Распоряжение 23. 11. 2009 г. Опроведении открытого аукциона №1285-р

Вид материала

Документы

Содержание Приложение №4 ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ. Приложение № 5 1. Предмет контракта 2. Цена контракта и порядок расчетов 3. Сроки и условия поставки 4. Качество и комплектность. гарантийные обязательства 5. Ответственность сторон 6. Действие обстоятельств непреодолимой силы 7. Порядок разрешения споров 8. Порядок изменения и расторжения контракта 9. Срок действия и прочие условия 10. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Подобный материал:

• О проведении открытого аукциона, 1363.56kb.
• Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на поставку канцелярских, 48kb.
• Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме, 25.69kb.
• Извещение о проведении открытого аукциона наименование аукциона, 1237.13kb.
• Извещение о проведении открытого аукциона №85А(08) на право заключить государственный, 433.13kb.
• Извещение о проведении аукциона, 444.25kb.
• Извещение о проведении открытого аукциона, 63.52kb.
• Извещение о проведении открытого аукциона № А424/09 по размещению муниципального заказа, 2510.33kb.
• Г г. Курск №286-ра Опроведении открытого конкурс, 47.41kb.
• Распоряжение 19 мая 2009 г. N 970-рп опроведении праздника "Последний звонок", выпускных, 146.29kb.

С иными условиями исполнения контракта, в т.ч. в части, касающейся количества товара, места, условий и сроков поставки товара, срока предоставления гарантии качества товара, формы, сроков и порядка оплаты, согласны.

Руководитель (должность): __________ ____________________

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение №4

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.

III Декларация соответствия участника размещения заказа требованиям действующего законодательства

Декларируем наше соответствие следующим обязательным требованиям.

- Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения – юридического лица и об открытии конкурсного производства;

- Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- Отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Примечание: участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.




Руководитель (должность): __________ ____________________

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 5

(ПРОЕКТ ПО ЛОТАМ №№ 1 - 15)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____

на ______________

(заключается по каждому лоту отдельно)


с. Сеченово « »__________________ 20__ год


Муниципальное образовательное учреждение Сеченовская средняя общеобразовательная школа, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Наумова Е.Г., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________, именуем__ в дальнейшем Поставщик, в лице _____________________________________________________________, действующего на

( должность, фамилия, и.о.)

основании _________________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем.


1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с настоящим муниципальным контрактом Поставщик обязуется поставить Заказчику, а Заказчик принять и оплатить _________________________ (Далее – Продукция или Товар) на условиях и в сроки, установленные настоящим муниципальным контрактом.

1.2. Количество, ассортимент и цены на Продукцию, поставляемую Поставщиком, указаны в Спецификации (Приложение 1 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта.

1.3. Муниципальный контракт заключен по итогам открытого аукциона, проведенного __________________________, на основании протокола аукциона № ________ от «____» ______________ 20__г.

1.4. Поставщик обязан передать предлагаемый к поставке товар свободным от любых прав третьих лиц.


2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику Продукцию на общую сумму (цена контракта) _____________ рублей (_____________________________________________), в том числе НДС в сумме ______ рублей.

2.2. Оплата по настоящему контракту производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты поставки продукции/партии Продукции на основании счета, счета-фактуры, товарно-транспортных накладных, акта выполненных работ.

2.3. Предусмотрен аванс в размере ______% от стоимости контракта, в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента заключения муниципального контракта.

2.4.Цена контракта включает в себя, кроме стоимости продукции, расходы на перевозку, погрузку-разгрузку, установку, сборку, наладку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и сборов и иных платежей, обязательных в силу закона.

2.5. Цена контракта является твердой и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

2.6. Источник финансирования: средства бюджета Сеченовского муниципального района Нижегородской области.


3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Поставщик осуществляет поставку товара в течение 20 дней с даты заключения настоящего контракта. Поставщик осуществляет доставку товара за счет своих средств, непосредственно Заказчику по адресу: 607580, Нижегородская обл., с.Сеченово, пер.Школьный, д.7. Разгрузка товара осуществляется Поставщиком.

3.2. Поставщик поставляет товар в упаковке, обеспечивающей сохранность груза от всякого рода повреждений при погрузке, перевозке, выгрузке и хранении в складском помещении.

3.3. Для участия в приемке Продукции по качеству и комплектности явка представителя Поставщика является обязательной. В случае возникновения у Заказчика при приемке Продукции претензии по ее количеству, по отклонению ее качества (функциональных и качественных характеристик) от требований государственного стандарта, аукционной документации и аукционной заявки должен быть составлен двусторонний акт об обнаружении недостатков по количеству/качеству товара. При отказе представителя Поставщика от его подписания акт считается имеющим юридическую силу при подписании представителем Заказчика.

3.4. Сборка, наладка оборудования осуществляется сертифицированными специалистами за счет средств Поставщика в сроки, согласованные с Заказчиком.

3.5. Приемка продукции Заказчиком оформляется товарно-транспортной накладной, сборка и наладка - актом выполненных работ.

3.6. В случае необходимости дополнительные условия поставки Продукции оговариваются в соглашении, заключаемом сторонами настоящего муниципального контракта.


4. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1. Поставщик гарантирует качество и комплектность поставляемой им Продукции.

4.2. Гарантийный срок на Продукцию составляет не менее 12 месяцев.

4.3. Продукция должна быть сертифицирована в соответствии с ГОСТ Р и иметь санитарно-гигиеническое заключение Роспотребнадзора, копии сертификатов соответствия.

4.4. Эксплуатационная документация, необходимая для поддержания поставленной техники в исправном, работоспособном состоянии (паспорт, формуляр, руководство по эксплуатации и др.) - на русском языке.

4.5. Некачественная (некомплектная) продукция считается не поставленной.

4.6. При обнаружении в течение гарантийного срока Продукции ее недостатков Заказчик обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента их обнаружения сообщить (письменно или по факсу, по электронной почте) об этом Поставщику.

4.7. Стороны обязаны в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения сообщения Поставщиком составить и подписать соответствующий двусторонний акт.

4.8. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения сообщения за свой счет произвести замену некачественной Продукции.


5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере 0,1 % цены контракта (не менее одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации).

5.2. В случае поставки некачественной Продукции Поставщик уплачивает Заказчику неустойку (штраф) в размере 10% от суммы поставленной некачественной Продукции. Кроме того, Поставщик за свой счет производит замену некачественной Продукции на качественную в течение 10 (десяти) рабочих дней после сообщения Заказчика.

5.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пеней. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

5.4. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.5. Независимо от уплаты неустойки (штрафа, пени) сторона, нарушившая условия Контракта, возмещает другой стороне причиненные в результате этого убытки в части, не покрытой неустойкой (штрафом, пеней).


6. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

6.2. Сторона, которая не исполняет обязательства по настоящему муниципальному контракту вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту.


7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Стороны обязуются принимать все меры для разрешения спорных вопросов, возникающих в процессе исполнения настоящего муниципального контракта, путем переговоров.

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров их рассмотрение передается в Арбитражный суд Нижегородской области.

7.3. Соблюдение претензионного порядка урегулирования разногласий обязательно для обеих Сторон. Срок рассмотрения претензии не более 10 (десяти) дней с даты ее получения.


8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему муниципальному контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

8.2. Досрочное расторжение муниципального контракта может иметь место на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.3. Заказчик вправе расторгнуть настоящий муниципальный контракт (по соглашению сторон или в судебном порядке) без возмещения Поставщику убытков, связанных с его расторжением, в следующих случаях:

8. 3. 1. Систематическое нарушение (более двух раз) Поставщиком условий контракта по сроку поставки продукции.

8. 4. Поставщик вправе расторгнуть настоящий муниципальный контракт в следующем случае:

8.4.1. При нарушении Заказчиком срока оплаты поставленной продукции более чем на 1 месяц.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий муниципальный контракт вступает в действие с даты подписания и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

9.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта.

9.3. Вопросы, не урегулированные настоящим муниципальным контрактом, стороны рассматривают в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.4. В счете, предоставляемом на оплату по настоящему муниципальному контракту, должны быть указаны номер и дата настоящего муниципального контракта.

9.5. Настоящий муниципальный контракт составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.


10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик: __________________ /______________/ М.П.

Поставщик: ________________/__________________/ М.П.

Приложение

к муниципальному контракту

№______________ от ______2009г.


Спецификация

№ п/п		Наименование, комплектация, качественные и функциональные характеристики Товара	Единица измерения	Количество		Цена, (руб.)	Сумма, руб.
1.
Итого:						НДС 18%
	ЗАКАЗЧИК: ________________/___________/ М.П.				ПОСТАВЩИК: ___________________/____________/ М.П.