарантийные обязательства, признается лучшей. Ей присваивается наивысший балл. Остальным заявкам баллы присваиваются пропорционально отношению их цены к наилучшей цене в соответствии с формулой: Бi = Зi/ Зl *Бm |
| 6 | Сроки выполнения работ с момента заключения договора | Кален. дней | 15 | Заявка, имеющая наименьшие сроки, признается лучшей. Ей присваивается наивысший балл. Остальным заявкам баллы присваиваются пропорционально отношению их цены к наилучшей цене в соответствии с формулой: Бi = Зl/ Зi *Бm |
Заявки, допущенные к участию в запросе предложений будут оценивать следующим образом:
Каждой заявке по отдельно взятому критерию присваиваются баллы: заявке имеющей лучшее значение по критерию присваивается наивысший предусмотренный таблицей балл. Остальным заявкам баллы присваиваются пропорционально их отношению к наилучшей в соответствии с формулой:
Бi = З1/ Зi *Бm
где Бi – балл присваиваемый i-той заявке
Зi – значение показателя в i-той заявке
З1 – значение показателя, признанного наилучшим
Бm – весовое значение балла по критерию.
Итоговый балл рассчитывается как сумма баллов заявки по всей совокупности критериев. Наилучшей признается заявка, сумма баллов в которой наиболее близка к 100.
8. Стартовая (лимитная) цена открытого запроса предложений:
Стоимость работ поручаемых Подрядчику в текущих ценах 1 кв. 2010 г. составляет: 1291,014 тыс.руб. (с НДС).
Стоимость работ в текущих ценах, объявленная Участником на выполнение объёма работ является окончательной и неизменной в течение всего периода исполнении договора. Источник финансирования – заемные средства.
9. Вид строительства:
9.1. Реконструкция.
10. Исходные данные:
10.1. Техническое задание на проектирование – приложение №1.
10.2. Сроки начала и окончания проектирования: начало проектирования – май 2010г., окончание проектирования – сентябрь 2010г.
Составитель технического задания: начальник ОПР УКС Филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго», Федосеева И.В., тел. (342) 239-94-13
Согласовано:
Директор
Производственного отделения ПГЭС
филиала ОАО «МРСК Урала»- «Пермэнерго» В.К.Федосеев
Начальник управления капитального строительства
филиала ОАО «МРСК Урала»- «Пермэнерго» А.В. Колмогоров
Приложение №3 к ТЗ на проведение открытого запроса предложений
ДОГОВОР № ______
на выполнение проектных и изыскательских работ
г. Пермь «____» ___________ 2010г.
ОАО «МРСК Урала», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» Жданова Олега Михайловича, действующего на основании доверенности № 11-2010 от 01.01.2010г., с одной стороны, и ________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________, действующего на основании ________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны» или по отдельности «Сторона», заключили по результатам проведения открытого запроса предложений на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ, на основании Протокола заседания Закупочной комиссии по оценке предложений и выбору Победителя от ________ № ______, заключили настоящий Договор о следующем:
- Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС-110/35/6 кВ Егошиха (Замена выключателей 6 кВ), в производственном отделении Пермские городские электрические сети филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго», а Заказчик обязуется принять результаты выполненных работ и оплатить их.
1.2. Технические, экономические и другие требования к выполняемым работам и (или) документации определены в Техническом задании (приложение №1 к настоящему договору).
1.3. Наименование, содержание, сроки выполнения работы, а также стоимость выполнения отдельных этапов по Договору определяются календарным планом (приложение №2 к настоящему Договору), составляющим неотъемлемую часть настоящего Договора.
1.4. Срок выполнения работ с «_____» _______________ 2010 г. по «______» _____________ 2010 г. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.
1.5. Работа считается выполненной только после подписания без разногласий (замечаний) Акта сдачи-приемки выполненных работ представителями Сторон.
2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ по настоящему Договору определена на основании протокола согласования договорной цены (приложение №3 к настоящему договору) и составляет _______ (_______________) рублей, кроме того, НДС (18%) в сумме ____ (___________) рубля. Всего: ______ (___________) рубля.
2.2. В случае если в период действия договора будет выявлена необходимость в дополнительных работах, объем которых не превышает 5% (Пять) процентов от стоимости настоящего Договора, такие работы должны быть выполнены Подрядчиком без дополнительной оплаты.
2.3. В случае не предоставления документов, подтверждающих выполнение определенных в приложении №1 к настоящему Договору видов работ Заказчик вправе уменьшить стоимость работ соразмерно стоимости работ, на которые Исполнителем небыли представлены документы, подтверждающие выполнение таких видов работ.
2.4. Оплата работ по настоящему Договору производится за фактическую выполненную работу после подписания без разногласий Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и не ранее предъявления Подрядчиком соответствующих счет-фактур.
2.5. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, который указан в настоящем Договоре.
2.6. Подрядчик обязуется выставить Заказчику счет-фактуру соответствующую положениям ст.169 НК РФ в срок не позднее 5 рабочих дней со дня выполнения работ. В случае если Подрядчик не выставил в установленный срок счет-фактуру, либо содержание счет-фактуры не соответствует требованиям ст.169 НК РФ Подрядчик обязан оплатить Заказчику неустойку в сумме налога на добавленную стоимость, которая могла бы быть предъявлена Заказчиком к в вычету или возмещению из бюджета при условии надлежащего оформления и предоставления счет-фактуры. Для целей применения настоящего пункта стороны признают, что понятие «выставил» означает изготовление и передачу Заказчику счет-фактуры. Стороны также признают, что для взыскания неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, Заказчик не обязан доказывать факт отказа налоговых органов в предъявлении вычетов или возмещения Заказчику из бюджета суммы НДС.
3. Сроки выполнения работ и порядок сдачи и приемки работ
3.1. Сроки выполнения работ, а в случае поэтапного выполнения работ сроки выполнения работ по каждому этапу установлены в календарном плане работ (приложение № 2 к настоящему Договору).
3.2. Сдача-приемка разработанной по настоящему договору документации происходит в следующем порядке:
3.2.1. Подрядчик в день завершения работ, направляет Заказчику уведомление о готовности работ, согласованный акт выбора земельного участка (и приложений к нему), а так же акт сдачи-приемки выполненных работ, с приложением 4 (Четырех) экземпляров разработанной документации на бумажных носителях (отчет по инженерным изысканиям выдается в двух экз.), а также т.ч. 1 (Один) экз. в электронном виде СD или DVD в формате AutoCAD. Текстовую и графическую части проекта представить в стандартных форматах Windows, MS Office, AutoCAD и Acrobat Reader. Сметную документацию в формате MS Excel либо другом числовом формате, совместимом с MS Excel, а также в формате программы «ГРАНД СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.
3.2.2. Приемка выполненных работ Заказчиком осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения документации. В указанный срок Заказчик обязан принять выполненные работы и подписать акт приема-передачи выполненных работ либо направить подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.
3.3. Основаниями для отказа является несоответствие документации требованиям законодательства Российской Федерации, государственным стандартам, требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем договоре.
3.4. В случае отказа Заказчика от приемки работ сторонами в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Истечение гарантийного срока в этом случае приостанавливается в момент получения Подрядчиком извещения и продлевается соответственно на период устранения дефектов, в течение которого Заказчик не мог использовать результат выполненных работ. В случае если Подрядчик своевременно не направит своего представителя, то Заказчик самостоятельно составляет и подписывает акт о выявленных дефектах и стороны настоящего Договора признают его действительным, не требующим подтверждения подписью и печатью Подрядчика.
3.5. Подрядчик обязан безвозмездно переделать техническую документацию и (или) провести дополнительные изыскательские работы. После устранения Подрядчиком всех замечаний, претензий, в согласованные сторонами сроки Заказчик подписывает акт приема-передачи выполненных работ и направляет его Подрядчику для выставления счета на оплату.
3.6. Датой исполнения обязательств Подрядчика по Договору в целом является дата подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
3.7. В случае досрочного выполнения работ, Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы.
3.8. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 10-дневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в 5-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ.
3.9. При предъявлении окончательного акта выполненных работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику:
3.9.1. Экспертное Заключение по выполненным проектным работам, согласованное директором и главным инженером производственного отделения Пермские городские электрические сети;
3.9.2. Техническое задание на выполнение СМР по проектируемому объекту, согласованное с производственным отделением Пермские городские электрические сети (в части объемов выполняемых работ, а также ведомости оборудования и материалов).
4. Обязательства сторон
4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ требуется допуск СРО, предоставить такой допуск Заказчику.
4.1.2. Своими силами и средствами выполнить работы по настоящему договору в соответствии с Техническим заданием и иными исходными данными на проектирование в полном объеме в сроки, указанные в п. 1.4. настоящего договора.
4.1.3. В сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором, передать Заказчику результаты работ с приложением подписанного со своей стороны акта сдачи-приемки выполненных работ.
4.1.4. Использовать полученные от Заказчика исходные данные, а также другую документацию и информацию только для достижения целей, предусмотренных настоящим Договором, не разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика.
4.1.5. Согласовывать готовую проектную документацию с Заказчиком и с инспектирующими органами, компетентными государственными органами и органами местного самоуправления.
4.1.6. Соблюдать требования, содержащиеся в Техническом задании и других исходных данных для выполнения работ по настоящему договору и вправе отступать от них только с согласия Заказчика.
4.1.7. Получить по разработанной документации положительное заключение экспертизы промышленной безопасности.
4.1.8. Безвозмездно откорректировать техническую документацию по замечаниям государственной экспертизы. При обнаружении недостатков в документации и (или) выполнении изыскательских работ
4.1.9. По требованию Заказчика безвозмездно доработать техническую документацию и (или) провести дополнительные изыскательские работы в установленный срок и возместить убытки, связанные с допущенными недостатками.
4.1.10. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в техническую документацию, если они не противоречат условиям настоящего договора, законодательству Российской Федерации.
4.1.11. В максимально короткие сроки и за собственный счет устранять недостатки разрабатываемой документации.
4.2. Подрядчик вправе:
4.2.1. Досрочно выполнить работы по Договору или отдельному этапу и передать результаты работ Заказчику на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Оплачивать работы в соответствии с условиями настоящего договора;
4.3.2. Оказывать Подрядчику содействие в согласовании готовой документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления;
4.3.3. Оказывать содействия Подрядчику в выполнении работ в рамках Договора.
4.3.4. Привлекать Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьими лицами в связи с недостатками составленной технической документации или выполнении изыскательских работ.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Потребовать досрочного расторжения настоящего договора, в случае утраты возможности дальнейшего финансирования работ по договору, выполнение работ с отступлением от графика, не соответствия качества требованиям Стандартов в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут имущественную ответственность в соответствии с настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
5.2. Заказчик является собственником переданной ему по настоящему Договору технической документации и распоряжается ею по своему усмотрению после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
5.3. Подрядчик возмещает Заказчику убытки, в чем бы они не выражались, связанные с ненадлежащим выполнением документации, в том числе за выявленные нарушения в процессе строительства, выражающееся в ее несоответствии техническому заданию (приложение 1 к настоящему Договору), иным, представленным Заказчиком, исходным данным, требованиям строительных норм и правил, правил устройства электроустановок и правил пожарной безопасности, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе объектов электросетевого хозяйства, реконструируемых на основе документации.
5.4. При нарушении сроков выполнения работ, Подрядчик выплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 0,1 процента от стоимости Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств до полного (надлежащего) исполнения обязательств.
5.5. В случае отказа Заказчика от договора вследствие недобросовестного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору, указанных в п.п 9.3. настоящего договора, Заказчик вправе начислить Подрядчику штраф в размере 15 % от общей стоимости работ, указанной в п.п 2.1 настоящего договора.
5.6. В случае расторжения настоящего договора по вине Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику все расходы, связанные с расторжением настоящего договора, а также расходы, которые Заказчик может понести при обращении к иной организации по поводу выполнения работ, указанных в п.п. 1.1. настоящего договора.
5.7. В случае отказа Подрядчика от исполнения настоящего договора, независимо от причины отказа, Подрядчик обязуется вернуть все ранее уплаченные Заказчиком денежные средства, в том числе и за работы выполненные на день отказа.
5.8. Подрядчик обязуется уплатить начисленные пени в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения претензии.
5.9. Уплата пеней не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
6.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.
6.3. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 20 (двадцать) календарных дней с момента ее направления.
6.4. В случае неурегулирования споров в претензионном порядке все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления (решения Третейского суда при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» являются обязательными и окончательными и оспариванию не подлежат") или в Арбитражном суд Пермского края по выбору Заказчика.
7. Форс-мажорные обстоятельства
- Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, наступление которых сторона, не исполнившая обязательство частично или полностью, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.
- Сторона, для которой создались форс-мажорные обстоятельства, в течение 10 (десяти) дней должна уведомить другую сторону о наступлении таких обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.
- Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
8. Права на результаты творческой деятельности и результаты работ
8.1. Все имущественные права на результаты работ, изложенные в любых отчетных документах и переданные заказчику принадлежат Заказчику с момента подписания акта приема передачи выполненных работ (этапов работ).
8.2. Все права на результаты творческой деятельности созданные в процессе выполнения работ по настоящему договору принадлежат Заказчику.
8.3. Подрядчик не вправе продавать и/или передавать результаты выполненных работ по договору или их часть третьим лицам без письменного разрешения Заказчика.
9. Изменение, прекращение и расторжение Договора
9.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
9.2. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, действующие на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов договоренности по срокам и стоимости работ могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
9.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления уведомления Подрядчику за 10 (десять) дней до даты предполагаемого отказа в случаях:
- если допущенные отступления от условий настоящего договора при выполнении работ по Договору или иные недостатки не были устранены Подрядчиком в установленный срок, либо являются существенными и неустранимыми
- задержки Подрядчиком начала работ более чем на 30 (тридцать) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
- исключения Подрядчика из членов саморегулируемой организации в соответствии с действующим законодательством РФ, других актов государственных органов или организаций, выдающих сертификаты и аттестаты, в рамках законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ;
9.4. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством.
10. Срок действия договора
10.1. Настоящий договор начинает действовать с момента его заключения до выполнения сторонами своих обязательств по Договору.
11. Заключительные положения
11.1. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
11.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
11.3. Настоящий Договор вступает в силу при подписании следующих Приложений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора:
- Техническое задание;
- Календарный план;
3) Протокол соглашения о договорной цене.
12. Адреса и реквизиты сторон:
| Заказчик: ОАО «МРСК Урала» 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.140 ИНН 6671163413; КПП 660850001 Филиал ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» 614990, г. Пермь, Комсомольский проспект, 48 ИНН 6671163413, КПП 591132001 Рас. счет 40702810400320700549 в филиале «Газпромбанк» (ОАО) г. Пермь ИНН банка 7744001497 КПП банка 590402001; БИК банка 045773808 Кор. Счет 30101810200000000808 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю. Производственное отделение Пермские городские электрические сети филиала ОАО «МРСК Урала»-«Пермэнерго» 6 14016, Пермский край, г.Пермь, ул.Камчатовская, 26 ИНН 6671163413 КПП 590432002 | Подрядчик: |
| Заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» О.М.Жданов | |
Приложение №1 к договору
от «____» ____________ 20__г. № ______________
Техническое задание
на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:
Реконструкция ПС-110/35/6 кВ Егошиха
(Замена выключателей 6 кВ)
1. Выполняемые работы:
1.1. Основные технико-экономические показатели:
ПС-110/35/6кВ «Егошиха»:
1.1.1. ЗРУ 6 кВ;
1.1.2. Количество выключателей 6 кВ установленных в ЗРУ - 6 кВ всего 34, в т.ч.:
- ВМП -10Э-3000/20 – 2 шт;
- ВМП – 10-2500/20 - 1 шт;
- ВМП – 10-1000/20 - 1 шт;
- ВВТЭ – М-10-630/20 -5шт;
- ВБКЭ-10-630/20 -1шт;
- ВМП – 10 600(630)/20 – 24шт.
1.2. Требования по выделению пусковых комплексов:
Предусмотреть 2 пусковых комплекса реконструкции ЗРУ-6кВ:
1.2.1. I пусковой комплекс - Замена масляных выключателей на вакуумные.
1.2.2. II пусковой комплекс - Замена существующих устройств РЗА отходящих линий 6 кВ.
1.3. Объём проектирования:
1.3.1. Выполнить проектирование реконструкции ЗРУ-6кВ ПС-110/35/6кВ «Егошиха».
1.3.2. Проект выполнить в соответствии с ПУЭ 2003 г. и СО 153-34.20.121-2006г.
1.3.3. I пусковой комплекс.
Проектом предусмотреть:
1.3.3.1. Вводные выключатели VD-4 25/4000 с трансформаторами тока типа ТЛШ -10 4000/5 0,5S в количестве 6 шт., учесть при проектировании выполнение пункта 2.1 технических условий от 24.12.2009г. № 0461-1/1818, выданных Управлением технологического присоединения филиала ОАО «МРСК Урала» «Пермэнерго»;
1.3.3.2. Секционный выключатель типа VD-4 25/2500 с трансформаторами тока типа ТЛШ-10 2000/5 0,5 в количестве 3 шт., учесть при проектировании выполнение пункта 2.1. технических условий от 24.12.2009г. № 0461-1/1818, выданных Управлением технологического присоединения филиала ОАО «МРСК Урала» «Пермэнерго»;
1.3.3.3. Выключатели отходящих фидеров ВВ/ТЕL-10-25/1000 – 25 шт, с блоками управления БУ/ТЕЛ-100/220-12-03А, учесть при проектировании выполнение пункта 2.1 технических условий от 24.12.2009г. № 0461-1/1818, выданных Управлением технологического присоединения филиала ОАО «МРСК Урала» «Пермэнерго»;
1.3.3.4. Запроектировать ОПН-6кВ с изоляцией из кремнийорганических материалов с цельной оболочной технологией изготовления. Тип ОПН выбрать расчетом с учетом требований «Методических Указаний РАО «ЕЭС России».
1.3.3.5. Замену существующих устройств РЗА на микропроцессорные терминалы защит Micom с протоколом связи МЭК61850 для вводов 6 кВ и СВ 6 кВ. Тип терминалов согласовать с МСРЗАИ. Предусмотреть на данных терминалах схему АВР-6 кВ.
1.3.3.6. Выполнить привязку существующей телемеханики к вновь монтируемым выключателям.
1.3.3.7. Выполнить привязку существующих устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики к вновь монтируемым выключателям на отходящих фидерах.
1.3.3.8. Предусмотреть затраты на демонтаж токоограничивающих реакторов №1,2 типа РБГ-10/2500-0,25.
1.3.4. II пусковой комплекс.
Проектом предусмотреть замену:
1.3.4.1. Трансформаторов напряжения на 1, 2 секциях шин и шинных мостах-6кВ типа НТМИ-6 на ЗНОЛ-6 в количестве 12 шт.
1.3.4.2. Существующих устройств РЗА отходящих линий 6 кВ и ТН 6 кВ на микропроцессорные терминалы защит Micom, с протоколом связи МЭК61850, тип терминалов согласовать с МСРЗАИ.
1.3.4.3. Проектом предусмотреть АЧР (3 очереди) и ЧАПВ на все отходящие фидера на терминалах ТН 6кВ.
1.3.4.4. Учесть вопросы электромагнитной совместимости нового и существующего оборудования.
1.3.4.5. Существующую дуговую защиту БССДЗ РУ-6 кВ привязать к новым терминалам защит, выключателям. При действии дуговой защиты должна соблюдаться селективность, предусмотреть действие УРОВ и запреты АВР и АПВ.
1.3.4.6. Проектом предусмотреть замену аппаратуры телемеханики «Гранит» на АКП «Исеть».
Сроки: начало - ___________ 2010 г., окончание - ___________ 2010 г.
2. Особые условия:
2.1. Проектно – сметную документацию представить в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе. Один экземпляр в электронном виде на CD, текстовую и графическую части проекта представить в стандартных форматах, обеспечивающих возможность чтения и редактирования (АutoCAD). Сметная документация предоставляется в формате MS Excel, а также в формате «Гранд Смета», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. Все бумажные экземпляры должны быть сброшюрованы. Согласования предоставляются в оригиналах.
2.2. Проектно-сметная документация предоставляется в объёме требований Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ 16.02.2008г. № 87 в редакции постановлениий правительства РФ № 427 от 18.05.2009г.и №1044 от 21.12.2009г.
2.3. Отдельными томами предоставить:
2.3.1. Ведомость объёмов работ.
2.3.2. Ведомость материалов.
2.3.3. Ведомость оборудования.
2.3.4. Обзорные чертежи.
2.3.5. Схемы включения, заземления.
(Ведомости оборудования и материалов также в обязательном порядке предоставляются в электронном виде в формате MS Excel).
2.4. На этапе формирования спецификации согласовать с филиалом ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» перечень материалов и оборудования, поставляемых заказчиком, исходя из условия, что оборудование полностью поставляется заказчиком.
2.5. Проект согласовать с производственным отделением Пермские городские электрические сети.
| Заказчик: ОАО «МРСК Урала» Филиал ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» Заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» О.М.Жданов | Подрядчик: |
Приложение №2 к договору
от «____» ____________ 20__г. № ______________
Календарный план выполнения проектно-изыскательских работ
по объекту: Реконструкция ПС-110/35/6 кВ Егошиха
(Замена выключателей 6 кВ)
Начало работ: «____»__________ 2010 г.
Окончание работ: «____»__________ 2010 г.
| № | Наименование этапа | Календарный план выполнения этапов в неделях ( месяцах) | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | … | ||
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| … | | | | | | | | |
Заказчик: Подрядчик_______________
Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Пермэнерго"
Заместитель генерального директора –
директор филиала ОАО «МРСК Урала» -
«Пермэнерго» О.М.Жданов
«_______»_________________________ 2010г.
Приложение №3 к договору
от «____» ____________ 20__г. № ______________
Протокол соглашения о договорной цене по выполнению проектно-изыскательских работ по объекту:
Реконструкция ПС-110/35/6 кВ Егошиха
(Замена выключателей 6 кВ)
(Заполняется подрядчиком)
Заказчик: Подрядчик_______________
Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Пермэнерго"
Заместитель генерального директора –
директор филиала ОАО «МРСК Урала» -
«Пермэнерго» О.М.Жданов
«_______»_________________________ 2010г.