Техническое задание на проведение открытого запроса предложений Предмет открытого запроса предложений

Вид материала

Техническое задание

Содержание ОАО «МРСК Урала 5. Цена Договора 7. Гарантийные обязательства 8. Обеспечение документацией, материалами и оборудованием 9. Порядок производства работ 10. Порядок сдачи-приемки работ 11. Право собственности 12. Страхование объекта 13. Имущественная ответственность 14. Обстоятельства непреодолимой силы 15. Разрешение споров между Сторонами 18. Особые условия 19. Заключительные положения 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина- Сибиряка, 140

Подобный материал:

• Техническое задание на проведение открытого запроса предложений предмет: право заключения, 298.51kb.
• Техническое задание на строительно-монтажные работы, проект Договора, а также последовательность, 22.51kb.
• II. Требования к Участникам открытого запроса предложений, 1155.28kb.
• 1. 1Общие сведения о процедуре запроса предложений, 1690.28kb.
• 1. 1Общие сведения о процедуре запроса предложений, 3991.42kb.
• Извещение о проведении открытого запроса ценовых предложений, 124.85kb.
• Заказчик ОАО «Магаданэнерго», в лице генерального директора Милотворского, 243.78kb.
• Инструкция по участию в открытом запросе предложений. 6 Общий порядок проведения запроса, 1401.37kb.
• 1. 1Общие сведения о процедуре запроса предложений, 870.28kb.
• Уведомление о проведении открытого запроса предложений, 28.38kb.

Приложение № 4

к техническому заданию

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ______

на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ


г. Екатеринбург «____» ____________ 2009г.

ОАО «МРСК Урала», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ПО Восточные электрические сети - филиала «Свердловэнерго» Скворцова Геннадия Петровича, действующего на основании доверенности № 428/2009 от 30.04.2009г с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________, действующего на основании ________________________________ с другой стороны, по результатам открытого запроса предложений на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объекту технологического присоединения:

«______________________________________________________________________»

«______________________________________________________________________»

ПО «Восточные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго», объявленного извещением на сайте B2b-energo от ___________ № __________ и на сайте ОАО МРСК Урала» от ____________, на основании Протокола заседания конкурсной комиссии по подведению итогов открытого запроса предложений от ___________ № __________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
   

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию Заказчика выполнить строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по объекту технологического присоединения: «_____________________________________________» ПО «Восточные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

1.2. Состав работ:

Подрядчик должен выполнить следующие работ:

- поставка оборудования и материалов;

- строительно-монтажные работы;

- пуско-наладочные работы.

1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором, в полном соответствии с разработанной проектно-сметной документацией: шифр ЕЕ -08-01, шифр ЕЕ -09-01, разработанной ООО «Электроинжиниринг» (далее по тексту настоящего договора - «Проект»),

1.4. Место выполнения работ: – Свердловская область, Городской округ Богданович. Свердловская область, Асбестовский городской округ.

1.5. Виды и объемы работ, а также требования к их выполнению определены в Конкурсной документации, Проекте и Ведомости согласования договорной цены (Приложение № 1 к Договору).

1.6. Подрядчик осуществляет работы, определенные в настоящем Договоре на основании Свидетельства: ________________________________.


2.Сроки выполнения работ

2.1. Начало выполнения работ – «_30_» _апреля _ 2010 года.

Окончание выполнения работ, в том числе подготовка Объекта к сдаче в эксплуатацию – «_30_»_июля _ 2010 года.

2.2. Сроки выполнения конкретных этапов работ определяются Графиком выполнения этапов работ (Приложение № 2) и согласованны сторонами настоящего договора.

Сроком завершения работ на Объекте является дата утверждения Акта ввода Объекта в эксплуатацию.

3. 
   Обязательства Подрядчика
   

По настоящему Договору Подрядчик обязуется:

3.1. Выполнить работы в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать результат работы Заказчику.

3.2. Производить работы в полном соответствии с проектной документацией, утвержденной Заказчиком, с соблюдением требований проекта производства работ, строительных норм и правил, действующего законодательства Российской Федерации, условиями настоящего Договора.

3. 
   Поставить на Объект необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику и инструмент, а также осуществить их приемку, разгрузку, складирование и охрану.
   
4. Нанимать и использовать за свой счет, технику необходимую для выполнения работ, в том числе специальную
   
5. Согласовывать с Заказчиком заключение Договоров с субподрядчиками, выполняющими более 5% объема работ.
   
6. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.
   

3.7. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды.

8. Обеспечить получение необходимых разрешений и оформление прав на использование прилегающей к строительной площадки территории для целей выполнения работ (доставки и складирования материалов и оборудования, проезда машин и т.п.). Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.
   
9. Вывезти в недельный срок со дня подписания акта ввода в эксплуатацию за пределы строительной площадки свои машины, оборудование, материалы и другое имущество.
   

3.10. Осуществлять в течение срока производства работ, до дня подписания акта ввода в эксплуатацию, охрану объекта, строительной площадки и находящихся на ней материалов и оборудования, используемых при осуществлении работ в соответствии с Договором. Подрядчик несет перед Заказчиком полную ответственность за сохранность указанного имущества, и в случае не обеспечения такой сохранности, вне зависимости от причин, Подрядчик обязан обеспечить восстановление имущества или проведение необходимых дополнительных работ на Объекте за свой счет.

3.11. На условиях, предусмотренных Разделом 12 настоящего Договора, заключить договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности (в том числе риска причинения вреда третьим лицам при проведении работ на объекте) в срок до _______.2010г. и представить Заказчику копию договора страхования или копию страхового полиса (иного документа, подтверждающего в соответствии с требованиями статьи 940 Гражданского кодекса Российской Федерации заключение договора страхования).

3.12. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

• возможности наступления неблагоприятных для Заказчика последствий в результате выполнения его указаний;
  
• иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, а также способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.
  

При этом Подрядчик при наступлении вышеуказанных чрезвычайных событий после незамедлительного уведомления Заказчика обязан принимать все возможные меры, направленные на ликвидацию последствий таких событий и предотвращение или минимизацию причиняемого ущерба объекту, вреда жизни и здоровью находящихся на объекте лиц.

3.13. Представить Заказчику техническую документацию на поставляемое оборудование (на русском языке) одновременно с передачей оборудования в монтаж для проведения работ по разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком рабочей документации в соответствии с Графиком выполнения работ (приложение 2 к настоящему Договору).

3.14. Передать Заказчику вместе с результатом работы всю исполнительную документацию, касающуюся эксплуатации и использования объекта в срок не позднее _________ 2010г.

3.15. Не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия со стороны Заказчика и в любом случае нести ответственность за результат работы этих лиц перед Заказчиком.

3.16. Не использовать какие либо документы, поступившие от Заказчика, или иную поступившую от него информацию, кроме как в целях реализации настоящего Договора, без предварительного письменного согласия Заказчика.

3.17. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

3.18. Подрядчик подтверждает, что он заключил настоящий Договор на основании должного изучения данных об объекте в представленной Заказчиком информации конкурсной документации. Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленными Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за должную оценку сложности и стоимости для успешного выполнения работ по объекту.

3. Обязательства Заказчика
   

Для реализации настоящего Договора Заказчик принимает на себя обязательства:

4.1. Представить Подрядчику по Акту приема-передачи проектно-сметную документацию по объекту:_____________________________________________________________.

4.2. Передать Подрядчику по акту приема-передачи, на период выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, строительную площадку, пригодную для осуществления таких работ.

4.3. Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном настоящим договором.

4.4. Осуществлять технический надзор за выполнением работ по настоящему Договору.

Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за выполнением работ по настоящему Договору вправе:

- заключать договоры на оказание услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с инженерными организациями;

- привлекать для осуществления контроля лиц, выполняющих разработку документации, для проверки соответствия ей выполняемых работ.

4.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

4.6. Обеспечить строительство материалами и оборудованием в соответствии с согласованным и утвержденным Перечнем материалов и оборудования Заказчика (Приложение №4), на условиях выполнения работ с использованием материалов и оборудования Заказчика.


5. Цена Договора

5.1. Цена Договора определяется в Ведомости согласования договорной цены (приложение № 1), которая составляет – ______ (_____________) руб. __ коп., кроме того НДС - ____________ (______________) руб. ___ коп.

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет – ___________ (___________) руб. __ коп.

5.2. Цена Договора является окончательной и неизменной до конца срока действия договора и включает в себя все расходы, в том числе на приобретение материалов и оборудования, выплату налогов, оплату всех прочих работ и затрат.

6. 
   Оплата работ и взаиморасчеты
   

6.1. Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения требования Заказчика обязан представить все необходимые документы, в том числе:

- копии договоров, заключенных между Подрядчиком и поставщиками, на поставку материалов, машин и оборудования;

- счета на оплату материалов и оборудования, выставленные Подрядчику поставщиками;

- платежные поручения на оплату материалов и оборудования;

- товарно-транспортные накладные, подтверждающие получение материалов и оборудования.

6.2. Выделенный в Календарном плане этап работ должен содержать законченный цикл работ. Расчеты за выполненные этапы работ производятся по факту их выполнения, при условии предоставления Подрядчиком Заказчику:

- подписанных Подрядчиком и согласованных Заказчиком Актов выполненных работ по форме № КС-2, составленных на основании проектно-сметной документации;

- справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3.

-исполнительных схем, подтверждающих факт и объём выполненных работ.

6.3. Подрядчик представляет Заказчику формы № КС-2 и справку № КС-3 (утверждённые Постановлением Госкомстата РФ от 11 ноября 1999 года №100) в срок не позднее 25 числа месяца окончания этапа работ.

6.4. При соблюдении условий, указанных в пункт 6.3. настоящего раздела, Заказчик в течение 3 рабочих дней должен подписать указанную справку (форма № КС-3) и акт (форма № КС-2) на законченный этап работ или представить мотивированный отказ от подписания. В случае подписания справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3 Подрядчик в течение двух дней представляет Заказчику к оплате счет и счет-фактуру на законченный этап работы.

6.5. Оплата за выполненные работы производятся по истечении 45 (сорока пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами актов сдачи-приёмки выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и получения Заказчиком счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями налогового законодательства.

6.6. Оплата по настоящему договору может производиться иными формами товарных и денежных зачетов в соответствии с действующим законодательством на основании дополнительных соглашений, подписываемых уполномоченными представителями сторон и являющихся неотъемлемыми частями настоящего договора.

6.7. Моментом оплаты является списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.

6.8. Если Подрядчик после завершения всех работ оставит на строительной площадке принадлежащие ему машины и механизмы строительные материалы, конструкции, и др. Заказчик имеет право задержать оплату выполненных Подрядчиком работ до даты освобождения им строительной площадки. В данном случае Заказчик имеет право на возмещение своих расходов, связанных с хранением имущества Подрядчика.


7. Гарантийные обязательства

7.1. Гарантии качества распространяются на все оборудование, конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.

7.2. На выполненные работы Подрядчик предоставляет Заказчику гарантийные обязательства на срок не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию. Гарантийный срок на приобретаемое оборудование и МТР должен соответствовать сроку, установленному заводом-изготовителем, но не менее 3 (трех) лет. Гарантийный срок на оборудование и МТР исчисляется с момента сдачи объекта в эксплуатацию.

7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки либо возмещает Заказчику затраты на их устранение.

При выявлении дефекта Подрядчик должен:

- обеспечить Заказчика необходимым техническими консультациями не позднее 1 (одного) часа со дня обращения последнего с использованием любых доступных видов связи;

- выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение 3-х дней.

Устранение дефектов, обнаруженных после установки оборудования, должно быть осуществлено в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня выявления дефекта.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 (десяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

7.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. В случае если экспертизой установлено, что дефекты возникли по вине Подрядчика, последний компенсирует стоимость экспертизы Заказчику.


8. Обеспечение документацией, материалами и оборудованием

8.1. Подрядчик принимает на себя обязательство по Поставке материалов и оборудования на объект в составе и количестве, определенном в Проекте и Приложении № 3 к настоящему Договору.

8.2. Все поставляемые для выполнения работ по настоящему Договору материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть представлены Подрядчику поставщиками не позднее, чем за 15 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

8.3. Риск случайной гибели или повреждения материалов и оборудования, доставленных на Объект, до момента подписания Акта приемочной комиссией несет Подрядчик.


9. Порядок производства работ

9.1. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале.

Форма журнала должна соответствовать типовой межотраслевой Форме
№ КС-6, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а, и согласовывается Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по Договору. Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем Заказчика.

9.2. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

9.3. Заказчик в 10-дневный срок со дня подписания Договора назначает своих представителей на объекте, которые от его имени совместно с Подрядчиком будут осуществлять приемку работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора и проектной документации, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ.

9.4. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком. Он может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

• увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор;
  
• исключить любую работу;
  
• изменить характер или качество, или вид любой части работы;
  
• выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения комплексной реконструкции объекта.
  

9.5. Подрядчик за свой счет обеспечивает осуществление в соответствии с требованиями нормативных технических документов авторского надзора за выполнением работ по настоящему Договору.

9.6. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и постоянные подсоединения построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.

9.7. За 14 дней до начала работы приемочной комиссии Подрядчик должен передать Заказчику исполнительную документацию (акты, протоколы, схемы, сертификаты, паспорта на оборудования и материалы и т.д.) с письменным подтверждением соответствия документации фактически выполненным работам, а также рабочие чертежи с отметкой разработчика проекта о внесенных изменениях, в соответствии со Строительными нормами и правилами.


10. Порядок сдачи-приемки работ

10.1. Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

Подрядчик письменно не позднее, чем за пять дней до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

Индивидуальное и комплексное опробование отдельных видов оборудования (разъединители, ограничители перенапряжений и т.д.) выполняется под руководством Заказчика. Результаты опробования оформляются актами приемки оборудования.

10.2. Приемка отдельных этапов работ осуществляется рабочей приемочной комиссией. Состав комиссии утверждается Заказчиком.

10.3. Результаты работы комиссии оформляются актами рабочих комиссий в установленном Заказчиком порядке.

10.4. Приемка объекта в целом осуществляется Приемочной комиссией. Состав комиссии утверждается Заказчиком.

Результаты работы Приемочной комиссии оформляются актами в установленном Заказчиком порядке.

10.5. В случае если Заказчиком при приемке работ будут обнаружены недостатки, Подрядчик своими силами и без увеличения цены Договора обязан в согласованный срок устранить выявленные недостатки.

При отказе Подрядчика от выполнения этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

11. Право собственности

11.1. Право собственности на результаты работ, выполненных Подрядчиком по настоящему договору, возникает у Заказчика в момент подписания актов выполненных работ формы КС-2, справок формы КС-3.

11.2. До момента приемки Заказчиком объекта в целом (п. 10.4. настоящего договора) все риски случайной гибели (повреждения) объекта и результатов работ, выполненных Подрядчиком по настоящему договору, вне зависимости от их приемки Заказчиком по актам выполненных работ формы КС-2, справкам формы КС-3, а также бремя содержания указанного имущества несет Подрядчик

Переход права собственности на результаты работ в соответствии с п.11.1. настоящего договора не освобождает Подрядчика от обязанности устранения недостатков работ, выявленных Заказчиком после подписания актов выполненных работ формы КС-2, справок формы КС-3, и иной ответственности за указанные недостатки, предусмотренной действующим законодательством и настоящим договором.

11.3. Подрядчик не имеет права продавать или передавать строящийся или построенный объект, или отдельную его часть, а также документацию на него третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

12. Страхование объекта

12.1. Подрядчик обязуется заключить договор комбинированного страхования рисков случайной гибели или случайного повреждения объекта, материалов, оборудования и другого имущества, используемого при выполнении работ и оказании услуги ответственности за причинение вреда третьим лицам при проведении монтажных работ на объекте (далее - договор страхования). Затраты на страхование включаются в смету подрядных работ в размере, не превышающем 1% (одного процента) от полной стоимости работ по договору подряда, определенной по набору глав 4-8 Сводного сметного расчета. Страховая защита рисков ответственности при проведении подрядных работ оформляется договором страхования, подписанным Подрядчиком и страховой компанией в 3-х подлинных экземплярах по одному для каждой из Сторон и для Заказчика.

12.2. Страховая компания Подрядчика должна быть надежной и отвечать следующим требованиям:

1. 
   зарегистрирована на территории Российской Федерации;
   
2. размер оплаченного уставного капитала составляет не менее 500
   млн. рублей;
   
3. опыт работы на страховом рынке - не менее 5 лет;
   
4. размер собственного капитала - не менее 1000 млн. рублей;
   
5. отсутствие неисполненных предписаний органа страхового надзора, страховая организация не должна находиться в процессе ликвидации, банкротства или реорганизации, на ее имущество не должен быть наложен арест;
   
6. наличие отчетности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО);
   
7. текущий рейтинг надежности, присвоенный агентством «Эксперт РА», не ниже А++;
   
8. наличие опыта участия в страховании и/или перестраховании рисков предприятий российской электроэнергетики;
   
9. наличие лицензии на право проведения страхования монтажных рисков;
   
10. наличие облигаторной перестраховочной защиты огневых и технических рисков с емкостью не менее 50 млн. долларов США.
    

12.3. Страхование должно покрывать все риски прямого материального ущерба в результате воздействия какого-либо внешнего по отношению к имуществу вредоносного физического фактора, в том числе, но не ограничиваясь:

1. 
   пожара, взрыва, удара молнии, падения летательных аппаратов;
   
2. стихийных бедствий - бури, града, землетрясения, сели, схода снежных лавин, наводнения, обвала;
   
3. просадки грунта, подтопления грунтовыми водами;
   
4. преднамеренных действий третьих лиц, направленных на повреждение застрахованного имущества, кражи со взломом, грабежа и разбоя;
   
5. аварии инженерных сетей - водопровода, канализации, теплоснабжения;
   
6. ошибок при монтаже;
   
7. обрушения или повреждения Объекта, в том числе обваливающимися или падающими частями.
   

12.4. Страховое покрытие при страховании монтажных работ должно обеспечивать возмещение убытков и затрат, которые застрахованные лица могут понести в связи:

1. с причинением материального ущерба Подрядчику по застрахованному объекту, включая постоянные и временные строения и сооружения на строительной площадке;
   
2. с причинением материального ущерба Подрядчику по застрахованным материалам, строительным конструкциям и вспомогательному оборудованию строительной площадки (за исключением строительных машин и оборудования, которое может многократно использоваться Подрядчиком на других строительных объектах) на строительной площадке и в местах хранения за пределами строительной площадки, обозначенных в договоре страхования.
   

12.5. В дополнение к базовому страховому покрытию могут быть застрахованы убытки и расходы, которые Подрядчик может понести в связи:

1. с причинением материального ущерба Подрядчику по застрахованным объектам (имуществу) на строительной площадке или вблизи нее (за исключением имущества третьих лиц) и строительным объектам, принятым Заказчиком;
   
2. с причинением материального ущерба Подрядчику по застрахованным строительным машинам и оборудованию Подрядчика на строительной площадке (за исключением передвижных строительных машин при нахождении на дорогах общего пользования);
   
3. с выплатами компенсаций третьим лицам в случае причинения ущерба жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при производстве строительно-монтажных работ (гражданская ответственность перед третьими лицами);
   
4. с после пусковыми гарантийными обязательствами Подрядчика, включая затраты на устранение ошибок при строительстве и монтаже, исправление некачественных работ.
   

12.6. Договором страхования на основе отдельных лимитов должно быть предусмотрено возмещение дополнительных затрат, связанных с устранением последствий материального ущерба, а именно:

1. затрат на разборку поврежденного объекта, непригодного для дальнейшего строительства, и удаление строительного мусора;
   
2. затрат на оплату профессиональных услуг архитекторов, сюрвейеров, инженеров и других специалистов, если такие услуги необходимы для устранения последствий материального ущерба;
   
3. дополнительные расходы на оплату работ по ремонту поврежденного объекта в сверхурочное время, ночное время, в официальные праздники и выходные дни, а также транспортные расходы, вызванные срочностью проведения ремонтных работ.
   

12.7. Страховые суммы по договору страхования должны устанавливаться с учетом следующих требований:

1. 
   страховая сумма по подрядным работам должна быть равной полной стоимости работ, определённой Договором, включая стоимость материалов и оборудования, оплату труда, расходы по перевозке, таможенные пошлины, сборы;
   
2. страховая сумма по строительным машинам и оборудованию Подрядчика на строительной площадке должна быть равной новой восстановительной стоимости оборудования машин и оборудования;
   
3. страховая сумма по существующим объектам (имуществу) на строительной площадке или в непосредственной близости от нее может устанавливаться в размере, равном новой восстановительной стоимости имущества;
   
4. страховые суммы по возмещению дополнительных затрат, связанных с устранением последствий материального ущерба, устанавливаются соглашением Сторон, договора страхования но не более 2% (двух процентов) от полной стоимости работ, определенной Договором; выплата производится «по первому риску»;
   
5. страховая сумма по страхованию ответственности перед третьими лицами назначается по соглашению Сторон договора страхования, но не более 15% (пятнадцати процентов) от полной стоимости работ, определенной Договором.
   

12.8. Период страхования должен соответствовать периоду выполнения подрядных Работ от момента начала производства работ до момента приемки объекта Заказчиком. По покрытию после пусковых гарантийных обязательств период страхования может составлять 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода объекта в эксплуатацию.


13. Имущественная ответственность

13.1. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:

• за окончание работ после установленного срока по вине Подрядчика - пени в размере 0,2% от договорной цены объекта за каждый день просрочки;
  
• за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества - пени в размере 0,1% фактической стоимости работ по Договору за каждые 10 (десять) дней до фактического исполнения обязательства;
  

- за нарушение сроков, предусмотренных приложением 3 к настоящему Договору, - пени в размере 0,1% стоимости невыполненных работ (не поставленных материалов и оборудования, не оказанных услуг) за каждый день просрочки выполнения обязательств до фактического исполнения обязательств;

- за задержку в срок, предусмотренный соответствующим актом, устранения дефектов в работах и конструкциях - пени в размере 0,1% от стоимости работ и конструкций за каждый день просрочки.

13.3. Подрядчик обязуется уплатить начисленные пени в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня получения претензии.

13.4. Уплата пеней не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.


14. Обстоятельства непреодолимой силы

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

14.2. Если в результате возникновения обстоятельств непреодолимой силы результатам работ угрожает или был нанесен ущерб, то одна из Сторон обязана уведомить об этом другую в 7-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.

14.3. Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые ситуации, включая, но не ограничиваясь следующим:

а) война и другие агрессии (война объявленная или нет), мобилизация или эмбарго;

б) массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими опасными компонентами атомных взрывных устройств от любого источника;

в) восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти, гражданская война;

г) массовые беспорядки, столкновения, забастовки;

д) другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы.

Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами по настоящему Договору к исполнению настоящего Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.

14.4. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения настоящего Договора.

15. Разрешение споров между Сторонами

15.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

15.2. В случае нарушения одной из Сторон своих обязательств по настоящему Договору другая Сторона обязана ей направить в течение 30 (тридцати) дней соответствующую претензию с указанием нарушения и предложением о его устранении. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (десять) дней с даты её получения.

15.3. В случае не урегулирования споров в претензионном порядке все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области.

16. 
    Изменение, прекращение и расторжение Договора
    

16.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительным соглашением, становящимся с даты его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

16.2. Исполнение настоящего Договора может быть приостановлено по соглашению Сторон, в случае если Заказчиком была установлена необходимость консервации объекта. При этом Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до даты приостановления работы в 10-дневный срок со дня их приостановления.

16.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления уведомления Подрядчику за 30 (тридцать) дней до даты предполагаемого отказа в случаях:

• задержки Подрядчиком начала работ более чем на 30 (тридцать) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
  
• систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 60 (шестьдесят) дней;
  
• несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения Работ более чем на 30 (тридцать) дней;
  
• аннулирования лицензий на подлежащую лицензированию деятельность, других актов государственных органов или организаций, выдающих сертификаты и аттестаты, в рамках законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ;
  

16.4. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством.


17. Конфиденциальность

17.1. Стороны не вправе раскрывать третьим лицам представляемую друг другу

юридическую, финансовую и иную информацию, связанную с заключением и исполнением настоящего Договора, в случае, если Сторона, получившая такую информацию, заранее поставлена в известность, что для представившей такую информацию Стороны она является служебной или коммерческой тайной либо по иным причинам эта информация не должна раскрываться.

17.2. Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков) при условии сохранения конфиденциальности получаемой от Заказчика информации, при этом Подрядчик несет ответственность за действия (бездействие) таких лиц как за свои собственные.

17.3. Заявления для печати или иные публичные заявления любой из Сторон, связанные с условиями настоящего Договора, требуют предварительного письменного согласия другой Стороны.

17.4. Предусмотренные настоящим разделом Договора обязательства Сторон в отношении конфиденциальной информации действуют в течение 5 лет после прекращения действия настоящего Договора.

18. Особые условия

18.1. При необходимости выполнения дополнительных работ, стоимость которых не превышает сумму, предусмотренную ведомостью договорной цены на непредвиденные расходы, такие работы выполняются Подрядчиком без дополнительной оплаты

18.2. В нижеуказанных случаях цена настоящего договора может быть изменена, а именно:

18.2.1. При выявлении необходимости в изменении объемов выполняемых работ в пределах 15 % от стоимости настоящего договора;

18.2.2. Цена настоящего договора может быть уменьшена без изменения объемов работ в случае конъюнктурных изменений на рынке.

18.3. Изменение цены настоящего договора в случаях, предусмотренных п.10.2, оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.


19. Заключительные положения

19.1. Исполнение настоящего договора со стороны Заказчика осуществляют

Производственное отделение «Восточные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала»- «Свердловэнерго».

19.2. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

19.3. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

19.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон.

20. Перечень документов, прилагаемых к настоящему Договору.
    

Приложения к настоящему Договору:

1. Ведомость согласования договорной цены.

2. График выполнения этапов работ.

3. Перечень основного поставляемого оборудования.

4. Перечень оборудования, поставляемого Заказчиком.

20. Реквизиты и подписи Сторон
    

Заказчик: ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина- Сибиряка, 140		Подрядчик:
Почтовый адрес	623530, Свердловская обл., г. Богданович, ул. Ленина, 13 тел./факс (34376) 2-30-58
ОГРН	10566040000970
ИНН	6671163413
КПП КПП МРСК	663332002 660850001
р/счет	40702810228000002693
к/счет	30101810400000000952
Банк	Филиал ОАО «Внешторгбанк» г. Екатеринбург
БИК	046577952
ОКПО
ОКОГУ
ОКАТО
ОКФС
ОКОПФ
Директор ПО ВЭС _____________Г.П. Скворцов